2026年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试绝密预测题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、兼有结构层和防水层的双重功效的防水材料是（）。A.防水卷材B.防水砂浆C.防水混凝土D.防水涂料

2、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：()。A.50%抽检B.全数检查C.75%抽检D.25%抽检

3、使木材物理力学性质变化发生转折的指标是（）。A.平衡含水率B.含水率C.纤维饱和点D.干燥含水率

4、屋面采用结构找坡时，坡度不应小于（）A.1%B.3%C.4%D.5%

5、下列情形之中，视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.属于同一集团、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

6、施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是（）。A.1小时内B.2小时内C.4小时内D.8小时内

7、单位工程施工组织设计在审批后，应在开工前由（）组织交底。A.企业负责人B.项目负责人C.项目技术负责人D.主管部门负责人

8、关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是()。A.水准仪可直接测量待定点高程B.激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递C.经纬仪不可以测量竖直角D.全站仪不能用于点位的竖向传递

9、下列属于卫生陶瓷的是（）。A.陶瓷砖B.微晶玻璃陶瓷复合砖C.建筑幕墙用陶瓷板D.洗手盆

10、J6级光学经纬仪的主要组成部分是（）。A.基座、照准部、水平度盘B.望远镜、水准管、度盘C.三角架、基座、照准部D.仪器箱、照准部、三角架

11、关于脚手架主节点处搭设的说法，正确的是()。A.必须设置两根横向水平杆B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上C.横向水平杆严禁拆除D.两个直角扣件的中心距不应大于200mm

12、关于人员进出通道口搭设防护棚的说法，正确的是()。A.高度超过16m的交叉作业，通道口设单层防护B.高度超过16m的交叉作业，通道口设双层防护C.高度超过24m的交叉作业，通道口设单层防护D.高度超过24m的交叉作业，通道口设双层防护

13、建筑钢材的主要力学性能不包括（）。A.弯曲性能B.拉伸性能C.疲劳性能D.冲击性能

14、下列关于洞口防护的说法正确的是（）。A.位于车辆行驶通道旁的洞口，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力1.2倍的荷载B.下边沿至楼板或底面低于180cm的窗台等竖向洞口，侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏C.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5-25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施D.边长在100cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护

15、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露()扣。A.1B.2C.3D.4

16、建筑物由结构体系、（）和设备体系组成。A.保温体系B.围护体系C.安全体系D.保障体系

17、普通混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为（）。A.390mm×190mm×190mmB.390mm×240mm×240mmC.390mm×240mm×190mmD.390mm×240mm×120mm

18、立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是（）。A.空铺法B.点粘法C.条粘法D.满粘法

19、关于钢筋套筒灌浆连接方式中灌浆作业的说法，错误的是（）。A.灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞B.灌浆施工时环境温度不应低于5℃C.灌浆作业应采用压浆法从上口灌注，浆料从下口流出后应及时封堵D.灌浆料拌合物应在制备后30min内用完

20、新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.8D.10

21、三级动火由()审查批准后，方可动火。A.项目安全管理部门B.项目负责人C.项目安全管理部门和项目责任工程师D.项目责任工程师

22、硅酸盐水泥的主要特性是（）。A.水化热较小B.干缩性较大C.耐蚀性较差D.抗冻性较差

23、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。A.砂率B.单位体积用水量C.拌和方式D.温度

24、下列工程中，建筑工程专业二级注册建造师可担任项目负责人的是（）。A.建筑物层数为30层的公用建筑B.建筑物高度为120m的民用建筑C.容纳人数为4000人的游泳馆设施工程D.单项工程合同额为2000万元的装饰装修工程

25、单块玻璃大于1.5㎡时应使用（）。A.磨砂玻璃B.压花玻璃C.真空玻璃D.安全玻璃

26、根据《通用硅酸盐水泥》（GB175），关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是（）。A.初凝时间均不得短于40minB.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5hC.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12hD.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于12h

27、根据《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019规定，当结构所处一般环境中时，对钢筋和混凝土材料的腐蚀机理是（）。A.保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀B.反复冻融导致混凝土损伤C.正常大气作用引起钢筋腐蚀D.酸雨或碳化对混凝土

28、设备基础一般应分层浇筑，每层混凝土的厚度为300～500mm，并()。A.允许上下层之间留设施工缝B.保证上下层之间不形成施工缝C.保证下层初凝后再浇筑上层D.保证下层终凝后再浇筑上层

29、常用模板中，具有整体性好、抗震性强、无拼缝等特点的是（）。A.木模板B.组合钢模板C.钢框木胶合板模板D.大模板

30、下列（）场所的用火作业，不属于一级动火。A.比较密封的室内、容器内、地下室等场所B.禁火区域内C.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所D.登高焊、割作业

31、已知基准点高程为30.55m，技术人员在已知基准点和待测点分别立设水准尺，并在两点之间架设水准仪，测出前视点读数为1.25m，后视点读数为3.25m，则待测点高程是（）m。A.28.55B.30.55C.32.55D.35.95

32、地下工程防水卷材的施工最常用的方法是（）。A.外防内贴法B.外防外贴法C.内防内贴法D.内防外贴法

33、关于外墙饰面砖施工，以下描述错误的是（）。A.高度不大于100mB.抗震设防烈度不大于8度C.采用满粘法施工D.如采用专用粘接剂施工时，粘结剂厚度宜为10mm

34、办公楼的窗台防护高度不应小于（）。A.0.7mB.0.8mC.0.9m?D.1m

35、钢筋的塑性指标通常用（）表示。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.抗压强度

36、深基坑工程的第三方监测应由（）委托。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

37、关于高度在24m以下的单、双排脚手架设置剪刀撑的说法，正确的是()。A.在内侧立面的两端设置B.两端各设置两道剪刀撑C.中间剪刀撑间净距不大于20mD.由底至顶连续设置

38、关于建筑幕墙的防雷施工的说法，正确的是（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系独立存在B.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理C.幕墙的铝合金立柱，在15m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通D.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于1mm的铝合金板制造

39、下列民用建筑工程，按照室内环境污染的不同要求划分，属于Ⅱ类的民用建筑工程是（）。A.办公楼B.幼儿园C.医院D.住宅

40、下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是（）。A.炎热夏季施工时采用缓凝剂B.低温季节施工时采用减水剂C.有抗渗要求的工程采用早强剂D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂

41、非实行建筑高度控制区内建筑高度,坡屋顶按（）计算。A.建筑物室外地面至其屋面面层B.建筑物室外地面至其女儿墙顶点C.建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点D.建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度

42、下列关于影响保温材料导热系数，描述错误的是（）。A.气体的导热系数最小B.材料湿度越大，导热系数越小C.表观密度越小，导热系数越小D.高温时，温度越高，导热系数越大

43、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（）施工。A.冷粘法B.自粘法C.热风焊接法D.热熔法

44、下列关于钢筋混凝土结构模板说法错误的是（）。A.木模板较适用于外形复杂或异形混凝土构件以及冬期施工的混凝土工程B.组合中小钢模板体系接缝多且严密性差，但混凝土成型后外观质量差C.钢框木（竹）胶合板模板体系自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便D.早拆模板体系全部可早拆，加快周转，节约成本

45、关于共同控制，下列说法中正确的有（）。A.共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策B.如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制C.共同控制要求相关活动必须经所有参与方一致同意后才能决策D.仅享有保护性权利的参与方不享有共同控制

46、现场《临时用电施工组织设计》编制人员是（）。A.项目经理B.技术负责人C.电气工程技术人员D.安全员

47、箍筋主要承担（）。A.弯矩B.剪力C.轴力D.扭矩

48、初级漏电保护应加装在（）中。A.变压器B.总配电箱C.分配电箱D.开关箱

49、?不影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。A.因其他债权投资公允价值下降确认的递延所得税资产B.由于非同一控制下吸收合并(免税合并)确认的商誉，商誉账面价值与计税基础形成的应纳税暂时性差异C.当期确认的应交所得税D.与当期直接计入所有者权益的交易或事项相关的递延所得税

50、关于建筑防水工程的说法，正确的是（）。A.防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时，可现场加水弥补B.水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程C.卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴D.有机涂料防水层施工前应充分润湿基层

51、现浇混凝土结构模板拆除时，发现有影响结构安全的质量问题，妥善处理后继续拆除的规定是()达到要求。A.同条件养护试块强度B.标准养护试块强度C.处理措施技术指标D.混凝土实际强度

52、下列属于Ⅰ类室内环境污染民用建筑工程的是()。A.办公楼B.图书馆C.幼儿园D.餐厅

53、工程预付款只要是保证承包商施工所需()。A.施工机械的正常准备B.材料和构件的储备C.临时设施的准备D.施工管理费用的支付

54、工作E有四项紧前工作A、B、C、D，其持续时间分别为A=3、B=5、C=6、D=4,其最早开始时间分别为A=7、B=5、C=5、D=9，则工作B的自由时差为()。A.1B.0C.2D.3

55、冬期采用氯盐砂浆施工，墙体留置洞口距交接墙处不应小于（）mm。A.200B.300C.400D.500

56、±0.00内控法高程测设一般采用（）。A.水准仪B.经纬仪C.铅直仪D.测距仪

57、关于净片玻璃特性的说法，正确的是（）。A.具有良好的透视、透光性能B.对太阳光中热射线的透过率较低C.对室内墙、顶、地面和物品产生的长波热射线不能有效阻挡D.可产生的“冷室效应”

58、分项工程应由（）组织验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师

59、建筑物高度超过()m时，建筑物内应安装临时消防竖管。A.24B.22C.20D.18

60、建筑砂浆常用的胶凝材料不包括（）。A.水泥B.石灰C.石膏D.粉煤灰

61、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354,下列不属于进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目是()。A.合格证书B.防火性能型式检验报告C.燃烧性能或耐火极限D.应用范围

62、关于施工现场材料检验的说法，正确的是（）。A.物资进场验证资料不齐时，经项目经理同意可直接使用B.见证人员发生变化时，建设单位应通知相关单位办理变更手续C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任

63、主管施工现场综合考评的部门是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门

64、对钢结构高强度螺栓的安装技术要求，下列说法正确的是（）。A.螺栓安装环境气温不宜低于-5℃B.废弃的螺栓，经简单处理可重复使用C.紧固次序应从螺栓群中央向四周进行D.可以采用气割扩孔，严禁气割制孔

65、工程竣工验收报告经发包人认可后（）d内承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。A.7B.14C.28D.30

66、下列关于吊顶工程施工技术要求，说法正确的是（）。A.吊顶距主龙骨端部和距墙的距离不应小于300mmB.当石膏板吊顶面积大于100m2时，纵横方向每15m距离处宜做伸缩缝处理C.上人的吊顶，吊杆可采用φ6钢筋D.吊杆为1.2m时，设置反支撑

67、HPB300级受力钢筋末端应作180°弯钩，弯后平直部分长度不应小于()。A.钢筋直径的2倍B.钢筋直径的3倍C.10cmD.15cm

68、施工顺序应符合的逻辑关系是（）。A.空间B.时间C.组织D.工序

69、幕墙玻璃的厚度不应小于()。A.6.0mmB.8.0mmC.10mmD.12mm

70、保温功能性指标的好坏是由材料导热系数的大小决定的。以下说法种，正确的是（）。A.导热系数越小，保温性能越好B.材料密度越小，保温性能越差C.导热系数越小，保温性能越差D.导热系数越大，保温性能越好

71、企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是（）。A.线性职能式B.穿透式C.事业部式D.矩阵式

72、下列材料中，导热系数最大的是材料（）。A.金属B.非金属C.液体D.气体

73、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少（）以后、工程交付使用前进行。A.3dB.7dC.14dD.28d

74、不发火（防爆的）面层中的碎石不发生火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于（），有机物含量不应大于0.5%。A.1.5%B.2%C.2.5%D.3%

75、进度计划调整的重点方法是（）。A.关键工作的调整B.资源调整C.改变某些工作间的逻辑关系D.剩余工作重新编制进度计划

76、在危险品存放处，一般情况下应设置()标志。A.禁止B.警告C.指令D.指示

77、现场临时消防用水系统，其消火栓周围()m不准堆放物品。A.2B.3C.4D.5

78、以下不属于影响保温材料导热系数的因素是（）。A.材料的性质B.强度C.温度湿度D.表观密度

79、拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，()方可批准拆模。A.技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监理工程师

80、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第（）天。A.9B.11C.14D.15二、多选题

81、激光铅直仪的主要功能是（）。A.测高差B.测角度C.测坐标D.点位竖向传递

82、可以进行防水工程防水层施工的环境是（）。A.雨天B.夜间C.雪天D.六级大风

83、下列关于地下防水工程说法正确的是（）。A.设计抗渗等级为P8的防水混凝土，试配混凝土的抗渗等级为P8。B.防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不宜小于2min。C.防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚度宜为200~300mm。D.垂直施工缝应避开地下水和缝隙水较多的地段，且应与变形缝分开设置。

84、宽度超过（）的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。A.200mmB.250mmC.300mmD.500mm

85、建筑工程施工质量验收划分的最小单位是（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程

86、当日平均气温高于30℃时，混凝土的入模温度不应高于（）。A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃

87、脚手架验收的形式是()。A.整体B.分段C.分层D.按时间

88、关于防水混凝土施工技术的说法，错误的是（）。A.防水混凝土胶凝材料总用量不宜小于320kg／m3，其中水泥用量不宜小于260kg／m3B.砂率宜为35％～40％，泵送时可增至45％C.防水混凝土采用预拌商品混凝土时，入泵坍落度宜控制在120mm～160mm，坍落度每小时损失值不应大于20mm，坍落度总损失值不应大于40mmD.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm

89、单块砖边角允许有局部空鼓，但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的()。A.5%B.6%C.7%D.8%

90、有框玻璃板隔墙的工艺顺序是（）。A.嵌缝打胶—墙位放线—安装框架—安装玻璃B.墙位放线—安装玻璃—嵌缝打胶—安装框架C.墙位放线—安装框架—安装玻璃—嵌缝打胶D.墙位放线—嵌缝打胶—安装框架—安装玻璃

91、直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）A.闪光对焊B.绑扎塔接C.电弧焊D.直螺纹套筒连接

92、附着式升降双排脚手架水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应设置()。A.水平横杆B.水平斜杆C.纵向横杆D.竖向斜杆

93、某坡屋顶住宅位于非实行建筑高度控制区内，其屋檐标高为35.0m，屋脊标高为36.0m，室外地面标高为-0.3m，则该工程的建筑高度为（）m。A.35.0B.35.3C.35.8D.36.3

94、关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。A.现场对螺栓孔采用气割扩孔B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕D.螺栓安装均一次拧紧到位

95、主要用于保温隔热、隔声等功能要求的建筑物，如宾馆、住宅、医院、商场、写字楼等幕墙工程的是（）。A.着色玻璃B.镀膜玻璃C.中空玻璃D.夹层玻璃

96、消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用（）装修材料。A.A级B.B1级C.B2级D.B3级

97、根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()d。A.15B.20C.25D.30

98、施工现场一级动火作业由（）审查批准。A.项目负责人B.项目生产负责人C.项目安全管理部门D.企业安全管理部门

99、关于混凝土施工缝位置，以下描述正确的是（）。A.墙垂直施工缝可留设在纵横交接处B.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨中1/3范围内C.单向板施工缝应留设在平行于板长边的任何位置D.特殊部位留设施工缝应经建设单位同意

100、关于室内防水高度的说法，正确的是（）。A.地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返150mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.2m，并与楼地面防水层交圈B.地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返200mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.5m，并与楼地面防水层交圈C.地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返250mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.6m，并与楼地面防水层交圈D.地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返250mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.8m，并与楼地面防水层交圈三、问答题

101、【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层,建筑檐高48m；实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包；(2)保温工程保修期限为10年。施工过程中,发生了下列事件事件1:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔式起重机；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项方案并上报。事件2:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。事件3:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件4:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的規定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。【问题】1.事件1中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?2.指出事件2中错误之处,并分别给出正确做法。3.指出事件3中错误之处,并分别给出正确做法。4.事件4中,总承包单位、建设单位做法是否合理?

102、某工程项目总承包单位上报了施工进度计划网络图(如图1所示)(时间单位：月)，并经总监理工程师和建设单位确认。施工中发生了如下事件：事件一：因为施工图纸滞后原因将D工作延长了2个月；施工单位发生费用20万元。施工单位向建设单位提出了索赔。事件二：应建设单位要求施工单位采取了有效措施将H工作缩减至7个月。施工单位向建设单位提出了索赔。问题：(1)针对施工进度计划网络图，写出关键线路(以工作表示)。并计算其总工期，列式试计算原施工进度计划中工作G的总时差和自由时差。(2)写出事件一发生后的关键线路，并计算调整后总工期。(3)写出事件二发生后的关键线路，并计算调整后的总工期。(4)两次事件发生后。列式计算工作C、工作E的总时差、自由时差。

103、背景某工程建筑面积13000m2，地处繁华城区。东、南两面紧邻市区主要路段，西、北两面紧靠居民小区一般路段。在项目实施过程中发生如下事件：事件一：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。事件二：为控制成本，现场围墙分段设计，实施全封闭式管理。即东、南两面紧邻市区主要路段设计为1.8m高砖围墙，并按市容管理要求进行美化；西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为1.8m高普通钢围挡。事件三：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件四：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组，在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。

104、某教学楼工程，建筑面积1.7万平方米，地下一层，地上六层，檐高25.2m，主体为框架结构，砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了《某教学楼施工组织设计》，经批准后开始施工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：根据现场条件，厂区内设置了办公区、生活区、木工加工区等生产辅助设施。临时用水进行了设计与计算。事件二：基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。事件三：设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货，很难买到，施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该教学楼工程附近另一工程正在使用，连续五次进场检验均合格，质量稳定，从未出现问题，由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请，监理工程师予以拒绝。事件四：工程验收前，相关单位对一间240m2的公共教室选取4个检测点，进行了室内环境污染物浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：[问题]1.事件一中，《某教学楼施工组织设计》在计算临时用水总用水量时，根据用途应考虑哪些方面的用水量?2.事件二中，验槽的组织方式是否妥当?说明理由。3.指出事件三中施工单位做法的不妥之处，并分别给出理由。4.事件四中，该房间检测点的选取数量是否合理?说明理由。该房间两个主要指标的报告检测值为多少?分别判断该两项检测指标是否合格?

105、某办公楼工程，业主和施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201签订了施工合同，合同工期为11个月，2018年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单见表1，工程进度款按月结算，并按项目所在地工程造价指数进行调整（此外没有其他调价条款）。施工单位编制的施工进度时标网络计划如下图所示：该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各项工作均匀速施工。2018年1～5月工程造价指数见表2。工程施工过程中，发生如下事件：事件1：A工作因涉及变更，增加工程量，经工程师确认的实际完成工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候，造成施工单位的施工机械损坏，修理费用2万元；施工人员窝工损失0.8万元，其他损失费用忽略不计，工作时间延长1个月。事件3：C工作施工时发现地下文物，导致C工作的工作时间延长1个月，施工单位自有设备闲置180个台班（台班单价为300元/台班，台班折旧费为100元/台班）。施工单位对文物现场进行保护，产生费用0.5万元。事件4：监理工程师对幕墙工程检查时，发现幕墙工程有关安全和功能检测项目缺项，监理工程师提出整改要求。【问题】1.分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响，并说明理由。（6分）2.施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔？如果不可以索赔，说明理由。如果可以索赔，说明理由并计算可索赔多少费用。（5分）3.截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计为多少元？（计算结果保留整数）（6分）4.事件4中，幕墙工程有关安全和功能检测项目包括哪些？（3分）

106、某实施监理的工程，合同工期15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示：工程实施过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见表1－1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表：【问题】1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C和F工作的总时差和自由时差分别为多少？（6分）2.事件1中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。（6分）3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。（3分）4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？（5分）

107、某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2016年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。事件二：2016年9月30日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑于当晚结束，国庆节放假后10月4日开始进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续7d。事件三：主体结构工程完工后，总监理工程师组织了分部工程的验收，结论合格。【问题】1.事件一中，本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处？并说明理由。（6分）2.出现哪些危险征兆时应立即报警？（6分）3.事件二中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。（4分）4.分部工程质量验收合格的规定是什么？（4分）

108、某民用建筑工程，建筑面积4000m2。地下2层，箱形基础；地上13层，抗震设防烈度7度。建设单位依法选择了施工单位，签订了施工总承包合同。在合同执行过程中发生了以下事件：事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上；墙、板结合的水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处；墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。事件二：时年8月16日，监理在对进场袋装的水泥以500t为一检验批例行检查时，对水泥的强度、含泥量以及颗粒级配进行了检查，发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日，监理工程师认为此批水泥已过期，责令将此批水泥清退出场。事件三：该工程欲评为示范工程，推广和应用了建筑业10项新技术里的五项，其中包括钢筋与混凝土技术。事件四：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部提出施工现场管理在节约用地方面的技术要点。问题：1.指出事件一中不妥之处和正确做法。2.事件二中，指出监理工程师的不妥之处？说明理由。3.事件三中，写出建筑业10项新技术所包括的其他内容（请列举五项）。4.事件四中，在节约用地方面可以提出哪些技术要点。

109、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：(1)合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；(2)合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。[问题]1.《建设工程施工合同(示范文本)》由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。.4.指出本工程的竣工T验收日期是哪一天，工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》的规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式?

110、背景某纺织厂房工程，建筑面积1200m2，地上4层，板式基础。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》，签订了施工承包合。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分别考核，每个阶段提前或延误一天对等奖罚5000元，总工期300天。工程施工过程中发生了下列事件：事件一：项目经理部将底板划分为两个流水施工段组织流水施工，并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业，流水节拍和流水步距均为4天。事件二：底板施工过程中，该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害（当地气象记录40年未出现过），给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成，为不可抗力，提出下列索赔：(1)清理积雪、恢复施工的费用8.2万元；(2)工人冻伤治疗费用9.7万元；(3)现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元；(4)清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5天。总监理工程师确认属实，并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。在清理、恢复底板施工的过程中，由于施工单位自身安排工作失误，实际用了6天时间，超过总监理工程师确认天数一天。事件三：由于工艺特殊，地面平整度要求较高，设计做法采用自流平地面。事件四：合同中对各检验批不合格控制率分别作了A：4%；B：3%；C：3%的约定，实际检查结果如下：

111、背景：某房屋建筑工程的建筑面积26800m2，地下二层，地上七层，钢筋混凝土框架结构，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程管理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具有相应资质的某分包单位，深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。事件二：室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管。聚氨酯防水涂料施工。完毕后，从下午5：0。开始进行蓄水检验，次日上午8：30，施工总承包单位要求项目监理机构进行验收，监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议，不予验收。事件三：在监理工程师要求的时间内；施工总承包单位提交了室内装饰装修工程的进度计划双代号时标网络图（如下图所示），经监理工程师确认后按次组织施工。

112、某施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）签订了施工总承包合同。合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令。在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部分或剩余部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据详见下表：竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。【问题】1.在墙面装饰装修做法的设计变更估价申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处？并分别写出正确做法。2.针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？3.分别计算清单项A、清单项B的结算总价（保留整数，单位：元）。4.分别指出总承包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料正确的移交程序

113、背景某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—1999—0201)签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。事件四：本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

114、某人防工程，建筑面积5000m2，地下1层，层高4m，基础埋深为自然地面以下6.5m。建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）签订了施工承包合同。工程施工过程中发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。事件二：工程楼板组织分段施工，某一段各工作的逻辑关系见表1。事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。事件四：工程在设计时就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用作停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。问题：1.事件一中，建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图，并计算该网络计划图的工期。3.事件三中，顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？

115、某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积27000m2，现浇钢筋混凝土框架结构，抗震等级一级，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如下图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。事件二：工作B（特种混凝土工程）进行1个月后，因建设单位原因修改设计，导致停工2个月，设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请表（如下表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工单位，致使工作K的实际进度在第11月底实施拖后三个月；部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月；在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月，施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。事件四：项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400EФ12钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm2，屈服强度实测值460N/mm2，（HRB400EФ12钢筋：屈服强度标准值400N/mm2，极限强度标准值540N/mm2）。【问题】1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处分别说明理由。3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工进度的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的索赔是否成立4.事件四中，计算钢筋的强屈比、屈强比（超屈比）。并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

116、某新建工程，地下2层，地上20层，建筑高度75米，总建筑面积52000㎡，工程拟采用泥浆护壁钻孔灌注桩筏板基础，基坑深度为8.5m，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。项目严格控制材料质量，水泥进场按规定检验了品种等参数。有关主体结构施工施工方案部分内容如下：单向板施工缝留设在平行于板短边的长边跨度中间的1/3范围内；楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度中间的1/3范围内；墙的垂直施工缝设置在门洞口过梁跨端1/3范围内；填充墙构造柱纵向钢筋、箍筋、分布筋与框架梁钢筋共同绑扎；特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得建设单位同意。监理工程师发现有错误之处，要求整改。施工单位建立检测试验管理制度，包括岗位职责、现场试样制取及养护管理制度等。取样人员在混凝土浇筑地点进行随机抽取并留置试件，取样要求如下：（1）每拌制500m3取样一次；（2）在楼层1、2、3层各取样一次；（3）每次取样留置3组试件；（4）取样后通知见证人员到场。施工期间，项目经理组织安全相关负责人对现场进行了安全隐患排查，发现施工进出通道口处的防护棚为单层；外用电梯与各层站过桥和运输通道，仅在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板；每层的电梯井口仅设置了固定的栅门；主体结构5层南侧距楼层边0.5m处堆放高度1.5m的钢模板。问题：1.写出水泥进场还应检验哪些参数？并对哪些指标进行复验？2.指出主体结构施工方案的错误之处，写出正确做法。写出混凝土浇筑前现场应先检查验收哪些工作？3.检测试验管理制度还应包括哪些？现场试件取样有哪些不妥之处？说明理由。4.施工现场安全隐患排查中，存在的安全隐患有哪些，并说明理由。写出模板拆除的一般顺序？

117、某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000m2，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件：事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。【问题】1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。

118、背景：某活动中心工程，地下1层，地上3层，建筑面积1.23万m2，结构为框架结构，工程于2011年3月20日开工，计划于2011年12月25日竣工，在施工过程中发生了以下事件：事件一：由于选址的原因，地基不好，因此基础下面设计有25颗直径为800m长10m的工程桩，施工单位采用了泥浆护壁的工艺成孔。事件二：由于工期较紧，土方开挖需要夜间进行，业主要求施工单位办理相关手续，避免扰民和民扰的问题。问题：1.施工单位进行排污应具备何种手续？现场排污如何操作？2.对于固体废弃物应如何进行处置？3.土方夜间施工时对扰民问题项目部应做哪些工作？

119、【背景资料】某房屋建筑工程，建筑面积6000m钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了以下事件：

120、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）四、问答题

121、某住宅楼工程，砖混结构，地上6层，地下1层，层高9m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0．5m处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇混凝土楼板。施工过程中，发生如下事件：事件一：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。事件二：位于地面以下的隔墙砌筑时，考虑到防潮层以下，施工单位在该部位小砌块内全部用M15砂浆灌实。考虑到所有厕所、浴室、卫生间的防水要求，厕浴间墙体底部200mm高的小砌块内空腔也全部用M15砂浆灌实。监理工程师对此做法提出异议。事件三：监理工程师检查现场试验工作时，发现施工单位砂浆试件留置不符合规范(每组3块，尺寸为100mm×100mm)，且未按规范要求的检验批留置相应组数的试件，责令整改。事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌块结构子分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。问题：1、指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法，并写出小砌块使用时正确的龄期。2、指出事件二中施工单位的做法的不妥之处，并分别给出正确做法。3、指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处，并给出正确做法。4、事件四中，建设单位的说法是否正确?并详细说明验收不满足规定的具体理由。

122、某新建工程，地下3层，地上30层，总建筑面积53650㎡，基坑深度为13m，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。新冠疫情后，项目部按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》（建办质（2020）8号）和当地政府要求组织复工。项目建立建设、施工、监理等单位各类人员实名名册，并对所有人员排查身体状况后建立健康卡，如实记录人员姓名、年龄等信息。若发生涉疫情况，应立即第一时间向有关部门报告。专业监理工程师进行现场消防管理检查，发现：临时消防设施与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距为4层，利用在建的永久性消防设施作为临时消防设施，施工现场消防水泵与基坑降水水泵共用的配电线路从现场开关箱的总断路上端接入。临时消防系统的给水池、消防水泵、室内消防竖管及水泵接合器设置醒目标识。专业监理工程师认为有很多不妥之处，要求施工单位按照消防规定进行整改。基坑开挖完成后，施工单位向总监理工程师提出了验槽申请，并计划由施工单位的技术负责人、项目技术负责人以及施工员全程参加验槽过程。监理单位认为施工单位只提供了详勘阶段的岩土工程地质勘察报告，验槽时必须具备的资料不全，且在验槽程序有诸多不妥。施工期间，项目经理定期组织项目组成员开展安全检查，并要求各负责人严格落实检查出的隐患，按要求做到整改。结构施工至第7层时，项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分70分。问题：1.疫情期间建立的健康卡还应记录哪些内容？若发生疫情情况，还应第一时间必须做哪些事项？2.指出现场临时设施中配置消防设施的不妥之处。并说明理由。写出室外露天场所设置的消防安全标志和有防火要求的场所设置的安全警示牌对材料分别有什么要求？3.写出验槽程序的不妥之处？并说明理由。施工单位还应提供的验槽必备资料有？4.施工单位应如何确保做到隐患整改有效？该项目部安全自评结果是什么等级？说明理由。

123、某高层写字楼，总建筑面积161500m2，地下两层，地上二十七层。甲施工总承包单位选择乙施工单位分包基坑支护和土方开挖工程。施工过程中，发生了下列事件：事件一：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天；在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工总承包单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定，窝工综合补偿2000元／天)的请求。事件二：为赶工期，甲施工总承包单位调整了土方开挖方案，并按合约程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工总承包单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件三：甲施工总承包单位编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。事件四：甲施工总承包单位为便于管理将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内.问题：1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿分别为多少?2.简述监理单位对建设工程安全生产的责任。3.事件三中，甲施工单位的做法有哪些不妥之处，并写出正确做法。4.事件四中，甲施工单位的做法是否妥当，说明理由。

124、某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下二层，地上十六层，一至三层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，其中二层南侧有通长悬挑露台。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置。①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。②为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。③为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一支灭火器。④关于低架物料提升机的基础，设计无具体要求。⑤主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。【问题】1.指出施工总承包单位现场平面布置①～③中的不妥之处，并说明正确做法。2.当设计无具体要求时，低架物料提升机的基础有何要求？

125、背景某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：钢筋由建设单位供应；工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。事件二：因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约1.0m2的空鼓区域，责令限期整改。事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

126、某项目的合同价1000万,预付比例为20%，主要材料所占比例为40%。各月完成工程量情况如下表，不考虑其它任何扣款。【问题】1.求预付款是多少2.起扣点是多少，按月应支付的费用是多少

127、某市建筑公司承建本市新闻文化中心(东楼)工程，总建筑面积约64394m2，结构形式为框架一剪力墙结构，基础类型为预制桩基础，主体建筑地下5层，地上22层，建筑檐高84m。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2011年6月15日开工，计划竣工日期为2013年5月1日。事件一：2012年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。事件二：每次浇筑混凝土之前，施工单位都认真对隐蔽工程进行了验收和技术复核。事件三：顶层轻钢龙骨吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装及水管试压，风管的严密性检验申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。问题：7.工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。8.事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?9.事件二中，施工单位在每次浇筑混凝土之前，除进行隐蔽工程验收和复核之外，还应检查验收哪些工作?10.事件三中，吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?

128、某高校宿舍楼工程，建筑面积26896㎡，由3栋结构形式与建造规模完全一样的单体建筑组成。建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位，双方签订了总承包施工合同。在工程开工前，施工单位项目技术负责人主持编制了施工组织总设计和单位工程施工组织设计，编制完成后报施工单位主管部门审核，由于施工单位技术负责人出差在外，在其不知情的情况下，临时由单位负责人签字审批，加盖受控章后，交项目资料员处理后续工作。施工组织设计中包括单位工程进度计划，单位工程进度计划中的编制依据包括：①施工组织总设计或大纲对该工程的有关部门规定和安排；②预算文件和国家及地方规范等资料；③主管部门的批示文件及建设单位的要求；④施工企业年度计划对该工程的安排和规定的有关指标。结合现场情况等将各单体建筑划分为五个施工过程，分别为土方开挖、基础施工、地上结构、砌筑工程、装饰装修，每个施工过程配备一个专业的施工队，根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行砌筑工程。该工程中每栋宿舍楼各施工过程的流水节拍见下表：钢筋、模板、混凝土等分项工程由施工单位项目负责人组织施工单位项目技术负责人进行验收，监理工程师认为不妥，要求整改。问题：1.该施工组织设计编制、审批过程中有哪些不妥之处？并说明理由。补充单位工程进度计划编制依据。2.计算总工期，并在下表中绘制流水施工进度计划图。3.本工程流水施工组织形式属于哪种？第一栋楼的施工工序“土方开挖”的紧后工作有哪些？4.写出分项工程验收的程序是否妥当，若不妥当说明理由。写出分项工程的划分依据包括哪些内容？

129、【背景资料】某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000m，地下2层，地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同总价为14520万元。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具体相应资质的D施工单位组织施工。事件二：施工总承包单位进场后，采购了110吨II级钢筋，钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批，在监理工程师见证下，取样复试。复试合格后，施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋，冷拉率控制为3%。监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理此索赔。事件四：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：【问题】1.分别判断事件一中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法？并逐一说明理由。11.指出事件二中施工总承包单位做法的不妥之处，分别写出正确做法。3.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。4.事件四中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元？（精确到小数点后2位）

130、某新建工程，建筑面积15000m2，地下二层，地上五层，钢筋混凝土框架结构，800mm厚钢筋混凝土筏板基础，建筑总高20m。建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。施工总承包单位将建设工程的基坑工程分包给了专业分包单位。施工总承包单位项目经理部成立了安全生产领导小组，并配备了3名土建类专职安全员。项目经理部对现场的施工安全危险源进行了分辨识别，编制了项目现场防汛应急救援预案，按规定履行了审批手续，并要求专业分包单位按照应急救援预案进行一次应急演练。专业分包单位以没有配备相应救援器材为由拒绝。总承包单位要求专业分包单位根据国家和行业相关规定进行整改。外装修施工时，施工单位搭设了扣件式钢管脚手架（如下图所示）。架体搭设完成后，进行了验收检查，提出了整改意见。项目经理组织参建各方人员进行高处作业专项安全检查。检查内容包括安全帽、安全网、安全带、悬挑式物料钢平台等。监理工程师认为检查项目不全面，要求按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011予以补充。问题12.本工程至少应配置几名专职安全员?根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号），项目经理部配置的专职安全员是否妥当?并说明理由。13.对于施工总承包单位编制的防汛应急救援预案，专业分包单位应如何执行?14.指出背景资料中脚手架搭设的错误之处（请至少列出5条）。15.按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011，现场高处作业检查的项目还应补充哪些?

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2022版教材P44/2021版教材P43页防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效。

2、答案：B本题解析：2020版教材P290页（五）钢筋安装钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：全数检查。

3、答案：C本题解析：纤维饱和点是木材仅细胞壁中的吸附水达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。其值随树种而异，一般为25%~35%，平均值为30%。它是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。木材仅当细胞壁内吸附水的含量发生变化时才会引起木材的变形，即湿胀干缩变形。

4、答案：B本题解析：2022/2021教材P5页屋面采用结构找坡时，坡度不应小于3%，采用建筑找坡时，坡度不应小于2%

5、答案：D本题解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、答案：B本题解析：本题考