2026年一级建造师建设工程法规及相关知识高频考点题

2026年一级建造师建设工程法规及相关知识高频考点题一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是（）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于部门规章C.地方政府规章的效力高于部门规章D.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决2.某施工企业在工程竣工验收后，由于建设单位一直拖欠工程款，遂将该工程留置。关于施工企业行使留置权的说法，正确的是（）。A.建设工程合同属于商事合同，不适用留置权B.留置权的行使必须通过诉讼确认C.留置权属于法定担保物权，无需当事人约定D.施工企业行使留置权后，应当给建设单位2个月以上的债务履行宽限期3.根据《民法典》，下列关于委托代理终止情形的说法，错误的是（）。A.被代理人死亡B.代理人丧失民事行为能力C.代理人死亡D.代理期间届满4.某建设工程项目施工过程中，由于施工单位操作不当导致地下管线受损，造成周边区域大面积停水。根据《侵权责任法》，应当承担的责任形式是（）。A.仅赔偿损失B.恢复原状、赔偿损失C.排除妨碍、赔偿损失D.停止侵害、排除妨碍、赔偿损失5.关于建设用地使用权的设立，下列说法正确的是（）。A.建设用地使用权只能在地上设立B.建设用地使用权可以在地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权自登记时设立D.建设使用权人有权对土地进行自由转让，无需登记6.某施工企业为增值税一般纳税人，2026年3月取得建筑服务收入（含税）1090万元，当月发生可抵扣进项税额合计60万元。该企业当月应缴纳增值税税额为（）万元。A.30B.40C.49D.907.根据《民法典》，债权人在保证期间内未依法行使权利的，保证责任消灭。关于保证期间的确定，下列说法正确的是（）。A.保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月B.保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起2年C.保证合同约定的保证期间早于主债务履行期限的，该约定无效D.保证合同约定保证期间短于6个月的，视为6个月8.某施工企业对某市建设行政主管部门的行政处罚决定不服，拟申请行政复议。下列说法正确的是（）。A.该企业只能向该市人民政府申请行政复议B.该企业只能向省建设行政主管部门申请行政复议C.该企业可以选择向该市人民政府或省建设行政主管部门申请行政复议D.该企业应当先申请行政复议，对复议决定不服再提起行政诉讼9.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列工程中不需要办理施工许可证的是（）。A.某投资额为300万元的住宅工程B.某建筑面积为400平方米的公共建筑工程C.某抢险救灾工程D.某开工报告已获批准的军用房屋建筑工程10.关于建设工程企业资质的申请与延续，下列说法错误的是（）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.企业资质证书有效期届满前，企业应向原资质许可机关提出延续申请C.企业在资质证书有效期内名称、地址等发生变更的，应当办理变更手续D.企业发生重组、合并等事项，承继原企业资质的，无需重新核定资质等级11.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.512.某招标项目招标文件中规定，投标有效期为90天。投标人甲于2026年5月1日提交投标文件。招标人于2026年6月1日发出中标通知书。投标人甲要求撤销投标文件，关于其法律责任的说法，正确的是（）。A.招标人有权不予退还投标保证金B.招标人应双倍返还投标保证金C.招标人应退还投标保证金及银行同期存款利息D.招标人有权扣除投标保证金的50%13.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.经评审的投标报价最低的投标人B.能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人C.投标报价最接近评标基准价的投标人D.第一中标候选人14.关于建设工程合同承包人的工程价款优先受偿权，下列说法正确的是（）。A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B.承包人的优先受偿权与抵押权平等C.建设工程价款优先受偿的范围包括承包人因建设工程支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，但不包括违约金D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起6个月15.根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款16.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定因该合同产生的一切争议均提交某仲裁委员会仲裁。后因供应商违约，施工单位向法院起诉。供应商在首次开庭前未提出管辖权异议。关于本案处理的说法，正确的是（）。A.视为放弃仲裁协议，法院应当继续审理B.法院应当裁定驳回起诉C.法院应当征求仲裁委员会意见后决定是否审理D.法院应当将案件移送仲裁委员会仲裁17.关于劳动合同的解除，下列说法中正确的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以随时解除劳动合同D.劳动者被依法追究刑事责任的，用人单位不得解除劳动合同18.某施工企业项目部向工人李某发放安全防护用品，但李某认为佩戴麻烦，经常不佩戴。某日李某在作业中坠落受伤。关于李某的责任承担，下列说法正确的是（）。A.李某违章作业，应自行承担主要责任B.施工企业未尽到管理职责，应承担全部责任C.施工企业已履行了发放义务，无需承担责任D.李某不服从管理，施工企业可以减轻责任19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械安装拆卸单位编制的安装拆卸方案，应经（）审核签字。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.安装拆卸单位技术负责人20.关于建设单位的质量责任，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位在领取施工许可证后，方可办理工程质量监督手续D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案21.某建设工程质量保修期内，发生了由于墙体保温材料不符合标准造成的墙体开裂。该保修期应自（）起计算。A.竣工验收合格之日B.交付使用之日C.竣工备案之日D.工程移交之日22.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位出具的质量评估报告且已通过规划验收23.关于建设工程节能，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工B.设计单位可以依据建设单位的要求，降低建筑节能标准C.监理单位对建筑节能施工质量实施监理，发现不符合要求的，应及时整改D.建筑节能工程验收应当在单位工程竣工验收后进行24.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时设计、同时验收、同时投产使用D.同时立项、同时施工、同时投产使用25.某施工单位在施工中产生大量建筑垃圾，下列处理方式符合规定的是（）。A.随意倾倒在施工现场附近的荒地B.与其他单位签订协议，由其代为处置C.对建筑垃圾进行分类收集，并运送到指定消纳场所D.将可利用的建筑垃圾直接作为地基回填材料，无需检测26.关于建设工程文物保护，下列说法正确的是（）。A.基本建设工程中发现文物，应当立即报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应在24小时内赶赴现场C.因文物保护造成的工期延误，建设单位应当顺延工期，费用由施工单位承担D.配合建设工程进行考古发掘所需的费用，由建设单位列入建设工程预算27.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈手段订立的合同D.恶意串通，损害他人合法权益的合同28.某施工合同约定，工程竣工后发包人应支付工程款。竣工后发包人因资金困难未支付。承包人多次催告未果，遂将工程拍卖。根据《民法典》，承包人行使的权力是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.撤销权29.关于民事诉讼中的证据，下列说法错误的是（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集C.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证D.未经质证的证据，人民法院可以作为认定事实的参考30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议评审的说法，正确的是（）。A.争议评审委员会由发包人和承包人各选定一名专家，再由双方共同选定一名专家组成B.争议评审决定具有终局性，对双方均有约束力C.争议评审决定发出后28天内，一方未提出异议，则决定生效D.争议评审费用由败诉方承担二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《民法典》，下列属于委托代理终止情形的有（）。A.代理期限届满B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理人辞去委托E.被代理人死亡32.关于建设工程知识产权，下列说法正确的有（）。A.计算机软件属于著作权保护客体B.专利权的保护期限为20年，自授予专利权之日起计算C.注册商标的有效期为10年，可以续展D.建设工程设计图属于委托作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定E.施工单位研发的施工工法属于商业秘密，受法律保护33.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.招标人预先内定中标人34.关于建设工程合同履行中的抗辩权，下列说法正确的有（）。A.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行B.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求C.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化的，可以中止履行D.当事人行使不安抗辩权后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，可以解除合同E.行使抗辩权后，应当及时通知对方35.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者被依法追究民事责任的E.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，经提出拒不改正的36.关于施工现场安全防护，下列做法正确的有（）。A.施工现场入口处应设置明显的安全警示标志B.脚手架搭设完毕后，应由项目经理组织验收C.基坑支护工程应由专业技术人员进行施工D.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护E.需要临时停水、停电的，施工单位应当经建设单位批准37.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务包括（）。A.对施工质量负责B.建立质量责任制C.做好隐蔽工程验收记录D.参与建设工程质量事故调查E.送检试样的取样应在建设单位或监理单位见证下进行38.关于建设工程竣工验收备案，下列说法正确的有（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将验收报告报备案机关备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收C.备案机关应当在收到备案文件之日起15日内予以审查D.工程竣工验收备案表是办理房屋产权登记的必备文件之一E.备案机关对符合备案要求的，应当在工程竣工验收备案表上签署备案意见39.关于民事诉讼的管辖，下列说法正确的有（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，只能由工程所在地人民法院管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖40.根据《仲裁法》，关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.仲裁协议包括口头协议和书面协议E.仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会三、案例分析题（共3题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）【案例一】背景资料：2026年3月，甲房地产开发公司（以下简称甲公司）作为发包人与乙建筑公司（以下简称乙公司）签订了《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建某商业大厦项目。合同约定：工程总造价为2亿元人民币；工期为18个月；开工日期为2026年4月1日；预付款为合同价款的15%，在开工前7日内支付；工程进度款按月支付，支付额度为当月完成工程量的80%，剩余20%待竣工验收合格后支付；履约保证金为合同价款的5%。合同签订后，乙公司按约向甲公司提交了100万元履约保证金。甲公司因资金周转困难，未按约定支付预付款，导致乙公司无法按时进场施工，直至2026年5月10日才正式开工。施工过程中，乙公司发现设计图纸中基础部分存在重大设计缺陷，可能导致工程存在严重质量隐患。乙公司立即停止施工并书面通知甲公司。甲公司要求乙公司按图施工，并表示图纸没有问题。乙公司遂继续施工。2027年10月，工程如期完工。甲公司组织了竣工验收，结论为合格。但在结算过程中，甲公司以乙公司曾停工为由，扣除工程款50万元作为违约金。乙公司对此提出异议，并主张因基础设计缺陷导致返工增加的费用50万元应由甲公司承担。双方协商不成，乙公司向法院提起诉讼。另查明，基础设计缺陷确系设计单位丙设计院的责任，导致乙公司返工损失确认为50万元。问题：1.甲公司未按约定支付预付款，乙公司可以采取哪些措施？（4分）2.乙公司发现设计图纸存在缺陷后，继续施工造成的损失应由谁承担？为什么？（6分）3.关于甲公司扣除乙公司50万元违约金的主张是否成立？请说明理由。（4分）4.乙公司主张的50万元返工费用应如何处理？请说明理由。（6分）【案例二】背景资料：某市一大型公共建筑项目，由A建筑公司总承包。2026年4月，A公司将幕墙工程分包给B专业公司，签订了分包合同。合同约定：B公司负责幕墙工程的材料采购与施工；工程款按月进度支付。施工中，B公司为降低成本，擅自将部分采购的龙骨钢材由合同约定的国标Q235替换为非标材料。A公司项目部材料员在验收时仅核对了数量，未进行质量检测。2026年8月，监理工程师在巡查中发现龙骨存在锈蚀严重且壁厚不足的问题，立即下达了《工程暂停令》。B公司为赶工期，在监理工程师下达暂停令期间，利用夜间偷偷进行幕墙龙骨安装作业。次日被监理工程师发现，监理工程师向A公司下达了《监理通知单》，要求B公司拆除不合格龙骨，并报告了当地建设行政主管部门。建设行政主管部门接到报告后，对该项目进行了检查，发现施工现场存在多处安全隐患：1.深基坑支护局部变形超过预警值；2.塔吊力矩限制器失效；3.特种作业人员部分无证上岗。问题：1.B公司擅自更换龙骨钢材的行为违反了哪些法律规定？（4分）2.针对B公司在监理下达暂停令期间继续施工的行为，监理工程师的处理是否妥当？请说明理由。监理工程师还可以采取哪些措施？（6分）3.A公司项目部材料员的验收行为存在哪些问题？A公司应承担什么责任？（4分）4.建设行政主管部门发现的安全隐患中，哪些属于需要编制专项施工方案的工程？针对A公司存在的安全管理问题，建设行政主管部门可作出何种行政处罚？（6分）【案例三】背景资料：张某于2026年1月入职乙建筑公司，担任电工。双方签订了书面劳动合同，约定合同期限为2年，试用期3个月，月工资为6000元。入职后，公司未给张某缴纳社会保险费。2026年3月，张某在施工现场作业时，因未佩戴绝缘手套，导致触电受伤，住院治疗2个月，花费医疗费共计3万元。乙公司支付了医疗费，但拒绝支付停工留薪期工资。出院后，张某认为公司未缴纳社保且未支付停工留薪期工资，遂向当地劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求：1.解除劳动合同；2.支付经济补偿金；3.支付停工留薪期工资。乙公司答辩称：1.张某违章作业导致受伤，公司已支付医疗费，不应再支付停工留薪期工资；2.公司未缴纳社保是经张某同意的，张某以此为由解除合同并要求经济补偿金不符合规定。仲裁庭审理查明：张某违章作业属实；公司未缴纳社保属实；公司月工资标准属实；当地上年度职工月平均工资为5500元。问题：1.双方约定的试用期是否符合法律规定？请说明理由。（4分）2.张某要求解除劳动合同并支付经济补偿金的请求是否应得到支持？请说明理由。（6分）3.关于停工留薪期工资的争议，仲裁庭应如何裁决？请说明理由。（6分）4.若张某被认定为工伤，其享受的工伤保险待遇主要包括哪些？（4分）参考答案与解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】本题考查法的形式和效力层级。A错误，法律的效力高于行政法规；B错误，地方性法规与部门规章对同一事项规定不一致时，由国务院提出意见，认为适用地方性法规的，直接决定适用地方性法规，认为适用部门规章的，应提请全国人大常委会裁决，并非简单的高于；C错误，地方政府规章的效力低于部门规章；D正确，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。2.【答案】C【解析】本题考查留置权。A错误，建设工程合同虽然也属于承揽合同的特殊形式，但根据《民法典》相关规定，只有债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。建设工程通常涉及不动产，但关于工程款的优先受偿权是法定优先权（合同编），而非传统的动产留置。不过，题目中提到“将工程留置”是不准确的，因为不能留置不动产。但如果是关于建设工程价款的优先受偿权，那是法定权利。C选项描述留置权是法定担保物权是正确的。D选项，给债务人宽限期是留置权行使后的要求，但建设工程价款的优先受偿权不适用留置权的宽限期规则，而是适用6个月的行使期限。注意：本题考查点在于建设工程价款优先受偿权的性质，它是法定权利，无需约定。3.【答案】A【解析】本题考查委托代理的终止。根据《民法典》，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡。但是，法律规定或者当事人约定不得终止的除外。A选项被代理人死亡并不是绝对导致委托代理终止（如存在例外情形），但根据一般教材考点，通常作为终止情形之一。不过，在单选题中，A往往被视为正确选项，而其他选项也是终止情形。但根据《民法典》第173条，被代理人死亡确实列为终止情形之一。注意：这里可能存在旧法与新法表述差异，但在一建教材中，通常将“被代理人死亡”列为委托代理终止的情形。但需注意“代理人死亡”肯定终止。本题A、C都是法定终止情形。但题目问“错误的是”。实际上，A、B、C、D在《民法典》173条中都是终止情形。等等，根据《民法典》第173条，委托代理终止的情形包括：(一)代理期限届满或者代理事务完成；(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(三)代理人丧失民事行为能力；(四)代理人或者被代理人死亡。所以A、C、D都是正确的。如果是单选题，题目可能有误或考查特殊点。但在一建传统考题中，曾考查“被代理人死亡”不一定是终止情形（如果授权中明确指定代理事项仅涉及被代理人死亡后仍需处理的事务）。但根据新规，通常列为终止。让我们重新审视题目。如果必须选一个错误的，可能需要考虑“代理人丧失民事行为能力”肯定终止，“代理人死亡”肯定终止，“期间届满”肯定终止。所以A是答案的可能性较大，因为存在例外情况。但根据标准教材通常表述，A也是终止情形。此题可能存在争议，但按常规考点，选A作为“相对错误”（即存在例外）的情况较多。或者题目想表达的是指定代理与委托代理的区别。但在单选题中，通常选A。修正：根据2020版教材及民法典，被代理人死亡原则上导致委托代理终止，但例外情况不终止。所以A作为“错误”选项（即不完全正确）是合理的。4.【答案】D【解析】本题考查侵权责任。地下管线受损，造成停水，属于侵权。承担侵权责任的方式主要有：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉等。对于造成停水，应当停止侵害（停止破坏）、排除妨碍（修复管线或恢复供水）、赔偿损失（赔偿停水损失）。D选项最全面。5.【答案】B【解析】本题考查建设用地使用权。A错误，可以在地上、地表、地下分别设立；B正确；C错误，建设用地使用权自登记时设立（正确）；D错误，转让需要登记。6.【答案】B【解析】本题考查增值税计算。一般纳税人，建筑服务税率9%。不含税收入=1090÷销项税额=1000×应纳税额=销项税额-进项税额=90−修正：题目计算如下：含税收入1090万，税率9%。销项=1090/进项=60万。应纳税=90−答案选A。7.【答案】A【解析】本题考查保证期间。根据《民法典》，保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。A正确，B错误。C错误，保证期间早于主债务履行期限的，视为没有约定。D错误，约定保证期间短于6个月的，视为没有约定（按6个月算）。8.【答案】C【解析】本题考查行政复议。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。市建设行政主管部门的上级是省建设行政主管部门，同级是市政府。故选C。9.【答案】C【解析】本题考查施工许可证的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A、B均超过限额。D军用房屋建筑按军用规定管理。C抢险救灾工程不需要。10.【答案】D【解析】本题考查企业资质管理。D错误，企业发生重组、合并、分立等情况的，需承继原企业资质的，应当申请重新核定资质等级。11.【答案】B【解析】本题考查建造师注册。注册有效期一般为3年。延续注册也是3年。12.【答案】A【解析】本题考查投标保证金。投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。13.【答案】D【解析】本题考查中标人的确定。国有资金占控股的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。14.【答案】C【解析】本题考查工程价款优先受偿权。A正确，优于抵押权；B错误；C正确，不包括违约金、利息等（根据《民法典》及司法解释，包括承包人应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失）；D错误，期限为18个月（新规），旧规为6个月。注意：根据《民法典》第807条及司法解释，行使期限为18个月。若题目按旧教材出题选6个月，按新法选18个月。本题选项D给的是6个月，所以D错误。题目问“正确的是”，C正确。15.【答案】C【解析】本题考查违约金与定金的选择。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。16.【答案】A【解析】本题考查仲裁协议的效力。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。17.【答案】A【解析】本题考查劳动合同解除。A正确，劳动者提前30日书面通知（试用期内提前3日）可以解除。B错误，试用期提前3日。C错误，未缴纳社保，劳动者可以随时解除（但严格说是“立即解除”，无需提前30日通知，但表述上通常说可以解除）。D错误，被追究刑事责任，用人单位可以解除。18.【答案】D【解析】本题考查安全生产责任。李某违章作业，自身有过错。但根据《侵权责任法》/《民法典》，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。但这里是自身受伤。根据《安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。同时，从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。本题中，李某不服从管理，违章作业，可以减轻施工企业的责任（并非免除）。故选D。19.【答案】C【解析】本题考查起重机械安装拆卸。安装拆卸方案应经施工单位技术负责人（本题中是安装拆卸单位，即专业承包单位）和总监理工程师签字。根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械……，应当编制拆装方案，制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。必须由具有相应资质的单位承担……。教材原话：安装单位编制的方案，经施工总承包单位（使用单位）、监理单位审核。20.【答案】C【解析】本题考查建设单位质量责任。C错误，建设单位在领取施工许可证之前（或开工前），应当办理工程质量监督手续。21.【答案】A【解析】本题考查保修期。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。22.【答案】D【解析】本题考查竣工验收条件。D错误，规划验收通常也是竣工验收的前置条件或并行条件，但法定的竣工验收条件（条例16条）包括：(1)完成内容；(2)完整资料；(3)材料进场试验；(4)分部分项合格；(5)观感合格；(6)主要功能抽查；(7)保修书。并未明确要求“已通过规划验收”作为竣工验收本身的条件（虽然实务中必须先规划验收）。但严格对照法条，D不属于条例16条列明的条件。23.【答案】A【解析】本题考查节能。A正确；B错误，不得降低标准；C错误，监理发现不符合要求的，应要求改正（而非整改）；D错误，节能验收是单位工程竣工验收的一部分，应在单位工程竣工验收前进行。24.【答案】A【解析】本题考查“三同时”制度。必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。25.【答案】C【解析】本题考查建筑垃圾处理。C正确，分类收集并运送到指定消纳场所。A、B错误，D错误，作为回填材料需检测并符合要求。26.【答案】D【解析】本题考查文物保护。A正确，立即报告；B错误，应在7日内（旧法24小时，新《文物保护法》及条例有调整，通常为7日内赶赴）；C错误，费用由建设单位承担；D正确，配合考古发掘费用由建设单位列入预算。27.【答案】D【解析】本题考查无效合同。A、B属于可撤销合同。C欺诈手段，损害国家利益才是无效，仅损害相对人利益是可撤销。D恶意串通损害他人合法权益，属于无效。28.【答案】C【解析】本题考查留置权。承包人将工程拍卖（留置权实现方式），行使的是留置权。虽然建设工程价款优先受偿权常被称为法定优先权，但《民法典》在担保物权分编中规定了建设工程价款优先受偿权，且对于不动产不能直接“留置”（占有），但题目描述“将工程拍卖”是留置权/优先受偿权的实现方式。在《民法典》体系下，建设工程价款优先受偿权在性质上具有担保物权功能，但通常不直接称为留置权（因为留置权动产）。但根据本题选项，D撤销权明显不对，A抵押权需约定，B质权需交付。故C最接近，尽管学理上有争议，但在一建考试语境下，常考查承包人对不动产的优先受偿权性质。注：实际上建设工程价款优先受偿权不是留置权，但本题选项设置只能选C。或者题目意指承揽合同中的留置权，但工程是动产？题目说是“工程”，通常指不动产。此处存疑，但按惯例选C。29.【答案】D【解析】本题考查证据。D错误，未经质证的证据，不能作为认定案件事实的根据。30.【答案】A【解析】本题考查争议评审。A正确；B错误，不是终局的；C错误，通常为14天或28天（合同约定），争议评审决定不具有强制约束力，除非双方在规定期限内无异议并签字确认；D错误，费用由双方各承担一半，或由败诉方承担（合同约定）。二、多项选择题31.【答案】ABCD【解析】本题考查委托代理终止。E错误，被代理人死亡原则上导致终止，但《民法典》规定有例外情形（如代理人不知道被代理人死亡等）。在多选题中，通常不选E。选ABCD。32.【答案】ACDE【解析】本题考查知识产权。A正确；B错误，发明专利20年，实用新型10年，外观设计15年，均自申请日起算；C正确；D正确；E正确。33.【答案】ABCD【解析】本题考查串通投标。ABCD属于投标人串通投标（视为串通）。E属于招标人与投标人串通。34.【答案】ABCE【解析】本题考查抗辩权。D错误，对方未恢复能力且未提供担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，可以解除合同（预期违约），但不安抗辩权的直接后果是中止履行，对方不提供担保时可以解除。教材中不安抗辩权后续是“可以解除合同”，所以D也可以选。但严格来说，不安抗辩权本身是中止，解除是后续结果。通常多选全选。ABCE。35.【答案】ABCE【解析】本题考查用人单位单方解除。D错误，被追究刑事责任的，而非民事责任。36.【答案】ACDE【解析】本题考查安全防护。A正确；B错误，脚手架搭设完毕后，应由施工单位组织验收，而非项目经理个人（需技术负责人等签字）；C正确；D正确；E正确。37.【答案】ABCE【解析】本题考查施工单位质量责任。D错误，参与事故调查是建设行政主管部门、有关单位的职责，施工单位是“配合”调查，而非法定“参与”主体（虽然实务中会参与，但法规条款通常列的是“事故调查组”组成单位）。教材中施工单位的责任包括：对质量负责、建立责任制、做好隐蔽验收、送检见证等。故选ABCE。38.【答案】ADE【解析】本题考查竣工验收备案。A正确；B错误，责令停止使用，重新组织竣工验收，是在备案机关发现“竣工验收过程中”有违反国家规定行为；C错误，备案机关审查期限未明确规定为15日内作出是否备案的决定，而是收到文件后15日内决定是否重新组织竣工验收（如果发现问题），符合要求的予以备案。D正确；E正确。39.【答案】ACDE【解析】本题考查民事诉讼管辖。B错误，建设工程施工合同纠纷不属于专属管辖，属于特殊地域管辖（合同纠纷），由被告住所地或合同履行地（工程所在地）管辖。2021年《民诉法解释》28条规定，农村土地经营合同纠纷等不动产纠纷才专属管辖，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖规定，但实务中常按工程所在地管辖。40.【答案】ABCE【解析】本题考查仲裁协议。D错误，仲裁协议必须书面。三、案例分析题【案例一】1.【答案】乙公司可以行使同时履行抗辩权或不安抗辩权，中止履行（即暂停施工）；（2分）可以催告甲公司在合理期限内支付预付款；（1分）如果甲公司在合理期限内仍未支付，乙公司可以解除合同。（1分）【解析】考查合同履行中的抗辩权。发包人未支付预付款，承包人有权中止履行。2.【答案】应由甲公司承担。（2分）理由：根据《民法典》规定，承包人在发现设计图纸有缺陷或存在严重质量隐患时，应当及时通知发包人。发包人接到通知后，应当及时提出修改意见。如果发包人坚持要求按图施工，由此造成的质量缺陷和返工损失，由发包人（甲公司）承担。（4分）【解析】考查发包人