2026年二级建造师考试建设工程法规及相关知识试题与答案

2026年二级建造师考试建设工程法规及相关知识试题与答案一、单项选择题（共35题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法律体系中宪法和法律的相关说法，正确的是（）。A.宪法和法律都是由全国人民代表大会制定的B.宪法的法律效力高于法律，法律的效力高于行政法规C.地方性法规的效力高于部门规章D.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决2.某施工企业与材料供应商签订了买卖合同，后因供应商严重违约，施工企业解除了合同。关于该合同解除后的效力，下列说法正确的是（）。A.合同自解除之日起失效B.合同中解决争议条款的效力随之终止C.合同自始无效，无需处理已履行部分D.尚未履行的义务终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施3.下列法律文书中，属于可以直接申请人民法院强制执行的是（）。A.当事人和解达成的和解协议B.仲裁调解书C.行政调解协议D.人民调解委员会制作的调解协议4.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。A.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任B.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任C.代理包括委托代理、法定代理和指定代理D.转委托代理不需要被代理人同意5.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，其行为可能构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪6.根据《民法典》，建设工程承包人行使优先受偿权的期限为（）。A.6个月B.1年C.18个月D.2年7.关于建设工程物权制度的说法，正确的是（）。A.国家所有的土地所有权可以转让B.宅基地使用权可以抵押C.建设用地使用权自登记时设立D.地役权可以单独转让8.某施工单位对建设行政主管部门的行政处罚决定不服，欲申请行政复议。下列说法正确的是（）。A.行政复议机关一般为作出行政处罚决定的机关B.申请行政复议可以口头申请C.行政复议期间除特殊情况外，具体行政行为停止执行D.行政复议决定书一经作出即发生法律效力9.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列工程项目中，不需要申请施工许可证的是（）。A.某投资额为300万元的厂房修缮工程B.某建筑面积为400平方米的住宅工程C.某军队建设的营房工程D.某抢险救灾工程10.关于施工企业资质序列的说法，错误的是（）。A.专业承包企业资质设2-3个等级B.劳务分包企业资质设1-2个等级C.施工总承包资质设有特级和一、二、三级D.取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.10日C.15日D.20日12.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的3%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人不得挪用投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金13.某建设工程项目中标金额为5000万元，招标人与中标人订立了书面合同，但合同价款仅为4500万元。关于该合同效力的说法，正确的是（）。A.该合同有效B.该合同可撤销C.该合同无效D.该合同效力待定14.根据《民法典》，合同当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款15.关于劳动合同的终止与解除，下列说法中错误的是（）。A.劳动者患病，医疗期满后不能从事原工作，用人单位可以解除劳动合同B.劳动者在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同C.劳动合同期满的，劳动合同终止D.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同，试用期内提前3日通知即可16.施工企业因生产经营严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告。此时，裁减人员比例以及裁减人数需满足的条件是（）。A.20人以上或者不足20人但占企业职工总数10%以上B.10人以上或者不足10人但占企业职工总数10%以上C.20人以上或者不足20人但占企业职工总数15%以上D.30人以上或者不足30人但占企业职工总数20%以上17.关于施工现场噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.夜间施工必须取得建设行政主管部门的证明B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业C.机动车辆进入市区，禁止使用声响装置D.禁止夜间施工的时段一般为22时至次日6时18.某施工企业在施工中产生大量建筑垃圾，下列处理方式符合规定的是（）。A.将建筑垃圾混入生活垃圾B.将建筑垃圾擅自倾倒在郊区荒地C.将建筑垃圾交给个人运输D.对建筑垃圾进行分类收集和回收利用19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.注册安全工程师D.项目负责人20.关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任，下列说法正确的是（）。A.应当编制安装拆卸方案，并由本单位技术负责人签字B.应当由专业技术人员现场监督C.安装完毕后，应当由安装单位自行验收合格后即可使用D.不需要出具安装拆卸合格证明21.某工程项目由于资金链断裂导致停工，建设单位长期未支付工程款。施工单位欲行使建设工程价款优先受偿权。根据相关司法解释，下列费用中，不能优先受偿的是（）。A.工程价款B.工程价款利息C.垫资款（如果合同约定垫资）D.建设单位违约造成的损失20.关于建设工程竣工验收备案制度，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程竣工验收备案表是工程交付使用的唯一凭证D.备案机关出具的《建设工程竣工验收备案表》是房屋产权登记的必要文件之一21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，下列说法正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年22.关于建设工程纠纷解决方式的特点，下列说法正确的是（）。A.调解达成的协议不具有法律约束力B.仲裁实行一裁终局制度C.诉讼实行两审终审制，二审法院判决为生效判决D.和解协议经法院司法确认后，具有强制执行力23.民事诉讼的证据中，电子数据属于（）。A.视听资料B.书证C.勘验笔录D.鉴定意见24.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.525.某施工合同约定，工程竣工后发包人应向承包人支付工程款。工程竣工后，发包人以工程质量存在瑕疵为由拒绝支付。经鉴定，质量瑕疵为轻微瑕疵，不影响使用，修复费用约为5000元，工程总造价为5000万元。关于本案，下列说法正确的是（）。A.发包人有权行使先履行抗辩权，拒绝支付全部工程款B.发包人有权行使不安抗辩权，拒绝支付工程款C.发包人无权拒绝支付工程款，但可以要求承包人承担违约责任D.发包人可以主张抵销，扣除5000元后支付剩余工程款26.关于建设单位的安全责任，下列说法正确的是（）。A.建设单位不得压缩合同约定的工期B.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施资料D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位27.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险费由施工单位支付B.意外伤害保险是法定的强制性保险C.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.保险费应列入建筑安装工程费用28.某施工企业项目经理部在未经建设单位同意的情况下，擅自变更了工程设计，造成了重大的质量事故。关于该行为的法律责任，下列说法正确的是（）。A.应由项目经理承担赔偿责任B.应由施工企业承担赔偿责任C.应由设计单位承担赔偿责任D.应由建设单位承担赔偿责任29.关于建设工程勘察设计发包与承包，下列说法正确的是（）。A.建设工程勘察、设计发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B.建设工程勘察、设计发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C.除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包30.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资保证金的说法，错误的是（）。A.工资保证金可以用银行保函替代B.工资保证金的存储比例、存储形式等具体办法由国务院规定C.施工总承包单位应当在工程项目开工前存储工资保证金D.工资保证金专项用于支付被拖欠的农民工工资31.某建筑公司雇佣的农民工王某在工作中不慎从脚手架上坠落受伤。关于王某的工伤认定，下列说法正确的是（）。A.王某应当自事故伤害发生之日起30日内，向用人单位所在地社会保险行政部门提出工伤认定申请B.用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担C.工伤认定申请中，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工承担举证责任D.社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定32.关于建设工程消防设计审查验收的规定，下列说法正确的是（）。A.特殊建设工程的建设单位应当申请消防设计审查B.建设工程竣工验收后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收C.其他建设工程，建设单位应当在验收后报公安机关消防机构备案D.消防设计审查验收主管部门是应急管理部门33.某施工企业A将其承揽的工程分包给不具备相应资质的施工企业B。关于该分包行为的效力及后果，下列说法正确的是（）。A.该分包行为有效B.该分包行为无效C.建设单位有权解除合同D.施工企业A应当对施工企业B的工程质量承担连带责任34.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同B.行为人对合同内容有重大误解的合同C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.恶意串通，损害他人合法权益的合同35.关于建设工程质量检测，下列说法正确的是（）。A.检测机构可以转包检测业务B.检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C.检测报告应当由检测人员签字，并由检测机构法定代表人签发D.非建设单位委托的检测机构出具的检测报告，不得作为工程质量验收的依据二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）36.法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有法定代表人E.注册资本不低于50万37.根据《民法典》，债的发生根据主要包括（）。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理E.行政行为38.关于建设工程施工合同无效的情形，下列说法正确的有（）。A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的C.承包人超越资质等级承揽工程的D.没有建设工程规划许可证等规划审批手续的E.建筑工程施工合同中约定的垫资条款39.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制40.劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的情形包括（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的E.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的41.关于安全生产许可证，下列说法正确的有（）。A.企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续D.企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关可以暂扣安全生产许可证E.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续42.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.对达到一定规模的危险性工程，应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施D.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险43.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书44.关于建设工程质量保修，下列说法正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算D.如果在保修期内发生质量缺陷，施工单位应当履行保修义务E.保修费用由缺陷责任方承担45.民事诉讼的管辖中，属于特殊地域管辖的情形包括（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖B.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖C.因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖D.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖E.因公司设立、确认股东资格、分配利润、解散等纠纷提起的诉讼，由公司住所地人民法院管辖46.根据《民法典》，下列权利中，属于担保物权的有（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.地役权E.建设用地使用权47.关于建设工程总承包的规定，下列说法正确的有（）。A.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位B.总承包合同中约定的分包，无需经建设单位认可C.建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任E.分包单位对分包工程的质量承担独立责任48.根据《劳动法》，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的情形包括（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的E.劳动者被依法追究刑事责任的49.关于施工现场安全防护，下列做法正确的有（）。A.施工现场入口处应当设置明显的安全警示标志B.根据施工进度，对施工现场的平面布置进行动态调整C.在临街施工现场，应当设置硬质围挡D.暂停施工时，应当做好防护，所需费用由施工企业承担E.需要临时停水、停电、中断道路交通的，应当依法办理批准手续50.关于建设工程知识产权的保护，下列说法正确的有（）。A.专利权的保护期限，发明专利为20年，实用新型专利为10年，外观设计专利为15年B.商标权的有效期为10年，期满可以续展C.著作权的保护期，作者终生及其死亡后50年D.未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成侵权E.计算机软件著作权属于软件开发者，自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年51.下列属于工程建设法律关系中客体的有（）。A.财B.物C.行为D.智力成果E.事件52.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的有（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%C.定金合同应当采用书面形式D.收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金E.定金与违约金可以同时适用53.建设单位办理工程质量监督手续时，应提供的文件和资料包括（）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.施工图设计文件审查报告D.施工组织设计E.监理合同及监理单位资质等级证书54.关于建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，下列说法正确的有（）。A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%B.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人C.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%D.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的施工单位负责人请假E.建筑施工企业负责人带班检查时，应做好检查记录，并在施工现场存档备查55.关于建设工程施工合同中的违约责任，承担违约责任的形式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.赔偿损失E.定金罚则三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）【背景资料】甲房地产开发公司（以下简称甲公司）开发建设一大型商业综合体项目，项目总投资额约5亿元。2025年3月，甲公司通过公开招标方式确定乙建筑公司（以下简称乙公司）为施工总承包单位，双方签订了施工总承包合同。合同约定：工程价款为4.5亿元，工期为600日历天，开工日期为2025年4月1日；预付款为合同价款的10%，工程进度款按月支付；乙公司需提供合同价款10%的履约保证金。乙公司中标后，为加快施工进度，经甲公司同意，将主体结构工程中的混凝土工程分包给丙公司，双方签订了分包合同。丙公司又将其中的钢筋制作绑扎劳务作业分包给丁劳务公司。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：2025年5月，当地建设行政主管部门在进行安全检查时，发现乙公司项目经理部未按规定配备专职安全生产管理人员，且深基坑支护工程未编制专项施工方案。建设行政主管部门遂对乙公司作出了责令停工整顿并处以罚款的行政处罚。事件2：2025年8月，因甲公司未能按约定支付工程进度款，导致乙公司停工。乙公司于2025年9月1日向甲公司发出索赔意向通知书，并于2025年9月15日提交了正式的索赔报告及有关资料，索赔内容包括：人工费、机械费、管理费及利润，共计500万元。事件3：工程完工后，乙公司向甲公司提交了竣工验收报告。甲公司组织勘察、设计、施工、监理等单位进行了验收，验收合格。甲公司于2026年12月10日完成竣工验收备案。【问题】1.指出乙公司分包行为中的不妥之处，并说明理由。2.事件1中，建设行政主管部门的处罚是否合法？并说明理由。乙公司应如何配备专职安全生产管理人员？3.事件2中，乙公司的索赔程序是否正确？请说明理由。乙公司提出的索赔内容是否合理？4.指出甲公司在竣工验收备案方面的做法是否妥当？并说明正确做法。（二）【背景资料】A建筑公司承建某住宅楼工程，2025年6月1日开工。在施工过程中，A建筑公司与B材料供应商签订了水泥买卖合同，约定由B公司于2025年7月1日前将水泥运至施工现场，货到付款。7月1日，B公司按约发货，但A建筑公司因资金周转困难，未能及时支付货款。7月10日，B公司派人催款，A建筑公司承诺一周内付款。7月20日，A建筑公司仍未付款，B公司遂派人将运至现场但尚未使用的水泥拉回，并通知A建筑公司解除合同。A建筑公司认为B公司无权单方解除合同，遂向法院起诉。另查明，该工程在施工期间，A建筑公司将部分门窗安装工程分包给C公司。C公司在施工中，因操作不当导致一名工人从高处坠落受伤。经调查，C公司未对该工人进行安全生产教育培训。工程竣工后，A建筑公司发现屋面出现大面积渗漏，经鉴定，原因是设计单位对屋面防水设计存在缺陷。建设单位遂要求A建筑公司进行维修并赔偿损失。【问题】1.B公司是否有权解除合同？请说明理由。2.C公司应承担什么法律责任？该工人的医疗费用应由谁承担？3.建设单位要求A建筑公司维修并赔偿损失的要求是否合理？请说明理由。A建筑公司维修后，应向谁进行追偿？4.若A建筑公司欠付B公司货款100万元，双方在合同中既约定了10万元的违约金，又约定了B公司支付5万元定金。B公司主张违约金，法院应如何支持？（三）【背景资料】某市市政工程有限公司（以下简称市政公司）中标承建该市一城市主干道改造工程，合同造价1.2亿元，工期18个月。2025年3月1日，市政公司向市建设行政主管部门申请领取了施工许可证。施工过程中，由于地下管线复杂，挖掘机在作业时挖断了地下电缆，造成大面积停电事故，直接经济损失达50万元。事故发生后，市政公司未向有关部门报告，擅自进行了修复。随后，市建设行政主管部门在巡查中发现该事故，遂展开调查。调查发现，该挖掘机操作工无证上岗，且未进行安全技术交底。工程后期，因拆迁受阻，工程进度滞后。市政公司为了赶工期，在夜间进行产生环境噪声污染的混凝土浇筑作业，被周边居民投诉。环保部门经查证属实，对市政公司作出了罚款3万元的行政处罚。【问题】1.市政公司申请领取施工许可证时应具备哪些条件？2.关于挖掘机挖断电缆事故，市政公司的做法有何不妥？正确的做法是什么？该事故属于什么等级的生产安全事故？3.市政公司在夜间施工方面的行为是否合法？请说明理由。4.若环保部门的行政处罚决定书送达后，市政公司既不申请复议也不提起诉讼，又不履行处罚决定，环保部门可以采取哪些措施？（四）【背景资料】2025年初，张某通过考试取得了二级建造师执业资格证书。2025年3月，张某受聘于丁施工企业，并与该企业签订了劳动合同。2025年4月，张某准备申请注册。丁施工企业随后承揽了一项大型桥梁工程，指派张某担任该项目的项目经理。在项目管理过程中，张某组织编制了《施工组织设计》，其中包含了安全技术措施和施工现场临时用电方案。针对深基坑工程，张某组织编制了专项施工方案，并经本单位技术负责人签字后，直接报监理单位审批，监理工程师审核后签字确认。工程竣工验收时，张某代表施工单位在工程质量保修书上签字。保修书中约定，地基基础工程和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限，屋面防水工程保修期为3年，供热系统保修期为2个采暖期。工程交付使用1年后，建设单位发现屋面出现渗漏，通知丁施工企业进行维修。丁施工企业以屋防水工程已过保修期为由拒绝维修。【问题】1.张某的注册申请应由谁办理？注册有效期和延续注册的规定是什么？2.指出张某在专项施工方案审批程序中的不妥之处，并写出正确做法。3.丁施工企业拒绝维修的理由是否成立？请说明理由。4.若丁施工企业拒绝维修，建设单位可以委托他人维修，维修费用如何承担？若因屋面渗漏造成建设单位财产损失，建设单位应如何主张权利？5.张某在安全生产管理方面的职责主要有哪些？试卷答案与解析一、单项选择题1.【答案】B【解析】本题考查的是法律效力层级。A错误，宪法由全国人民代表大会制定，法律由全国人民代表大会及其常务委员会制定；C错误，地方性法规的效力低于部门规章；D错误，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。B正确，宪法>法律>行政法规>地方性法规>部门规章/地方政府规章。2.【答案】D【解析】本题考查的是合同解除的效力。根据《民法典》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同中的结算和清理条款仍然有效。3.【答案】B【解析】本题考查的是强制执行依据。仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，可以申请强制执行。A、C、D均不具有直接强制执行力，需经过司法确认或诉讼程序。4.【答案】A【解析】本题考查的是代理制度。A正确，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。B错误，被代理人承担民事责任。C错误，代理包括委托代理和法定代理（指定代理已取消）。D错误，转委托代理需要被代理人同意或追认。5.【答案】C【解析】本题考查的是建设工程犯罪。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，构成工程重大安全事故罪。A是生产作业责任事故，B是劳动安全设施不符合规定，D是国家机关工作人员。6.【答案】C【解析】本题考查的是建设工程价款优先受偿权。根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，承包人行使优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。7.【答案】C【解析】本题考查的是物权制度。A错误，国家土地所有权不得转让；B错误，宅基地使用权不得抵押；C正确，建设用地使用权自登记时设立；D错误，地役权不得单独转让。8.【答案】B【解析】本题考查的是行政复议。A错误，复议机关通常是上一级行政机关；B正确，可以书面申请，也可以口头申请；C错误，复议期间一般不停止执行；D错误，行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。9.【答案】D【解析】本题考查的是施工许可证的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请施工许可证。抢险救灾工程、临时性建筑、军用房屋建筑不适用施工许可证管理办法。A错误，300万超过限额；B错误，400平米超过限额；C错误，军用建筑不适用但不代表不需要审批，题目问不需要申请施工许可证的，D抢险救灾符合。10.【答案】B【解析】本题考查的是施工企业资质。B错误，劳务分包企业资质设1-2个等级或无等级（已改革，部分取消等级，但传统教材通常说1-2个等级，此处按旧题库逻辑或新资质标准，劳务资质已改为专业作业企业资质，通常不分等级或设等级，B选项作为错误选项较为明显，因为劳务资质改革较大，而A、C、D描述符合传统序列特征）。注：根据最新资质标准，劳务资质已取消等级，改为专业作业资质，因此B说法不准确/错误。11.【答案】D【解析】本题考查的是招标投标时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。12.【答案】C【解析】本题考查的是投标保证金。A错误，不得超过2%；B错误，有效期应与投标有效期一致；C正确；D错误，撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。13.【答案】C【解析】本题考查的是黑白合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果合同价款低于中标价，属于背离合同实质性内容，该条款无效，但合同整体并非当然无效，但按司法解释，应以中标合同作为结算依据。本题选项C“该合同无效”通常指背离实质性内容的协议无效，或者整体按无效处理（视严重程度）。在二建考试中，通常认定为“该合同无效”或“该条款无效”，选项C最为接近。14.【答案】C【解析】本题考查的是违约金与定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。15.【答案】D【解析】本题考查的是劳动合同解除。D错误，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。选项D未区分试用期，表述不全，但在非试用期是正确的。对比A、B、C均正确，D选项表述在试用期部分容易混淆，但通常题目若未特指，一般考察非试用期。修正：A正确，B正确，C正确，D正确？不，D选项表述“试用期内提前3日通知即可”是正确的，题目问错误的是。仔细看D选项：“劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同，试用期内提前3日通知即可”。这句话本身是法律规定的正确表述。那题目是否有误？重新审视：A选项中，医疗期满不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的，可以解除。A正确。B正确，C正确。D正确。可能题目设计有误，或者D选项缺少“书面”二字？试用期内通常要求提前3日，未强制书面，但建议书面。若D选项中“试用期内提前3日通知即可”被认为正确，则无错误选项。若A选项中“不能从事原工作”未提及“也不能从事另行安排的工作”，则A错误。A选项只说了“不能从事原工作”，根据《劳动合同法》第四十条第一项，必须是不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作，才能解除。因此A选项表述不严谨，属于错误选项。16.【答案】A【解析】本题考查的是经济性裁员。裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。17.【答案】B【解析】本题考查的是夜间施工噪声。A错误，夜间施工需县级以上建设或环保部门证明；B正确；C错误，禁止使用高音喇叭，声响装置如喇叭可按章使用；D错误，禁止时段一般为晚22点到晨6点，具体由当地规定。18.【答案】D【解析】本题考查的是建筑垃圾处理。A、B、C均属于违法行为，D正确。19.【答案】A【解析】本题考查的是施工单位安全责任。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。20.【答案】A【解析】本题考查的是起重机械安装拆卸。A正确；B错误，应当由专业技术人员现场监督；C错误，安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字；D错误，应当出具合格证明。21.【答案】D【解析】本题考查的是优先受偿权范围。根据《民法典》第八百零七条及司法解释，承包人优先受偿的范围包括工程价款、利息、违约金、损害赔偿金等。但注：司法解释曾规定不包括违约金、损失等，仅限工程价款及利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十条：承包人建设工程价款优先受偿的范围包括承包人建设工程价款利息、违约金、损害赔偿金等。但是，根据《民法典》第八百零七条的立法精神及部分地方司法实践，通常认为仅限工程价款本身。但根据2021年最新司法解释，利息属于，违约金等不属于。修正：最新司法解释规定，承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。通常不包括违约金、损失。因此D选项“建设单位违约造成的损失”不能优先受偿。22.【答案】D【解析】本题考查的是纠纷解决方式。A错误，经法院确认的调解协议有强制力；B正确；C正确；D正确。多选题：题目问正确的是。A错误（人民调解协议本身无强制力，经司法确认后有），B正确，C正确，D正确。若为单选题，选B或C或D？本题是单选题。重新审题：A错误，B正确，C正确，D正确。单选题出现多个正确选项？可能题目意图是选B（仲裁一裁终局）。但C也是对的。D也是对的。可能题目是“不正确的是”？不，题目是“正确的是”。再看A选项“调解达成的协议不具有法律约束力”，这句话是对的，调解协议有合同效力，有法律约束力，但无强制执行力。所以A说“不具有法律约束力”是错的。B对，C对，D对。单选题冲突。推测：题目可能出自旧法时期，或者D选项“和解协议经法院司法确认后”是特指。通常二建考题中，B选项“仲裁实行一裁终局”是特征最明显的。修正：若D选项中“和解协议”改为“人民调解协议”，则D更准确。但在单选题中，B是最核心的特征。23.【答案】B【解析】本题考查的是证据种类。电子数据属于独立的证据种类，不属于视听资料或书证（虽然功能类似）。但在二建教材分类中，电子数据是独立的一类。注：旧教材归为视听资料，新《民事诉讼法》及教材归为电子数据。选项有电子数据，故选B？选项中没有“电子数据”这个选项，题目问“电子数据属于（）”。选项A视听资料，B书证。根据现行分类，电子数据是独立的一类。若题目较老，可能选A。但根据最新，电子数据不属于书证，也不属于视听资料。本题选项设置可能有问题。假设题目考察旧分类，选A。修正：现行二建教材中，电子数据是独立证据。若选项无电子数据，则选A（视听资料）是传统归类。但若严格按现行法，都不对。暂按教材倾向：电子数据是独立证据。若必须选，A最接近。24.【答案】D【解析】本题考查的是提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。25.【答案】D【解析】本题考查的是抗辩权与违约责任。A错误，瑕疵轻微，不构成根本违约，不得行使先履行抗辩权拒绝全部履行；B错误，不安抗辩权针对经营状况严重恶化等；C正确，发包人应支付工程款；D正确，发包人可以主张抵销。26.【答案】B【解析】本题考查的是建设单位安全责任。A错误，建设单位不得任意压缩工期，如果压缩，必须论证并采取措施；B正确；C正确；D正确。多选题：A、B、C、D均正确。单选题：A表述“不得压缩”太绝对，应为“不得任意压缩”或“不得盲目压缩”，如果论证了是可以的。所以A错。B、C、D都对。单选题冲突。选B最全面。27.【答案】A【解析】本题考查的是意外伤害保险。A正确；B错误，鼓励办理，非强制（工伤保险是强制）；C错误，期限至竣工验收合格止；D错误，列入建筑安装工程费用，由企业支付。28.【答案】B【解析】本题考查的是擅自变更设计的责任。施工单位擅自变更设计，造成质量事故，应由施工单位承担赔偿责任。29.【答案】D【解析】本题考查的是勘察设计发承包。A、B、C正确；D正确。多选题：A、B、C、D均正确。单选题：题目问正确的是。四个选项似乎都符合《建设工程勘察设计管理条例》规定。可能C选项有陷阱：“除建设工程主体部分的勘察、设计外...”，主体部分不得分包，非主体部分经发包方书面同意可以分包。C正确。D正确。若为单选题，可能是D。30.【答案】B【解析】本题考查的是工资保证金。A正确；B错误，具体办法由省、自治区、直辖市制定；C正确；D正确。31.【答案】B【解析】本题考查的是工伤认定。A错误，单位应在30日内申请，个人在1年内；B正确；C错误，用人单位承担举证责任；D正确，60日。32.【答案】A【解析】本题考查的是消防设计审查验收。A正确；B错误，向住建部门申请；C错误，报住建部门备案；D错误，主管部门是住建部门。33.【答案】B【解析】本题考查的是违法分包。将工程分包给不具备资质的单位，属于违法分包，分包行为无效。B正确；C正确，建设单位有权解除；D正确，总包与分包承担连带责任。多选题：B、C、D正确。单选题：选B。34.【答案】D【解析】本题考查的是无效合同。A、B、C属于可撤销合同（限制行为能力人订立的合同，纯获利或年龄相适应的有效，否则效力待定，新民法典下限制行为能力人超出能力范围实施的民事法律行为效力待定，非无效）。D属于无效合同。35.【答案】B【解析】本题考查的是质量检测。A错误，不得转包；B正确；C错误，由检测机构法定代表人或其授权的签字人签发；D错误，具有相应资质的检测机构出具的检测报告均可作为依据，非建设单位委托的也行，只要是法定检测或相关方委托且符合规定的。二、多项选择题36.【答案】ABC【解析】法人应当具备：依法成立；有名称、组织机构、住所、财产或经费；能够独立承担民事责任。D法定代表人不是法人成立的条件，E注册资本不是所有法人的必备条件（如机关法人）。37.【答案】ABCD【解析】债的发生根据：合同、侵权、不当得利、无因管理。E行政行为属于行政法范畴，不产生民法上的债（除非行政赔偿等特殊情况，通常不列为主要发生根据）。38.【答案】ABC【解析】施工合同无效情形：无资质、借用资质、应招标未招标/中标无效、转包/违法分包。D无规划许可证，根据司法解释，起诉前未取得的，合同无效。E垫资条款有效，只是利息处理有规定。故选ABC。注：D选项在最新司法解释中，若一审法庭辩论终结前仍未取得规划许可证，合同无效。题目未给时间节点，通常也视为无效情形。但教材传统列举为ABC。39.【答案】ABCD【解析】投标人串通投标：协商报价、约定中标人、约定部分人放弃、按组织要求协同投标。E属于视为串通投标。40.【解法】ABE【解析】劳动者立即解除合同：未提供劳动保护/条件、未及时足额支付报酬、未缴纳社保、暴力威胁强迫劳动、违章指挥强令冒险作业。C、D属于可以解除，但需提前30日通知（非立即）。故选ABE。修正：题目问“立即解除”。A、B、C、D、E中，A、B、C、D、E均涉及。根据《劳动合同法》第38条，单位未提供劳动保护、未支付报酬、未缴社保、违章指挥、暴力威胁，劳动者可以立即解除。C属于第38条，可以立即解除。D也属于第38条。E属于第38条。所以A、B、C、D、E均可立即解除？不，第38条规定的是“劳动者可以解除劳动合同”，并未明确说“立即”，但通常理解为随时解除。而第37条是提前30日通知。因此A、B、C、D、E均符合第38条情形。但教材通常区分：A、B、C、D是被迫解除，E是被迫解除。全选？再看：C未缴社保，D制度违法损害权益，E暴力威胁。均属被迫解除。故选ABCDE。41.【答案】ABCD【解析】A正确；B正确；C正确；D正确；E错误，应在变更后10日内办理变更手续？是的，E也是正确的。全选。42.【答案】ABCD【解析】A正确；B正确；C正确；D正确；E错误，意外伤害保险由施工单位支付，但这是商业保险，非安全责任条款中的法定义务（虽然必须办，但条款E表述“应当为...办理”是正确的）。全选。43.【答案】ABCDE【解析】竣工验收条件：完成合同内容；完整技术档案；进场试验报告；各方签署合格文件；施工单位签署保修书。全选。44.【答案】ABCD【解析】A正确；B正确；C正确；D正确；E错误，保修费用由施工单位承担，若属于他人原因，施工单位向他人追偿。45.【答案】ABCDE【解析】特殊地域管辖包括：不动产纠纷（不动产所在地）；合同纠纷（被告住所地或合同履行地）；侵权纠纷（侵权地或被告住所地）；票据纠纷（票据支付地或被告住所地）；公司纠纷（公司住所地）。全选。46.【答案】ABC【解析】担保物权：抵押权、质权、留置权。D地役权是用益物权，E建设用地使用权是用益物权。47.【答案】ACD【解析】A正确；B错误，总包合同约定的分包（指定分包），需经建设单位认可（虽然合同约定，但法律仍需建设单位认可，否则可能违法）；C正确；D正确；E错误，总包负连带责任。48.【答案】ABC【解析】A、B、C属于无过失性辞退（提前30日通知或支付一个月工资）。D、E属于过失性辞退（无需提前通知）。49.【答案】ABCE【解析】A正确；B正确；C正确；D错误，所需费用由责任方承担，通常由建设单位承担（因建设单位原因停工）或按合同约定；E正确。50.【答案】BCDE【解析】A错误，发明专利20年，实用新型10年，外观设计15年（新《专利法》已改为15年，旧法是10年，二建教材可能滞后，但按新法A对）；B正确；C正确；D正确；E正确。全选。51.【答案】ABCD【解析】客体：财、物、行为、智力成果。E事件是法律事实，不是客体。52.【答案】ABCD【解析】A正确；B正确；C正确（定金合同要式？实践合同，必须书面？民法典未强制要求书面，但实践中书面）；D正确；E错误，二选一。53.【答案】ABCE【解析】质量监督手续需提供：规划许可证、设计单位资质及合同、施工图审查报告、施工组织设计（通常不需要）、监理合同及资质。教材规定：规划许可证、设计单位资质、施工图审查报告、监理合同及资质。D施工组织设计通常在开工报审时提交。故选ABCE。54.【答案】BDE【解析】A错误，负责人带班检查不少于工作日的25%（对集团领导），对分公司领导等有不同规定；B正确；C错误，项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%；D正确；E正确。55.【答案】ABCD【解析】违约责任形式：继续履行、补救措施、赔偿损失、支付违约金。定金罚则是担保方式，也是一种责任承担形式，但在违约责任章节通常列前四项。教材通常列ABCD。三、案例分析题（一）1.【答案】不妥之处一：乙公司将主体结构工程中的混凝土工程分包给丙公司。理由：根据《民法典》和《建设工程质量管理条例》，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，总承包单位不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。不妥之处二：丙公司将其中的钢筋制作绑扎劳务作业分包给丁劳务公司。理由：丙公司作为分包单位（专业分包），将其承包的劳务作业再次分包给丁劳务公司，属于违法分包。根据规定，分包单位不得将其承包的工程再分包。2.【答案】（1）建设行政主管部门的处罚合法。理由：乙公司未按规定配备专职安全生产管理人员，违反了《建设工程安全生产管理条例》；深基坑支护工程属于危险性较大的分部分项工程，未编制专项施工方案，也违反了相关规定。建设行政主管部门有权依据相关法律法规责令停工整顿并处以罚款。（2）乙公司应按如下要求配备专职安全生产管理人员：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1万平方米及以下的工程至少1人；1万～5万平方米的工程至少2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备，并根据施工进度增加人数。（注：也可按合同价配备，5000万-1亿的工程至少2人。本题项目5亿元，应至少配备3人以上。）3.【答案】（1）乙公司的索赔程序正确。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书。本案中，事件发生于8月，乙公司9月1日发出意向通知，未超过28天（假设8月1日发生，到9月1日正好，或若8月底发生，也未超）。正式索赔报告应在发出意向通知书后28天内提交。本案9月15日提交，符合规定。（2）乙公司提出的索赔内容合理。理由：因发包人（甲公司）原因导致停工，承包人（乙公司）可以索赔人工费、机械费（窝工费）、管理费以及利润。若导致工期延误，还可索赔工期。4.【答案】甲公司在竣工验收备案方面的做法不妥。正确做法：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。甲公司于2026年12月10日完成备案，但工程竣工时间未明确给出，若“工程完工后”到“12月10日”超过15日，则超期。且备案需提交竣工验收报告等文件，甲公司应确保在15日内完成。（二）1.【答案】B公司有权解除合同。理由：根据《民法典》，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合