(2025年)监理工程师继续教育试题及答案

(2025年)监理工程师继续教育试题及答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期的起始日期为（）。A.工程竣工验收之日B.工程竣工验收合格之日C.工程移交使用之日D.工程竣工备案完成之日2.在2025年推行的工程建设监理改革中，关于“智慧监理”系统的核心应用，下列描述最为准确的是（）。A.仅用于考勤打卡和文档归档B.利用BIM、物联网、大数据技术实现施工全过程动态监控与风险预警C.完全替代总监理工程师的现场决策职能D.仅作为建设单位展示工程形象的辅助工具3.某工程项目由于建设单位原因导致施工暂停，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理工程师在收到施工单位的暂停施工报告后，应在（）小时内予以答复。A.12B.24C.48D.724.关于绿色施工监理要点，下列哪项不属于“四节一环保”的范畴？（）A.节能B.节地C.节水D.节时5.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，专家论证的主要内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整、可行B.安全计算书和验算结果是否符合有关标准规范C.专项施工方案是否完全由施工单位技术负责人签字D.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况6.在建设工程投资控制中，进行偏差分析时常用的参数不包括（）。A.拟完工程计划投资（BCWS）B.已完工程实际投资（ACWP）C.已完工程计划投资（BCWP）D.未完工程预测投资（FCWP）7.监理工程师在审查施工组织设计时，应重点审查（）。A.施工现场的平面布置图B.施工进度计划的横道图C.质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系D.施工单位的投标报价8.某混凝土工程，设计强度等级为C30，经统计评定，同一验收批内混凝土试块强度平均值小于设计强度标准值，但最小值大于设计强度标准值的0.95倍，该批混凝土应评定为（）。A.合格B.不合格C.需进行非破损检测D.需进行取芯检测9.根据《民法典》合同编，建设工程合同发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.优先受偿B.按比例受偿C.劣后受偿D.等待清算10.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.没有虚工作的线路D.包含节点编号最小的线路11.监理单位对工程质量进行控制的依据，不包括（）。A.工程建设合同B.设计文件C.施工单位的内部管理制度D.国家及相关部门颁发的现行法律法规、技术标准12.关于工程监理单位的安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.监理单位对施工现场安全生产承担全部责任B.监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施C.监理单位发现安全事故隐患，只需口头通知施工单位整改D.监理单位无需核查施工单位特种作业人员的资格证书13.在施工进度计划调整中，若某项工作的进度偏差大于该工作的总时差，则（）。A.不影响总工期，仅影响后续工作最早开始时间B.影响总工期，且影响后续工作最早开始时间C.不影响总工期，也不影响后续工作最早开始时间D.影响总工期，但不影响后续工作最早开始时间14.建设工程监理实施的前提是（）。A.建设工程监理合同B.工程建设文件C.建设单位的授权和委托D.工程监理规范15.采用工程量清单计价模式，对于非承包人原因导致的工程变更，若合同中没有适用或类似的综合单价，其综合单价应由（）提出。A.建设单位B.监理单位C.承包人D.造价咨询机构16.监理资料的管理应符合（）的规定。A.《建设工程文件归档规范》B.《建设工程监理规范》C.《建筑工程施工质量验收统一标准》D.《建设工程项目管理规范》17.在工程质量事故处理中，对于需要加固补强的质量问题，处理方案通常由（）提出。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位18.下列关于见证取样的说法，错误的是（）。A.见证取样和送检是指在建设单位或监理单位见证下，由施工单位的试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样B.见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备见证资格的人员担任C.见证取样送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%D.见证人员只需制作见证记录，无需对试样的真实性负责19.2025年继续教育特别强调的“建筑碳达峰”目标下，监理工程师在材料进场验收时，应重点关注（）。A.材料的碳排放因子报告B.材料的采购发票价格C.材料的供应商品牌知名度D.材料的运输距离20.在建设工程施工准备阶段，监理工程师对测量控制桩的复核应报送（）批准。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督站21.根据《建设工程监理规范》，监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制完成，在（）报送建设单位。A.第一次工地会议前B.第一次工地会议上C.工程开工前D.施工单位进场前22.在索赔计算中，采用“实际费用法”计算索赔金额时，通常不包括（）。A.直接费B.间接费C.利润D.税金（若合同包含）23.关于监理通知单的回复，下列说法正确的是（）。A.施工单位整改完成后，无需向监理机构报验B.施工单位整改完成后，应填写监理通知回复单报送监理机构复查C.监理工程师收到回复单后，必须在24小时内签署意见D.若整改不合格，监理工程师应直接签发工程暂停令24.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，且对结构安全造成一定影响，但未造成人员伤亡，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故25.在工程网络计划中，工作的自由时差是指（）。A.不影响总工期的情况下，该工作可以利用的机动时间B.不影响其紧后工作最早开始时间的情况下，该工作可以利用的机动时间C.不影响其紧前工作最迟完成时间的情况下，该工作可以利用的机动时间D.不影响其紧后工作最迟开始时间的情况下，该工作可以利用的机动时间26.监理单位在履行监理合同过程中，给建设单位造成损失，应当（）。A.承担全部赔偿责任B.承担部分赔偿责任C.不承担赔偿责任，由施工单位承担D.承担赔偿责任，但赔偿金额以扣除税金后的监理酬金为限27.关于设备采购的质量控制，对于关键设备，监理工程师应（）。A.仅审查采购合同B.参与设备制造过程的监造C.在设备进场后进行外观检查D.委托施工单位全权负责28.在建设工程施工质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目技术负责人D.施工单位项目经理29.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.430.监理工程师在控制工程进度时，发现某项工作实际进度比计划进度拖后5天，且该工作总时差为3天，自由时差为2天，则该工作（）。A.影响总工期2天，影响紧后工作最早开始时间3天B.影响总工期2天，影响紧后工作最早开始时间2天C.影响总工期2天，不影响紧后工作最早开始时间D.不影响总工期，影响紧后工作最早开始时间3天31.在工程变更控制中，如果建设单位提出的变更涉及到设计文件原内容的修改，监理工程师应（）。A.直接指令施工单位按变更施工B.报原设计单位审批C.协商施工单位修改施工组织设计D.拒绝执行32.关于建设工程监理的“公正性”，下列说法正确的是（）。A.维护建设单位的利益即可B.维护施工单位的利益即可C.在维护建设单位利益的同时，不损害施工单位的合法权益D.维护公共利益，完全不考虑建设单位和施工单位的利益33.采用赢得值法进行费用-进度综合分析时，若进度偏差SV为负值，费用偏差CV为负值，则表明（）。A.进度提前，费用节约B.进度拖后，费用超支C.进度提前，费用超支D.进度拖后，费用节约34.在施工过程中，当承包单位提出工程延期要求时，监理工程师应（）。A.立即批准B.拒绝批准C.评估延期理由是否充分，影响工期天数，并与建设单位协商后批准D.只需核实延期天数，无需评估理由35.下列属于监理实施细则主要内容的是（）。A.监理工作流程B.项目监理机构人员配备计划C.监理工作制度D.监理设施36.高大模板支撑体系搭设完成后，应由（）组织验收。A.施工单位项目经理B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.总监理工程师会同建设单位、施工单位技术负责人进行验收37.在建设工程信息管理中，监理月报应（）提交一次。A.每周B.每半月C.每月D.每季度38.关于旁站监理，下列说法错误的是（）。A.旁站监理是指在关键部位或关键工序施工过程中，监理人员在现场进行的监督活动B.旁站监理人员发现施工中违反强制性标准行为的，有权责令立即整改C.旁站监理人员只需做好旁站记录，无需采取其他行动D.旁站监理方案应送建设单位和施工单位各一份39.某工程合同总额为2000万元，工程预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为60%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.1333.33C.1400D.160040.在2025年最新的监理工作规范中，对于全过程工程咨询背景下，监理工程师的职能趋势是（）。A.专注于施工阶段的质量控制B.向决策阶段、设计阶段延伸，提供集成化管理服务C.逐渐被智能监理系统取代D.仅负责安全巡查二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，承担风险的原则包括（）。A.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，由建设单位承担B.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由建设单位承担C.建设单位人员的伤亡和财产损失，由建设单位承担D.施工单位人员的伤亡和财产损失，由建设单位承担E.工程所需的清理、修复费用，由建设单位承担43.监理工程师在施工准备阶段的质量控制任务主要有（）。A.审查施工组织设计B.进场材料、构配件和设备的检查验收C.施工现场劳动力的调配D.施工测量放线成果的复核E.严把开工关44.关于建设工程参建各方质量责任的说法，正确的有（）。A.建设单位对工程质量负总责B.勘察、设计单位对勘察、设计质量负责C.施工单位对施工质量负责D.监理单位对监理工作负责，承担监理责任E.质量检测机构对检测结果负责45.在网络计划中，关键工作的特点包括（）。A.总时差为零B.自由时差为零C.持续时间最长D.关键线路上的工作E.当计划工期等于计算工期时，总时差最小的工作46.监理规划中包含的主要内容有（）。A.工程概况B.监理工作范围、内容、目标C.监理工作依据D.监理工作制度E.监理设施47.施工单位提交的施工组织设计，经总监理工程师审核后，需要修改的情况有（）。A.编制、审核、批准手续不全B.无施工安全技术措施C.施工现场平面布置不合理D.进度计划与施工方案不匹配E.仅文字表述略有瑕疵但不影响实质内容48.建设工程监理规范规定，监理实施细则应包括的内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.监理工作方法及措施E.监理人员岗位职责49.关于工程质量验收层次划分的说法，正确的有（）。A.单位工程是具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物B.分部工程是按专业性质、建筑部位确定的C.分项工程是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的D.检验批是按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分的E.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程50.在工程变更处理中，总监理工程师签发工程变更单前，应就工程变更费用及工期评估情况与（）进行协商。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督站E.造价管理部门51.建设工程投资控制的重点阶段是（）。A.决策阶段B.设计阶段C.招投标阶段D.施工阶段E.竣工验收阶段52.监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度控制目标体系B.建立进度报告制度C.建立进度协调会议制度D.加快施工进度E.采用先进的施工技术53.下列属于监理工程师在施工阶段安全生产管理职责的有（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.发现安全事故隐患及时要求整改C.情况严重的，要求暂停施工D.对高大模板支撑体系进行验收E.签署《安全生产许可证》54.关于建设工程索赔的说法，正确的有（）。A.索赔是一种双向行为B.索赔是合同双方的权利C.索赔通常包括工期索赔和费用索赔D.索赔成立的条件之一是造成了实际的损失E.承包人向发包人索赔，发包人必须批准55.在工程监理中，应用BIM技术的价值主要体现在（）。A.可视化交底B.碰撞检查C.模拟施工D.自动生成所有监理文档E.实时进度与成本关联分析56.下列文件中，属于建设工程监理规范规定的监理资料的有（）。A.监理规划B.监理实施细则C.监理月报D.监理通知单E.工程临时延期审批表57.关于工程材料进场验收，监理工程师应核查的内容包括（）。A.出厂合格证B.质量证明文件C.外观、尺寸D.性能检测报告E.材料的采购合同价格58.在施工质量控制中，设置质量控制点的原则包括（）。A.关键部位B.关键工序C.薄弱环节D.对后续质量有重大影响的工序E.采用新工艺、新材料的部位59.建设工程监理工作的主要依据包括（）。A.法律法规及标准规范B.建设工程勘察设计文件C.建设工程监理合同D.建设工程施工合同E.建设单位的口头指令60.2025年继续教育强调的“智能建造”背景下，监理工程师应掌握的新技术包括（）。A.无人机巡检技术B.传感器实时监测技术C.基于云平台的协同办公技术D.AI图像识别技术E.传统手工绘图技术三、判断题（共20题，每题1分。正确的选A，错误的选B）61.监理单位作为建筑市场的主体之一，其行为应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。62.总监理工程师可以授权总监理工程师代表行使全部监理职责。63.工程监理单位不得转让工程监理业务。64.检验批合格质量应符合主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格的要求，且具有完整的施工操作依据和质量检查记录。65.在工程保修期内，监理单位无需承担任何监理工作。66.施工进度计划由施工单位编制，监理工程师只需审查，无需进行跟踪检查。67.工程竣工验收时，监理单位应提交《工程质量评估报告》。68.建设工程监理费的计取方式可以是按百分比、按人月费或固定总价等。69.当建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。70.监理工程师发现施工单位未按设计图纸施工，可直接要求施工单位整改，无需报告建设单位。71.工程延期的审批条件之一，必须是非施工单位原因造成的。72.工程量清单计价模式下，措施项目费一经包死，结算时一律不得调整。73.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并经总监理工程师批准。74.危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后，施工单位即可组织实施。75.监理日志是监理资料的重要组成部分，应由专业监理工程师或监理员记录。76.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。77.监理单位在监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。78.工程网络计划中，若工作的总时差为零，则其自由时差一定为零。79.监理单位可以与被监理工程的施工单位有隶属关系，只要不影响公正性即可。80.在施工阶段，监理单位对投资控制的主要任务是控制工程变更和现场签证。四、案例分析题（共4题，每题20分。要求分析合理，计算正确，按答题纸要求作答）案例一：某大型商业综合体项目，建设单位通过公开招标委托甲监理公司承担施工阶段监理任务，并签订了监理合同。工程开工前，建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位进行了图纸会审和设计交底。施工单位报送了《施工组织设计》，经总监理工程师审核签认后实施。施工过程中发生了如下事件：事件1：在进行深基坑支护结构施工时，监理工程师发现施工单位未按经审批的专项施工方案施工，擅自修改了支护参数。监理工程师立即签发了《监理通知单》要求整改，但施工单位未予理睬。事件2：主体结构施工过程中，由于建设单位提出要增加一部消防电梯，导致设计变更。施工单位据此向建设单位提出了工期和费用索赔。事件3：工程竣工验收时，监理机构编制了《工程质量评估报告》，报告中确认工程质量合格，符合竣工验收条件。问题：1.针对事件1，监理工程师应采取什么进一步措施？请写出正确的处理程序。2.针对事件2，监理工程师应如何处理施工单位的索赔要求？说明理由。3.《工程质量评估报告》应包含哪些主要内容？4.在深基坑支护施工中，监理工程师的旁站监理应重点检查哪些内容？案例二：某工程项目施工合同工期为18个月，合同总价款为5000万元。工程预付款为合同总价的15%，主要材料及构件所占比重为60%。工程进度款按月结算，保留金按月进度款的5%扣留，累计扣留至合同总价的3%为止。施工过程中，第1个月至第6个月完成工程量情况如下（单位：万元）：第1月：200；第2月：300；第3月：400；第4月：500；第5月：600；第6月：700。第4个月发生了设计变更，增加工程量200万元。问题：1.计算该工程的工程预付款及其起扣点。2.计算第1个月、第2个月、第3个月应拨付的工程进度款。3.计算第4个月应拨付的工程进度款（需考虑预付款扣回和保留金扣留）。4.若工程竣工结算时，由于材料价格上涨，根据合同约定采用调值公式法进行价款调整。已知合同约定调值公式为：P=×(++)，其中为原合同价款，为固定要素权重0.2，为人工费权重0.4，为材料费权重0.4。、为基期指数，A、B为现行指数。若=5000万元，=1.1，=1.2案例三：某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：天）。工作A、B、C、D、E、F、G的持续时间分别为3、5、4、6、2、7、5天。A、B工作完成后开始C工作，B工作完成后开始D工作，C、D工作完成后开始E工作，D工作完成后开始F工作，E、F工作完成后开始G工作。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：工作B的实际进度比计划进度拖后了3天。事件2：工作D因图纸变更，需增加作业时间2天。问题：1.绘制该项目的双代号网络图（或用文字描述逻辑关系），并计算原始计划的总工期及关键线路。2.针对事件1，判断工作B的进度偏差对总工期及后续工作的影响。3.针对事件2，判断工作D的进度偏差对总工期及后续工作的影响。4.如果要求总工期保持不变，监理工程师应建议如何调整？案例四：某18层住宅楼工程，采用剪力墙结构。在施工过程中发生了以下质量事故：事件1：在拆除第5层模板时，发现混凝土表面出现麻面、蜂窝现象，且局部露筋。事件2：在进行第10层钢筋隐蔽验收时，监理工程师发现剪力墙边缘构件的纵向钢筋连接方式不符合设计要求（设计要求采用机械连接，实际采用电弧搭接焊）。事件3：地下室防水工程完成后，进行闭水试验，发现有多处渗漏点。问题：1.针对事件1，产生麻面、蜂窝、露筋的常见原因有哪些？监理工程师应如何处理？2.针对事件2，监理工程师应如何处理？如果施工单位坚持不整改，监理工程师应采取什么措施？3.针对事件3，分析可能的原因，并给出监理工程师的处理建议。4.简述监理工程师在钢筋工程隐蔽验收时的主要检查内容。答案与解析一、单项选择题1.B解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。2.B解析：智慧监理是利用BIM、物联网、大数据等现代信息技术，实现施工全过程的动态监控、智能预警和辅助决策，而非简单的考勤或替代完全决策。3.C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理工程师应在收到暂停施工报告后的48小时内予以答复。4.D解析：“四节一环保”指节能、节地、节水、节材和环境保护。5.C解析：专项施工方案审批签字流程是程序性审查，专家论证主要关注技术层面的完整性、可行性和安全性。6.D解析：偏差分析参数通常包括拟完工程计划投资（BCWS）、已完工程实际投资（ACWP）和已完工程计划投资（BCWP）。FCWP不是常用标准参数。7.C解析：审查施工组织设计时，核心是审查其质量、安全、技术管理体系是否健全且落实。8.B解析：根据混凝土强度检验评定标准，同一验收批内平均值小于设计强度标准值，即判定为不合格。9.A解析：《民法典》规定，建设工程价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。10.B解析：关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或总持续时间最长的线路。11.C解析：监理依据包括法律法规、合同、设计文件，施工单位的内部管理制度是其自身管理行为，不是监理的直接依据，除非合同有约定。12.B解析：监理的安全责任主要包括审查安全技术措施、发现隐患要求整改、严重隐患要求暂停施工等，不承担全部责任，也不需核查所有特种人员证件（通常由施工单位自查，监理抽查）。13.B解析：若进度偏差大于总时差，必然影响总工期，且影响后续工作的最早开始时间。14.C解析：建设工程监理的实施需要建设单位的授权和委托。15.C解析：合同中无适用或类似单价时，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。16.B解析：监理资料管理主要遵循《建设工程监理规范》（GB/T50319）。17.B解析：涉及结构安全的加固补强方案，通常由原设计单位提出。18.D解析：见证人员必须对试样的真实性和代表性负责。19.A解析：在“双碳”目标下，材料的碳排放数据成为监理关注的重点。20.B解析：测量控制桩复核成果需报总监理工程师审核批准。21.A解析：监理规划应在第一次工地会议前报送建设单位。22.C解析：实际费用法计算索赔时，通常不包含利润，除非是因建设单位原因导致的工期延长且合同约定可计取利润。23.B解析：整改完成后需填写《监理通知回复单》报监理复查。24.A解析：直接经济损失100万元（100万-1000万之间），且未造成人员伤亡，属于一般事故。25.B解析：自由时差是不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。26.D解析：监理违约赔偿，通常以扣除税金后的监理酬金为限（除非有恶意欺诈等行为）。27.B解析：关键设备采购，监理应参与监造。28.A解析：检验批质量验收由专业监理工程师组织。29.A解析：每年至少进行1次安全生产教育培训。30.B解析：拖后5天，总时差3天，则影响总工期2天；自由时差2天，则影响紧后工作最早开始时间3天（5-2=3）。31.B解析：涉及设计文件修改，必须报原设计单位审批。32.C解析：公正性指在维护建设单位利益的同时，不损害施工单位的合法利益。33.B解析：SV<0表示进度拖后，CV<0表示费用超支。34.C解析：监理工程师应评估理由是否充分、影响天数，并与建设单位协商后处理。35.A解析：监理实施细则主要包括专业工程特点、监理流程、要点、方法及措施。B、C、D属于监理规划内容。36.D解析：高大模板支撑体系验收应由总监理工程师组织，建设单位、施工单位技术负责人参加。37.C解析：监理月报每月提交一次。38.C解析：旁站监理人员发现问题有权处理并记录，不仅仅是记录。39.B解析：起扣点T=40.B解析：全过程工程咨询趋势下，监理向决策、设计阶段延伸，提供集成化服务。二、多项选择题41.ABCD解析：监理性质为服务性、科学性、独立性、公正性。除政府强制监理项目外，并非所有监理都是强制的。42.ABCE解析：不可抗力中，施工单位人员伤亡由施工单位自己承担。43.ABDE解析：劳动力调配是施工单位内部事务，不是监理的直接任务。44.ABCDE解析：参建各方均对各自行为承担相应责任。45.ADE解析：关键工作总时差最小（计划工期等于计算工期时为0），位于关键线路上。自由时差不一定为0（当计划工期不等于计算工期时）。46.ABCDE解析：五项均为监理规划核心内容。47.ABCD解析：手续不全、无安全措施、布置不合理、方案不匹配均需修改。文字瑕疵不影响实质内容的可不要求修改。48.ABCD解析：人员岗位职责属于监理规划内容。49.ABCDE解析：五项关于验收层次划分的描述均正确。50.AB解析：签发变更单前，应就费用和工期与建设单位、施工单位协商。51.AB解析：决策和设计阶段对投资影响最大，是控制重点。52.ABC解析：ABC属于组织措施。D是技术措施，E是技术措施。53.ABC解析：ABC是监理安全职责。D是验收职责（需组织非独自），E不属于监理职权。54.ABCD解析：索赔是双向权利，需有损失，包括工期费用。E错误，需审核。55.ABCE解析：BIM用于可视化、碰撞、模拟、分析。D“自动生成所有”过于绝对。56.ABCDE解析：五项均属监理资料。57.ABCD解析：需核查合格证、质保文件、外观、检测报告。价格通常不属质量验收范畴。58.ABCDE解析：五项均为设置质量控制点的原则。59.ABCD解析：口头指令不能作为监理依据，需形成书面指令。60.ABCD解析：智能建造涉及无人机、传感器、云平台、AI技术。手工绘图非新技术。三、判断题61.A解析：正确。62.B解析：总监理工程师不得将涉及安全生产、工程计量等核心职责授权给代表。63.A解析：正确，监理业务不得转让。64.A解析：正确。65.B解析：保修期内，监理单位应承担相应的质量缺陷责任鉴定及争议处理工作。66.B解析：监理工程师不仅审查，还需进行跟踪检查和控制。67.A解析：正确。68.A解析：正确。69.A解析：正确。70.B解析：发现重大问题或施工单位拒不整改时，需报告建设单位。71.A解析：正确。72.B解析：若因变更导致措施变化，合同约定可调时，应予调整。73.A解析：正确。74.B解析：经专家论证后，还需经施工单位修改完善，并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。75.A解析：正确。76.A解析：正确。77.A解析：正确。78.B解析：单代号网络计划中，总时差为0的工作，自由时差不一定为0（若该节点有多项紧后工作且时间参数有差异）。79.B解析：监理单位与被监理单位不得有隶属关系或其他利害关系。80.A解析：正确。四、案例分析题案例一答案：1.处理程序：(1)监理工程师签发《工程暂停令》，责令施工单位停止深基坑支护相关部位的施工。(2)要求施工单位立即整改，并按经审批的专项方案施工。(3)将情况及时向建设单位及有关主管部门（如安监站）报告。(4)整改完成后，施工单位填报《工程复工报审表》，经监理人员复查确认合格后，总监理工程师签发《工程复工令》。2.索赔处理：(1)关于工期：由于增加消防电梯是建设单位原因提出的设计变更，属于建设单位应承担的风险，因此监理工程师应批准施工单位的工期索赔要求。(2)关于费用：同理，因此导致的费用增加（包括窝工费、机械闲置费、新增工程费等）应予以批准。(3)监理工程师应审核施工单位提出的索赔报告，核实具体的工期顺延天数和费用金额，并与建设单位、施工单位协商后，签署《费用索赔报审表》和《工程临时/最终延期审批表》。3.工程质量评估报告主要内容：(1)工程概况；(2)工程参建单位；(3)工程质量评估依据（法律法规、规范、合同、设计文件等）；(4)工程质量验收情况（各分部工程验收汇总）；(5)质量问题及处理情况；(6)对工程质量的综合评估结论（是否合格，是否同意验收）。4.深基坑支护旁站监理重点检查内容：(1)施工单位是否按经审批的专项方案施工；(2)关键工序的施工工艺是否符合规范要求；(3)原材料（如钢筋、水泥、混凝土）质量是否合格；(4)支护结构的几何尺寸、位置、标高；(5)混凝土浇筑过程中的振捣情况；(6)基坑周边荷载堆放情况及变形监测数据；(7)施工安全防护措施落实情况。案例二答案：1.工程预付款及起扣点：工程预付款M=起扣点T=2.第1、2、3个月拨付工程款：第1月：完成200万。保留金200×5万。应拨付第2月：完成300万。保留金300×5万。应拨付第3月：完成400万。保留金400×5万。应拨付（注：累计保留金10+3.第4个月拨付工程款：本月完成工程量：500+累计完成工程量（至第4月）：200+因1600<本月保留金：700×累计保留金：45+第4月应拨付：700−4.调整后合同价款：