2026年一级建造师继续教育考试试题及答案

2026年一级建造师继续教育考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，建设工程合同如果没有采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同状态为（）。A.无效B.可撤销C.成立D.效力待定【答案】C【解析】本题考查《民法典》关于合同形式的规定。根据《民法典》第四百九十条，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。建设工程合同通常应当采用书面形式，但在满足上述条件时，法律认可其事实上的成立。2.2026年建筑业发展的核心主题之一是“新质生产力”。在建造师继续教育中，新质生产力在建筑领域的核心内涵不包括（）。A.数字化转型B.绿色低碳发展C.传统粗放式扩张D.技术创新驱动【答案】C【解析】新质生产力强调创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征。传统粗放式扩张是旧的生产模式，不属于新质生产力内涵。3.在绿色建筑评价标准中，关于“安全耐久”指标的表述，下列说法错误的是（）。A.结构安全应满足国家现行标准要求B.外围护结构应具有良好的气密性能C.装饰装修材料必须全部采用进口材料D.建筑应具有适老化功能设计【答案】C【解析】绿色建筑评价强调全生命周期的绿色性能，材料选用侧重于环保、节能和本地化，并非必须全部采用进口材料。安全耐久包括结构安全、围护结构安全、防护措施等。4.某大型公共建筑项目应用了BIM技术。关于BIM模型精度（LOD）在施工阶段的应用要求，一般应达到（）。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400【答案】D【解析】LOD（LevelofDevelopment）定义了模型精度。LOD100为概念设计，LOD200为方案设计，LOD300为详细设计（施工图），LOD400为施工加工/安装阶段，LOD500为竣工交付。施工阶段通常要求达到LOD400以指导预制加工和现场安装。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当（）。A.用于施工安全防护用具的采购B.用于安全生产条件的改善，不得挪作他用C.经建设单位同意后，可用于其他项目支出D.根据现场情况，灵活调配使用【答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十二条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。6.在智能建造技术体系中，利用物联网技术对施工现场的“人、机、料、法、环”进行实时监控，这属于智能建造的（）应用。A.虚拟仿真B.智慧工地C.建筑工业化D.大数据分析【答案】B【解析】智慧工地是智能建造在施工阶段的典型应用，通过物联网、传感器、大数据等技术，实现施工现场的全面感知、智能互联和高效协同。7.关于工程总承包（EPC）模式中承包商的责任，下列说法正确的是（）。A.承包商仅对施工质量负责B.承包商仅对设计质量负责C.承包商对设计、采购、施工、试运行等全过程负责D.承包商对工程造价不承担责任，由业主实报实销【答案】C【解析】EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，总承包商按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。8.某工程项目发生质量事故，造成直接经济损失8000万元，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C【解析】根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。8000万元属于重大事故。9.关于建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（简称“安管人员”）的安全考核，下列说法正确的是（）。A.考核合格证书在全国范围内有效B.考核合格证书仅在发证省份有效C.项目负责人不需要取得安全生产考核合格证书D.专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类，证书不可通用【答案】A【解析】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，安管人员安全生产考核合格证书在全国范围内有效。专职安全生产管理人员（C类）在综合类管理上具有通用性，但部分地区或企业可能有细分，但在法规层面证书是通用的。10.在工程造价管理中，采用全要素造价管理时，核心控制手段是（）。A.限额设计B.价值工程C.偏差分析D.招投标控制【答案】C【解析】全要素造价管理的核心是控制成本、质量、进度、安全等要素的相互影响。在实际操作中，通过偏差分析（如赢得值法）来分析费用偏差和进度偏差，是核心的控制手段。11.装配式混凝土建筑施工中，关于套筒灌浆连接的质量控制，下列说法错误的是（）。A.灌浆料必须采用匹配的专用灌浆料B.灌浆施工时环境温度不应低于5℃C.灌浆完成后24小时内严禁扰动构件D.可以采用目测法直接判断灌浆是否饱满【答案】D【解析】套筒灌浆连接是装配式结构的关键节点。灌浆饱满度无法通过目测完全准确判断，通常需要采用出浆孔流出浆料、内窥镜检查或X射线无损检测等方法。目测法不可靠。12.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），关于发包人错误指令导致的承包人损失，说法正确的是（）。A.承包人应自行承担，视为风险B.发包人应承担工期延误和增加的费用C.双方各承担一半D.承包人可索赔工期，但不能索赔费用【答案】B【解析】因发包人的原因（包括错误指令）造成的工期延误和（或）增加的费用，由发包人承担，并支付合理的利润。13.建筑碳排放计算中，关于“建材生产与运输阶段”的碳排放，主要计算依据是（）。A.建筑物的使用面积B.建筑物的体积C.建筑工程清单中各类材料的消耗量D.施工现场的用电量【答案】C【解析】建材生产与运输阶段的碳排放是基于建筑材料全生命周期评价（LCA），依据工程量清单中各类材料（如钢材、混凝土、玻璃等）的消耗量，乘以相应的碳排放因子得出。14.下列关于建筑信息模型（BIM）交付物的说法，正确的是（）。A.交付物只能是三维模型文件B.交付物可以是模型、图纸、文档、数据等多种形式C.交付物不需要包含非几何信息D.交付物一旦提交，所有权即归公众所有【答案】B【解析】BIM交付物是基于BIM模型产生的各类成果，包括但不限于模型文件（.rvt,.ifc等）、二维图纸、工程量清单、分析报告、可视化展示视频等，且包含丰富的非几何信息（材质、造价、进度等）。15.在施工合同履行过程中，因地下障碍物导致工期延误和费用增加，若招标文件未提供地质勘察资料，则（）。A.承包人承担B.发包人承担C.勘察单位承担D.双方协商承担【答案】B【解析】如果发包人未提供地质勘察资料，或者提供的资料不准确，导致承包人在施工中遇到地下障碍物，这属于发包人的风险。因此，发包人应承担由此导致的工期延误和费用增加。16.关于高支模工程专项施工方案的专家论证，下列说法正确的是（）。A.由建设单位组织专家论证B.专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成C.本项目的参建各方人员可以以专家身份参加论证D.专项方案经论证后需修改的，施工单位修改后直接实施【答案】B【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。专项方案经论证后需修改的，施工单位应当根据论证报告修改完善，并重新履行审批程序。17.2026年继续教育强调的“建筑业数字化转型”中，数据资产化的重要前提是（）。A.购买昂贵的软件B.数据的标准化和互操作性C.增加服务器数量D.聘请更多IT人员【答案】B【解析】数字化转型的核心是数据。要实现数据资产化，必须在数据采集、存储、交换等环节遵循统一的标准（如IFC、OmniClass等），确保不同系统、不同阶段的数据能够互联互通（互操作性）。18.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，紧后工作N、K的最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.3D.5【答案】B【解析】自由时差（FF）等于紧后工作最早开始时间（ES）的最小值减去本工作的最早完成时间（EF）。M的最早完成时间E=紧后工作N、K的最早开始时间分别为18、20，最小值为18。F=19.关于建筑市场信用体系建设，下列行为中，属于不良行为的是（）。A.按照合同约定履行义务B.获得省级优质工程奖C.转包工程D.积极参与抢险救灾【答案】C【解析】转包、违法分包、挂靠等行为属于《建筑市场诚信行为信息管理办法》中明确列出的不良行为。A、B、D属于良好行为。20.在建设工程施工索赔中，承包人索赔费用的计算方法通常不包括（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.估算费用法【答案】D【解析】索赔费用的计算方法主要有：实际费用法（最常用）、总费用法（通常不被采用，除非无法计算实际损失）、修正的总费用法。“估算费用法”不是严谨的索赔计算术语，缺乏法律和合同依据。21.针对超高层建筑的施工测量，目前精度最高且应用最广泛的技术是（）。A.水准仪测量B.GPS静态测量C.全站仪极坐标法D.激光铅直仪内控法【答案】D【解析】超高层建筑竖向传递精度要求极高，激光铅直仪内控法利用激光束铅直传递轴线，受外界环境影响小，精度高，是目前超高层施工测量的主流技术。22.根据《保障农民工工资支付条例》，工程款支付担保的金额一般为（）。A.工程合同价款的10%-20%B.工程合同价款的30%C.工程合同价款的50%D.全额担保【答案】A【解析】《保障农民工工资支付条例》并未规定全国统一的固定比例，但各地实施细则通常要求建设单位向施工单位提供工程款支付担保，担保金额一般为合同价款的10%-20%左右，具体由双方约定且不低于法定下限。23.关于钢结构防火涂料的施工，下列说法正确的是（）。A.防火涂料涂装前，钢材表面除锈等级只需达到Sa2级B.室内超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度一般小于3mmC.防火涂料施工后，可以立即进行面漆涂装D.防火涂料可以使用普通油漆稀释剂稀释【答案】B【解析】A错误，通常要求Sa2.5级；C错误，需待防火涂料实干后进行；D错误，必须使用专用稀释剂。B正确，超薄型（膨胀型）防火涂料涂层厚度通常在3mm以下。24.在项目风险管理中，利用概率分析方法来评估风险发生概率和影响程度的方法是（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.蒙特卡洛模拟D.专家调查法【答案】C【解析】蒙特卡洛模拟是一种通过随机抽样进行模拟计算的方法，常用于对项目进度、成本等风险进行定量分析，得出概率分布。A、B、D主要属于定性识别方法。25.建设工程质量监督机构对施工质量的监督性质属于（）。A.行政执法行为B.技术服务行为C.内部管理行为D.民事委托行为【答案】A【解析】建设工程质量监督机构是经建设行政主管部门或其他有关部门委托，具有独立法人资格的单位，其质量监督行为是代表政府部门进行的行政执法行为。26.关于基坑工程地下水控制，当基坑周边环境复杂且降水可能引起周边建筑物沉降时，应优先采用（）。A.管井降水B.真空井点降水C.截水（止水帷幕）结合回灌D.明沟排水【答案】C【解析】在环境敏感区域，单纯降水会导致地层固结沉降，危及周边建筑安全。采用止水帷幕（如地下连续墙、深层搅拌桩）截水，并在必要时配合回灌井，能有效维持坑外地下水位，控制沉降。27.根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-202X），关于安全文明施工费，下列说法正确的是（）。A.投标人可根据自身情况自主报价B.竞争性费用，可浮动C.按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用D.发生变更时，该费用不作调整【答案】C【解析】安全文明施工费（含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）属于非竞争性费用，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。28.在施工成本控制中，进行成本偏差分析时，常用的方法不包括（）。A.横道图法B.表格法C.曲线法D.网络图法【答案】D【解析】成本偏差分析常用的方法有：横道图法（直观）、表格法（最常用，信息量大）、曲线法（赢得值法）。网络图法主要用于进度计划分析，不直接用于成本偏差分析。29.关于防水工程卷材铺贴，当采用满粘法施工时，找平层与卷材之间的空铺面积限制是（）。A.严禁有空铺B.允许少量空铺，单处空铺面积不大于0.01C.允许少量空铺，总空铺面积不大于总面积的5%D.无具体要求【答案】B【解析】根据屋面工程质量验收规范，采用满粘法铺贴卷材时，找平层与卷材之间应粘结牢固，不得有空鼓、皱折、气泡；若有空铺，单处空铺面积不应超过0.01，且每平方米不得超过1处。30.建筑施工企业提取的安全生产费用，在会计处理上应计入（）。A.当期损益B.资本性支出C.专项储备D.管理费用【答案】C【解析】根据财政部相关规定，高危行业企业（包括建筑施工）按照规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”科目列支。31.某工程合同总额为5000万元，工程预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为60%。则工程预付款的起扣点为（）万元。A.2000B.3000C.3333.33D.4000【答案】C【解析】工程预付款起扣点T=其中P为合同总额（5000），M为预付款数额（5000×20），T=32.关于建筑起重机械安装拆卸单位的安全责任，下列说法错误的是（）。A.应当编制专项施工方案B.应当由本单位专业技术人员进行技术交底C.可以将安装拆卸工程分包给其他有资质的单位D.安装完毕后，应进行自检、调试和试运转【答案】C【解析】建筑起重机械安装拆卸工程必须由取得相应资质的单位施工，严禁转包或违法分包。安装拆卸单位不得将工程分包给其他单位。33.在施工进度控制中，当实际进度落后于计划进度时，调整进度计划的有效方法是（）。A.增加劳动力和机械设备的投入B.改变某些工作间的逻辑关系C.缩短关键线路上的持续时间D.以上都是【答案】D【解析】进度计划的调整方法主要包括：改变某些工作间的逻辑关系（如将串联改为平行）、缩短关键工作的持续时间（资源赶工）、组织措施（增加资源）等。34.关于建筑节能工程验收，下列说法正确的是（）。A.可以在单位工程竣工验收后进行B.应当作为一个分部工程进行验收C.墙体节能构造现场实体检验应在监理工程师见证下实施D.只要保温材料合格证明文件齐全，即可通过验收【答案】C【解析】建筑节能工程是单位建筑工程的一个分部工程，应随施工进度进行验收，并在单位工程竣工验收前完成。墙体节能构造现场实体检验必须在监理工程师见证下实施，不能仅凭材料合格文件通过验收。35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收，下列说法正确的是（）。A.承包人应提前48小时通知监理人验收B.监理人未按时到场，承包人可自行隐蔽C.监理人未按时到场，承包人可自行隐蔽，但事后监理人有权要求重新检查D.无论监理人是否到场，承包人均可自行隐蔽【答案】C【解析】除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时到场进行隐蔽工程验收的，应在验收前24小时向承包人提交的延期说明。监理人未按时到场，也未提交延期说明的，承包人可以自行隐蔽，但监理人有权事后要求对已隐蔽的部位进行剥露检查。36.关于混凝土外加剂的应用，下列说法正确的是（）。A.膨胀剂主要用于提高混凝土早期强度B.引气剂主要用于改善混凝土抗冻性C.缓凝剂主要用于夏季高温施工D.防冻剂主要用于降低混凝土水化热【答案】B【解析】A错误，膨胀剂用于补偿收缩；B正确，引气剂引入微小气泡，缓冲冻胀压力，提高抗冻性；C错误，缓凝剂用于延缓凝结，主要用于高温、长距离运输等，但夏季高温是其典型场景，正确性不如B绝对，但通常也是对的。对比来看，引气剂改善抗冻性是其最核心的功能定义。D错误，防冻剂用于负温施工，降低冰点；降低水化热通常用粉煤灰或缓凝剂。37.在项目招投标活动中，关于标底和招标控制价，下列说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制标底B.招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮C.投标人的投标报价可以低于招标控制价，也可以低于成本D.标底是投标的最高限价【答案】B【解析】A错误，应编制招标控制价，标底可以没有；B正确，招标控制价应公开，且不得上浮或下浮（即作为最高限价）；C错误，不得低于成本；D错误，招标控制价是最高限价，标底是评标参考。38.建筑施工企业项目经理（建造师）在执业活动中，下列行为属于违规的是（）。A.同时担任两个项目的项目负责人B.经建设单位同意，同时担任两个项目的项目负责人C.拒绝执行违反法律法规的指令D.在两个相邻标段项目中担任项目负责人（同一工程相邻分段发包）【答案】A【解析】《注册建造师管理规定》明确，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。特殊情况除外（如同一工程相邻分段发包或分期施工等），但需经建设单位同意。因此，未经同意同时担任两个是违规的。选项A未提及例外情况，视为违规。39.关于施工现场临时用电，下列说法正确的是（）。A.配电箱应安装在干燥、通风及常温场所B.金属箱体必须做保护接零C.配电箱内的电器必须可靠完好，不得使用破损不合格的电器D.以上均正确【答案】D【解析】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），配电箱安装环境、金属箱体保护接零、电器完好性等均为强制性要求。40.在建设工程竣工验收中，应当由（）组织验收。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督站【答案】C【解析】建设单位收到工程竣工验收报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。质量监督站负责监督验收过程，不直接组织。41.关于施工招标文件中的合同条款，下列说法正确的是（）。A.必须使用标准通用合同文本B.可以根据项目特点对专用条款进行修改和补充C.通用条款是核心，专用条款仅供参考D.发包人可以随意修改通用条款中的公平原则【答案】B【解析】施工合同文件通常由协议书、通用条款、专用条款组成。通用条款具有普遍适用性，专用条款是针对具体项目对通用条款的修改、补充和细化。发包人不能随意修改通用条款中法律规定的强制性原则。42.某工程项目因设计变更导致工程量增加，且该项工作属于合同约定的“固定单价合同”范围。则（）。A.综合单价不予调整，工程量按实结算B.综合单价需重新协商，工程量按实结算C.综合单价和工程量均不调整D.若工程量偏差超过15%，则综合单价可调整【答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价标准》，对于固定单价合同，当工程量偏差超过约定范围（通常为15%）时，综合单价应进行调整。未超过范围时，A正确。但D选项涵盖了核心的调整机制，是更全面的考点描述。通常考题会问调整原则，选D。43.关于大体积混凝土施工温控措施，下列说法错误的是（）。A.优先选用低水化热的水泥B.掺层凝剂延缓水化热释放C.提高浇筑速度，避免冷缝D.内部埋设循环水管冷却【答案】C【解析】大体积混凝土温控核心是控制内外温差。提高浇筑速度虽然能保证连续性，但不是温控措施本身，且若浇筑过快内部热量积聚过快反而不利。温控措施主要围绕降低水化热、加快散热、保温养护等。相比之下，C不属于直接的温控技术措施。44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）应当履行保修义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B【解析】建设工程实行质量保修制度。施工单位是保修义务的承担主体。45.在建筑幕墙施工中，关于硅酮结构密封胶的使用，下列说法正确的是（）。A.结构胶可以在现场打注B.结构胶与相接触材料的相容性试验必须合格C.结构胶的固化时间越长越好D.结构胶可以代替耐候密封胶使用【答案】B【解析】硅酮结构密封胶应在注胶车间内打注，保持清洁；使用前必须进行相容性试验和剥离粘结性试验，确保粘结可靠；结构胶用于结构装配，耐候胶用于接缝密封，二者不能混用。46.某项目施工过程中，由于不可抗力导致现场临时设施损坏，修复费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.双方各承担一半D.保险公司在保险范围内承担【答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、工期延误等责任分担原则中：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承包人自有设备的损坏由承包人承担。现场临时设施通常由承包人搭建，但若合同约定为发包人提供或属于工程实体保护措施，可能有争议。按通用原则，承包人现场临时设施（属于承包人装备）损坏通常由承包人承担。更正：2020版示范文本规定，不可抗力后果，承包人停工损失、人员窝工、设备损坏由承包人承担；工程本身、清理修复费用由发包人承担。临时设施若属于工程实体一部分（如围挡）可能由发包人，若属于承包人自有设施由承包人。但若问“现场临时设施损坏”，通常指承包人的临建，应承包人承担。重新审题：若题目指“工程所需的”临时设施，往往由发包人承担。但标准理解：不可抗力导致承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。清理现场及修复工程的费用，由发包人承担。若临时设施被视为工程实体保护措施，则发包人承担。这是一道易错题。参考通用考试标准答案：不可抗力导致承包人自有机械设备损坏由承包人承担。但现场临时设施如果是工程组成部分（如现场办公室）通常承包人自备。然而，在许多考试中，不可抗力后果中“工程本身的损害”由发包人承担，“承包人设备损坏”由承包人承担。临时设施归为哪一类？通常归为承包人设备/设施。修正选项B：但是，也有观点认为，不可抗力导致工程停工，所需的清理、修复费用（包括临时设施修复）由发包人承担。查阅2020版示范文本17.3.2：“（4）不可抗力影响消除后，应立即清理工地。承包人应承担清理现场的费用...”等等，不同版本有差异。再看2013版：承包人机械设备损坏由承包人承担；停工损失由承包人承担；工程本身损害、第三方损失、运至现场材料设备损失由发包人承担。再看2020版：17.3.2(2)永久工程、已运至现场的材料的损失由发包人承担；(3)承包人设备损坏由承包人承担。结论：临时设施通常视为承包人设备为多。选B。但若题目特指“发包人负责的临时设施”则不同。一般默认承包人自备。然而，在继续教育背景下，强调风险分担。若题目未明确，通常认为临时设施修复费用由承包人承担。等等，让我再思考一下常见的考试陷阱。许多旧题库中，不可抗力导致“工程本身的损害”由发包人承担，“清理修复费用”由发包人承担。如果临时设施被视为需要清理修复的对象以恢复施工，则发包人承担。决定：为了稳妥，选A（发包人）通常是基于“工程恢复”的角度，或者选B基于“财产归属”。在2020版示范文本中，17.3.2明确提到“承包人应承担清理现场的费用”。这意味着清理和修复承包人自己的临建由承包人负责。因此选B更严谨。47.关于施工组织设计的编制与审批，下列说法正确的是（）。A.施工组织设计应由项目技术负责人编制B.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批C.单位工程施工组织设计应由项目经理审批D.重点、难点分部工程专项方案应由监理工程师审批【答案】B【解析】施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计由施工单位技术负责人审批；专项方案由施工单位技术部门组织专家论证（如需）或技术负责人审批，报监理单位审核。A错误，应由技术负责人（单位工程）或技术部门（总设计）编制，项目技术负责人编制单位工程施组是常见的，但审批权在技术负责人。C错误，审批权在企业技术负责人。D错误，监理是审核，不是审批。48.在施工合同纠纷中，关于仲裁协议的效力，下列说法正确的是（）。A.仲裁协议必须以书面形式订立A.仲裁协议排除法院管辖权C.仲裁协议独立存在，合同变更不影响仲裁协议效力D.以上均正确【答案】D【解析】《仲裁法》规定，仲裁协议应当以书面形式订立；有效的仲裁协议排除法院管辖（或裁或审）；仲裁协议具有独立性，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。49.关于建筑施工特种作业人员，下列说法错误的是（）。A.必须年满18周岁且不超过法定退休年龄B.必须经专门培训考核合格，取得特种作业操作证C.特种作业操作证每3年复审一次D.离开特种作业岗位6个月以上，应当重新进行实际操作考试【答案】D【解析】规定是离开特种作业岗位6个月以上，应当重新进行实际操作考试，但需经原考核发证机关或从业所在地考核发证机关同意后方可上岗。选项D表述虽大致正确，但C选项“每3年复审一次”是旧版规定。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证每3年复审一次（在建筑领域，部分证书管理有变化，但通用法规仍是3年）。等等，建筑特种作业操作证有效期通常是6年，复审2年？不，根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，操作证有效期为2年？不，那是很久以前。修正：目前建筑施工特种作业操作证有效期为6年，2年复审一次？不，根据《关于建筑施工特种作业人员操作资格证书延期复核有关问题的通知》，资格证书有效期为6年，每2年延期复核一次（即复审）。再看选项C：“每3年复审一次”。这在通用安全生产法规（安监总局）中是3年，但在建筑行业（住建部）具体执行中，证书有效期为6年，需要每2年进行一次延期复核/复审。因此C选项可能是错误的。再看选项D：“离开岗位6个月以上...重新考试”。这是正确的规定。因此本题选C。注：若考试依据通用安监总局30号令，是3年复审。若依据住建部规定，是2年复核。作为一级建造师考试，通常依据住建部规定。故C错误。50.2026年继续教育特别强调了“施工扬尘治理”。关于施工现场扬尘控制，下列说法错误的是（）。A.施工现场主要道路及作业区域必须进行硬化处理B.土方作业时，必须采取洒水、覆盖等降尘措施C.建筑垃圾运输车辆必须采用密闭式车辆D.只要安装了扬尘在线监测系统，即可允许扬尘超标排放【答案】D【解析】安装监测系统是为了实时监控，并非允许超标。一旦超标，必须立即采取整改措施。严禁超标排放。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，工程总承包单位可以同时具有（）。A.设计资质B.施工资质C.监理资质D.采购资质E.勘察资质通常要求同时具有设计+施工资质，或组成联合体。单独具有采购资质不属于建设行业资质序列。【答案】AB【解析】工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。52.关于建筑工程总承包（EPC）项目风险管理，承包商面临的主要风险包括（）。A.设计风险B.自然灾害风险C.业主融资失败风险D.不可预见的地质条件风险E.政策法规变化风险【答案】ABDE【解析】在EPC模式下，承包商承担大部分风险，包括设计风险、地质风险、物价上涨风险等。业主融资失败风险通常由业主承担，或属于商业风险，在标准合同中通常由业主负责，因为这是业主的资金义务。53.下列属于BIM技术在施工阶段应用价值的有（）。A.碰撞检查，减少返工B.施工进度模拟，优化工期C.成本实时核算D.自动生成竣工图纸E.辅助预制加工【答案】ABDE【解析】C选项“成本实时核算”目前在实际操作中很难完全自动化实时完成，BIM主要提供工程量支持，但算量规则和价格信息仍需人工干预。A、B、D、E均为BIM的成熟应用价值。54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对（）进行分部分项工程的安全技术交底。A.项目经理B.施工班组长C.作业人员D.安全员E.技术负责人【答案】BC【解析】施工前的安全技术交底应当由施工技术人员（项目技术负责人或技术员）向施工班组、作业人员进行交底。55.关于绿色施工的“四节一环保”，下列措施正确的有（）。A.节材：推广使用高强钢筋和高性能混凝土B.节水：利用雨水收集系统进行车辆冲洗C.节能：施工现场照明采用节能灯具D.节地：临时用地利用荒地或劣地E.环保：施工现场设置封闭式垃圾站【答案】ABCDE【解析】以上选项均符合绿色施工关于节材、节水、节能、节地和环境保护的要求。56.在建设工程施工合同履行过程中，发生索赔事件时，索赔证据应具备的基本要求包括（）。A.真实性B.及时性C.关联性D.完整性E.法律效力性【答案】ABCD【解析】索赔证据必须具备真实性、及时性、关联性、完整性、有效性。“法律效力性”表述较为笼统，通常指具有证明力。57.下列关于装配式建筑构件安装的说法，正确的有（）。A.预制构件进场前应进行全数检查B.起吊时，吊索与构件水平夹角不宜小于60°，不应小于45°C.灌浆施工时环境温度不应低于5℃D.预制构件安装偏差应符合规范要求E.灌浆料试件强度达到35MPa后，方可进行后续施工【答案】BCD【解析】A错误，进场通常进行抽样检验，非全数（除非特定要求）；E错误，灌浆料强度通常要求达到设计强度（常为35MPa或30MPa）或同条件试块强度达到要求，35MPa是一个常见的数值，但并非绝对标准，应依设计。B、C、D均为规范要求。58.根据《民法典》，下列关于建设工程合同无效的情形，说法正确的有（）。A.承包人未取得建筑业企业资质B.承包人超越资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标E.中标无效【答案】ABCDE【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，以上五种情形均会导致建设工程施工合同无效。59.关于建筑安装工程费用的组成，下列属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.劳动保险费【答案】ABCDE【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金及其他。60.在施工进度计划调整中，压缩关键工作持续时间的组织措施包括（）。A.增加劳动力和施工机械的数量B.改变施工工艺C.采用更先进的施工机械D.增加工作面，组织更多的施工班组E.改善外部配合条件【答案】AD【解析】组织措施主要指资源投入和资源组织，如增加人员、机械、增加作业班组等。B、C属于技术措施。E属于其他措施。61.关于深基坑工程土方开挖，下列说法正确的有（）。A.应当遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则B.基坑周边堆载不得超过设计限制C.开挖过程中应定期监测支护结构变形D.雨季施工应做好坑内排水E.挖土机械可以直接坐在支护结构上作业【答案】ABCD【解析】E错误，挖土机械严禁碰撞、坐压支护结构，严禁在支护结构上行走或停留。62.建设工程质量检测机构进行检测时，发现检测结果不合格，应当（）。A.及时报告委托单位B.及时报告工程所在地建设主管部门C.隐瞒不报，等待复检D.在检测报告中注明E.销毁检测样品【答案】ABD【解析】检测机构发现检测结果不合格，应及时报告委托单位（通常是施工单位或监理）和工程所在地建设主管部门，并在检测报告中如实注明。63.关于施工项目成本核算的方法，常用的有（）。A.表格核算法B.会计核算法C.作业成本法D.目标成本法E.偏差分析法【答案】AB【解析】成本核算方法主要有表格核算法和会计核算法。C是成本计算方法，D是成本控制方法，E是成本分析方法。64.下列关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A.施工现场应设置消防通道B.动火作业应办理动火许可证C.临时消防设施应与在建工程进度同步D.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不小于5mE.易燃仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方【答案】ABCDE【解析】以上均为施工现场消防安全管理的强制性或常规要求。65.建筑工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】ABCDE【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备以上五项条件。66.关于施工招标资格预审文件的内容，主要包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.资格预审申请文件格式E.项目建设概况【答案】ABCDE【解析】资格预审文件通常包含资格预审公告、申请人须知、资格审查办法（合格制或有限数量制）、资格预审申请文件格式、项目建设概况等。67.在施工合同索赔中，可索赔利润的条款通常包括（）。A.发包人原因导致的工程暂停B.发包人要求提前完工C.发包人原因造成工程质量缺陷D.不可抗力E.发包人指令的工程变更【A错误，通常工期暂停只赔工期和窝工费（管理费），不赔利润。B正确，提前完工若属发包人要求，承包人可索赔赶工费（含利润）。C正确，发包人原因造成缺陷，承包人返工可索赔成本+利润。D错误，不可抗力通常不索赔利润。E正确，变更可索赔利润。】【答案】BCE【解析】A通常不可索赔利润（只赔工期+费用/窝工费）；D不可抗力不索赔利润。B、C、E属于发包人原因导致的实质性工作增加或改变，可索赔利润。68.关于高大模板支撑体系搭设，下列说法正确的有（）。A.立杆底部应设置垫板B.立杆接长严禁采用搭接C.扫地杆设置高度不应大于200mmD.剪刀撑应按规范设置E.可以利用门式脚手架作为支撑体系【答案】ABCD【解析】E错误，高大模板支撑体系通常要求采用钢管扣件式或碗扣式、盘扣式等专业支撑体系，门式架一般用于荷载较小的情况，且需经过专门计算和审批，但在严格的高大模板定义下，门架适用性受限且常被限制使用，不如钢管扣件/盘扣普遍。A、B、C、D均为规范强制性要求。69.建设工程竣工验收备案需提交的文件包括（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.规划、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件D.施工单位签署的工程质量保修书E.住宅质量保证书和住宅使用说明书【答案】ABCD【解析】E是商品房交付时由开发商（建设单位）向业主提供的，不属于竣工验收备案提交给建设行政主管部门的文件（虽然内容相关，但备案文件主要是行政性文件）。A、B、C、D是法定的备案文件。70.下列关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的有（）。A.建筑施工企业应当与农民工签订劳动合同B.总承包企业对施工现场的用工管理负总责C.农民工资金应当按月足额支付D.禁止使用童工E.可以将劳务作业分包给无资质的“包工头”【答案】ABCD【解析】E错误，严禁分包给无资质的个人或组织。A、B、C、D均为劳动用工管理的法律规定。71.关于施工成本控制的步骤，正确的顺序是（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏E.检查【答案】ABDE【解析】施工成本控制的步骤是：比较（分析实际与计划）->分析（确定偏差原因）->预测（估计未来趋势）->纠偏（采取措施）->检查（检查纠偏效果）。选项中没有预测，按ABDE顺序。72.下列属于建筑工程常见的通病的有（）。A.混凝土裂缝B.渗漏C.钢筋间距偏差大D.墙面空鼓E.楼地面起砂【答案】ABCDE【解析】以上均为建筑工程中常见的质量通病。73.关于施工现场临时用水管理，下列说法正确的有（）。A.消防用水量应满足最小消防用水量的要求B.消防泵应使用专用配电线路C.临时用水管径应根据计算确定D.高度超过24m的建筑工程应安装临时消防竖管E.水泵应采用一用一备【答案】ABCDE【解析】以上均符合《施工现场临时用水安全技术规范》的要求。74.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】ABCD【解析】建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公平性。监理是委托服务，不是行政管理，因此不具有强制性（指对承包人的管理手段性质是监督和服务，而非行政命令，虽然监理制度是强制的）。75.关于施工合同履行中的不可抗力，下列后果应由发包人承担的有（）。A.工程本身的损害B.工程修复费用C.发包人人员伤亡D.承包人设备损坏E.停工损失【答案】ABC【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致工程本身损害、修复费用、发包人人员伤亡及第三方损失由发包人承担。承包人设备损坏、停工损失（含人员窝工）由承包人承担。76.下列关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A.墙体节能工程应对保温层厚度进行现场抽检B.幕墙节能工程应对气密性进行现场检测C.门窗工程应对传热系数进行复验D.屋面节能工程应对隔热层进行淋水试验E.系统节能工程应对联合试运转进行调试【答案】ABCE【解析】D错误，屋面节能工程通常做淋水或蓄水试验是为了检验防水，对于节能主要看保温层厚度、热桥处理等。A、B、C、E均为节能验收的关键环节。77.关于施工项目信息管理，正确的说法有（）。A.信息管理是项目管理的基础B.应建立基于网络的信息传输平台C.应实现工程档案的数字化D.项目信息应公开，任何人可查E.应保证信息的准确性和安全性【答案】ABCE【解析】D错误，项目信息涉及商业秘密和技术秘密，不能对任何人公开，应有权限管理。78.下列关于施工招标控制价编制的依据，正确的有（）。A.建设工程设计文件及相关资料B.招标文件及工程量清单C.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法D.施工现场情况、工程特点及常规施工方案E.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】ABCDE【解析】招标控制价应根据上述所有依据进行编制。79.关于钢结构工程施工质量验收，下列说法正确的有（）。A.焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷B.高强度螺栓连接副终拧后应进行扭矩检查C.钢结构涂装工程应在构件安装完成后进行D.多层及高层钢结构应测量柱的垂直度E.钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量挠度【答案】ABDE【解析】C错误，钢结构涂装通常在工厂制作阶段完成底漆和中间漆，现场安装后进行面漆涂装，或者根据工艺要求，并非全部在安装后进行。A、B、D、E均为规范要求。80.2026年继续教育中强调的“智慧工地”系统，通常包含的子系统有（）。A.人员实名制管理系统B.视频监控系统C.环境监测系统D.塔吊安全监控系统E.BIM协同平台【答案】ABCDE【解析】智慧工地系统集成了人员、机械、材料、环境、进度、质量等多方面的管理模块，以上选项均为典型子系统。三、案例分析题（共3题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）【案例一】某大型商业综合体项目，建筑面积15万平方米，地下3层，地上8层，框架-剪力墙结构。项目采用工程总承包（EPC）模式发包。施工单位（总承包商）中标后，自行完成了主体结构设计和深化设计，并组织施工。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：基坑开挖深度为12m，属于深基坑。总承包商编制了深基坑专项施工方案，经本单位技术负责人签字后，报监理单位审批，随即组织施工。事件二：主体结构施工期间，因总承包商设计失误，导致某根大梁配筋不足，无法满足承载力要求。监理工程师发现后，要求停工整改。整改过程中，拆除重做发生费用20万元，工期延误10天。事件三：工程竣工结算时，总承包商以“设计施工一体化”为由，要求业主支付设计优化奖励金50万元，但业主以合同中无此约定为由拒绝。问题：1.指出事件一中总承包商做法的不妥之处，并说明正确做法。2.针对事件二，由于总承包商自身设计失误导致的损失和工期延误，应由谁承担？为什么？3.针对事件三，总承包商的索赔是否成立？请说明理由。4.在EPC模式下，总承包商应重点防范哪些主要风险？（至少列出4项）【答案与解析】1.不妥之处及正确做法：（1）不妥之处一：总承包商编制了深基坑专项施工方案，经本单位技术负责人签字后，报监理单位审批，随即组织施工。正确做法：开挖深度超过5m的基坑（深基坑）专项施工方案，应当组织专家论证。经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。（2）不妥之处二：总承包商自行完成了主体结构设计和深化设计。正确做法：EPC模式下，虽然总承包商负责设计，但若总承包商仅有施工资质，需将设计工作分包给具有相应资质的设计单位；若具有设计资质，则可自行设计。题目未明确资质，但作为EPC总包，重点在于设计成果需经业主或监理审查确认，且重大设计变更需履行程序。此处主要不妥在于专项方案未论证。2.责任承担及理由：应由总承包商承担。理由：在EPC总承包模式下，承包商对工程的设计、采购、施工、试运行等全过程负责。设计失误属于承包商自身原因造成的过错，因此产生的费用增加和工期延误应由承包商自行承担，不能向业主索赔。3.索赔判定及理由：不成立。理由：施工索赔成立的前提是事件造成了损失且责任在对方（业主）或第三方，且合同中有相关约定或法律规定。在本案中，总承包商要求的是“设计优化奖励金”，这属于合同外奖励。由于合同中无此约定，且总承包商未说明该优化给业主带来了具体可计算的额外效益（如投资节约）并达成一致，因此依据合同严守原则，业主有权拒绝支付。4.EPC模式下总承包商应重点防范的风险：（1）设计风险：包括设计错误、设计优化能力不足、设计审批不通过等。（2）不可预见的现场条件风险：如地质水文条件与预期不符（EPC通常承担此类风险）。（3）工程量及物价上涨风险：除非合同另有约定，EPC通常采用总价合同，工程量及物价波动风险由承包商承担。（4）业主融资及支付风险：业主资金链断裂导致工程款支付困难。（5）合规风险：法律法规变化导致成本增加。【案例二】某住宅楼工程，剪力墙结构。在施工过程中，项目经理部为了赶工期，在冬期施工阶段，未按规范要求对混凝土拌合物进行加热，直接浇筑入模。拆模后发现墙体混凝土表面出现大量冻伤裂缝，强度严重不足。随后，项目部决定对受损墙体进行加固处理，采用了加大截面法。加固过程中，施工单位向监理工程师提出了以下费用索赔：1.混凝土加固材料费；2.加固施工人工费；3.因加固导致的工期延误损失；4.停工期间现场机械租赁费。监理工程师审核后，拒绝了所