工程招投标及合同管理考试题库及答案

工程招投标及合同管理考试题库及答案一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.7日C.10日D.20日2.在建设工程施工合同中，发包人的主要义务是（）。A.施工现场安全管理B.提供施工场地并协助办理许可证C.工程质量保修D.及时交付工程款3.某大型基础设施项目，总投资额为3亿元人民币，根据国家相关规定，其施工单项合同估算价在（）以上必须进行招标。A.100万元B.200万元C.300万元D.400万元4.下列关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金只能使用现金提交5.在评标过程中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标报价，且不能作出合理说明并提供相关证明材料的，评标委员会应当（）。A.视为废标处理B.要求其重新报价C.直接认定其为中标候选人D.按正常情况评审6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在工程变更后的（）天内，向工程师提出变更工程价款的报告。A.7B.14C.28D.307.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.5C.7D.28.下列情况中，属于投标人串通投标报价的是（）。A.招标人向投标人泄露标底B.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价C.不同投标人的投标文件由同一单位编制D.招标人预先内定中标人9.建设工程竣工后，发包人应当根据（）对工程进行验收。A.施工合同及国家相关验收规范B.监理单位的报告C.施工单位的竣工报告D.设计图纸10.在FIDIC施工合同条件下，工程师在收到承包人提交的期中付款报表申请后的（）天内应签发支付证书。A.7B.14C.28D.5611.某工程项目发包人提供的测量基准点有误，导致承包人返工，由此产生的费用和工期延误应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.分包人12.不可抗力事件发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在事件结束后（）小时内向工程师通报情况。A.24B.48C.72D.12013.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.1014.在建设工程索赔中，承包人提出的索赔要求成立必须具备的条件不包括（）。A.与合同相对照，事件已造成了承包人实际的额外费用或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.事件造成了发包人的经济损失15.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.5B.7C.10D.1516.下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.联合体各方必须指定牵头人，并仅由牵头人向招标人提交投标保证金17.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于（）天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。A.7B.14C.28D.4218.在工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单的综合单价中不包括（）。A.人工费B.材料费C.措施项目费D.管理费19.当合同文件出现不一致时，应当根据合同约定的优先顺序进行解释。通常具有最高解释权的是（）。A.中标通知书B.投标函及其附录C.专用合同条款D.协议书20.某工程合同价款为1000万元，约定预付款比例为20%，主要材料及构配件所占比重为60%，则预付款的起扣点为（）万元。A.333.33B.666.67C.800D.200二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。多选、少选、错选均不得分）1.根据《招标投标法》，下列哪些情形必须进行招标？（）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.涉及商业秘密的专利技术开发项目E.抢险救灾工程2.评标委员会由招标人依法组建，其成员组成应符合下列要求（）。A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.成员人数为五人以上单数C.其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称E.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会3.建设工程施工合同中，因不可抗力导致的费用增加及工期延误，下列处理方式正确的有（）。A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人人员伤亡由其所在单位负责C.承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担D.停工期间承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担4.投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件未按规定的格式填写C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更价款的确定方法，下列说法正确的有（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人直接定价E.如双方不能达成一致意见，可提请工程造价管理机构进行咨询或调解6.招标代理机构应当具备下列条件（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合规定条件的评标委员会成员库D.必须是事业单位E.必须是行政机关的下属机构7.在施工合同履行过程中，发生以下情况，可以调整合同价款的有（）。A.法律法规变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时D.发包人更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加E.不可抗力导致工程全部毁损8.索赔按索赔目的分类，可分为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.单项索赔D.综合索赔E.道义索赔9.关于工程分包，下列说法符合法律规定的有（）。A.建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成B.总承包单位可以将承包工程的部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位C.分包单位不得将其承包的工程再次分包D.总承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给他人E.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任10.在FIDIC合同条件下，工程接收证书颁发后，承包人应提交的报表包括（）。A.竣工报表B.最终报表C.结清单D.期中付款报表E.履约证书三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。正确的打“√”，错误的打“×”）1.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。（）2.投标人中标后，提交的履约保证金不得超过中标合同金额的10%。（）3.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。（）4.在评标委员会提出书面评标报告后，招标人应最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人。（）5.建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（）6.承包人在工程变更确定后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款调整。（）7.因承包人的原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，但发包人无权要求加速施工。（）8.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（）9.招标人可以自行决定是否退还未中标人的投标保证金。（）10.在合同履行过程中，如果工程师未在指定时间内对承包人的索赔报告作出答复，则视为该索赔要求已经被批准。（）四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）1.简述公开招标与邀请招标的主要区别。2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，简述工程进度款（期中支付）的支付流程。3.简述建设工程施工合同索赔成立的条件。4.什么是不可抗力？在建设工程施工合同中，不可抗力发生后双方的责任如何承担？5.简述不平衡报价法的基本原理及其适用范围。五、计算分析题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）1.某工程项目采用工程量清单计价模式招标，合同约定采用单价合同，工程量按实结算。其中，某分项工程A的工程量清单数量为1000m³，综合单价为300元/m³。施工过程中，由于设计变更，工程量A实际完成1500m³。合同约定，当工程量变化幅度超过±10%时，超过部分的综合单价调整系数为0.9。问题：(1)计算该分项工程A的结算价款。(2)若该分项工程包含材料费占比60%，且在施工期间材料价格上涨了5%，合同约定材料价格波动幅度超过±3%时可调整价格，计算因材料价格上涨导致的价差调整金额（假设只调整超出部分，且不涉及规费税金调整的复杂计算，仅计算材料费补差）。2.某施工单位与业主签订了施工合同，合同工期为120天。合同中约定，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。在施工过程中，由于以下原因导致工期延误：(1)场地地质条件复杂，比预计多处理了3天（业主风险）；(2)施工中遭遇特大暴雨，停工2天（不可抗力）；(3)承包人设备故障，停工2天（承包人原因）。实际工期为125天。工程完工后，承包人提出工期和费用索赔。问题：(1)承包人可以获得的工期索赔为多少天？(2)计算最终的工期奖罚金额。六、案例分析题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）1.某政府投资的大型公共建筑项目，依法必须进行招标。该项目于2023年3月1日发布招标公告，载明获取招标文件的时间为3月2日至3月6日，投标截止时间为3月21日10时。共有A、B、C、D、E五家单位购买了招标文件。在投标截止时间前，A、B、C、D四家单位提交了投标文件。E单位在3月21日9时50分送达，但因交通堵塞，快递员延误，于3月21日10时05分送达，招标人拒收。开标后，评标委员会发现：(1)A单位投标函上有大写金额与小写金额不一致，大写金额正确；(2)B单位投标报价明显低于其他投标报价，且提供了合理的书面说明和证明材料；(3)C单位与D单位的项目经理为同一人。经评审，B单位被推荐为第一中标候选人。3月25日，招标人向B单位发出了中标通知书。4月10日，招标人与B单位签订了合同。问题：(1)本项目招标文件发售期限和投标截止时间是否符合规定？说明理由。(2)招标人拒收E单位投标文件是否正确？说明理由。(3)评标委员会对A、B、C三单位的投标应如何处理？说明理由。(4)招标人与B单位签订合同的日期是否正确？说明理由。2.某工程项目通过招标确定了甲承包商为中标人。双方签订了施工合同，合同工期为18个月。在施工过程中发生了如下事件：事件1：开工前，发包人未能按约定提供施工场地，导致承包人窝工50个工日，机械闲置5个台班。承包人据此提出了索赔。事件2：施工进行到第6个月，因发包人提出的设计变更，导致某项工作停工待图，造成承包人人员窝工30个工日，机械闲置3个台班，且导致后续关键线路工作延误10天。承包人提出了工期和费用索赔。事件3：施工进行到第12个月，遭遇当地50年一遇的洪水，导致现场临时设施损坏，修复费用2000元；部分已完工程受损，损失5000元；承包人人员窝工20个工日。承包人提出了工期和费用索赔。合同约定：人工费单价为80元/工日，机械台班单价为500元/台班，窝工人工费按60%计取，机械闲置费按折旧费（即台班费的40%）计取。除不可抗力外，利润索赔按合同约定费率计算。问题：(1)针对事件1，承包人是否可以索赔？如果可以，索赔的费用是多少？（写出计算过程）(2)针对事件2，承包人是否可以索赔工期和费用？如果可以，索赔的工期和费用各是多少？（写出计算过程）(3)针对事件3，承包人是否可以索赔？如果可以，索赔的工期和费用各是多少？（写出计算过程）(4)简述索赔报告应包括的主要内容。参考答案与解析一、单项选择题1.D[解析]根据《招标投标法》第二十四条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。2.B[解析]发包人的主要义务包括提供施工条件、支付工程款、组织验收等。A、C为承包人义务，D表述不严谨，应为按约定支付。3.D[解析]根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在400万元人民币以上的必须进行招标。4.C[解析]A项，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（旧法）或根据最新规定调整，但C项关于退还时间的描述（合同签订后5日内）是《招标投标法实施条例》的明确规定。B项，投标保证金有效期应与投标有效期一致，但C项更具操作性。D项，可以是现金、保函等形式。注：根据最新《招标投标法实施条例》第五十七条，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。5.A[解析]评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应予否决（废标）。6.B[解析]根据示范文本，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告。7.A[解析]根据《招标投标法》第十七条，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。8.B[解析]A属于招标人泄密；C视为串通投标（视为串通投标的情形）；D属于招标人内定。B属于投标人之间串通投标。9.A[解析]工程验收应依据施工合同、设计图纸、国家相关验收规范等进行。10.C[解析]FIDIC施工合同条件中，工程师应在收到报表和证明文件后28天内签发支付证书。11.B[解析]发包人提供基准点错误，属于发包人责任，导致费用和工期延误由发包人承担。12.B[解析]不可抗力发生后，承包人应在48小时内向工程师通报。13.B[解析]根据《招标投标法实施条例》第十六条，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。14.D[解析]索赔成立的条件针对的是承包人自身的损失，而非发包人的损失。15.D[解析]根据《招标投标法》第二十三条，澄清或修改应在投标截止时间至少15日前通知。16.D[解析]联合体各方可以共同提交投标保证金，也可以由牵头人提交，并非必须由牵头人提交，且D项表述过于绝对，排除法选D。实际上，联合体投标通常由牵头人代表，但保证金可以由联合体各方共同提交或牵头人提交。D项“仅由牵头人”错误。17.C[解析]工程师应在收到索赔报告后28天内给予答复。18.C[解析]措施项目费单独列项，不包含在分部分项工程量清单的综合单价中。19.D[解析]合同文件解释顺序通常为：协议书>中标通知书>专用合同条款>通用合同条款等。协议书具有最高解释权。20.B[解析]起扣点公式：T=P−。T为起扣点，P为合同价款，MM=T=二、多项选择题1.ABC[解析]根据《招标投标法》第三条，ABC项属于必须招标的项目。D涉及商业秘密可不招标，E抢险救灾可不招标。2.ABCE[解析]D项错误，专家应从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。3.ABCD[解析]E项错误，工程所需清理、修复费用，由发包人承担。4.ABCDE[解析]以上均为法定的应当否决投标（废标）的情形。5.ABCE[解析]D项错误，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行，而非发包人直接定价。6.AB[解析]招标代理机构需有营业场所、资金和专业力量，不要求必须是事业单位或行政下属。7.ABCD[解析]E项不可抗力导致工程全部毁损，通常解除合同或重建，不单纯是调整价款的问题，且风险分担原则不同。8.AB[解析]索赔按目的分为工期索赔和费用索赔。9.ABCE[解析]D项错误，禁止转包。10.ABC[解析]颁发接收证书后，承包人提交竣工报表；缺陷责任期期满后，提交最终报表和结清单。期中付款报表在施工过程中提交。三、判断题1.√[解析]招投标活动的公平竞争原则。2.√[解析]履约保证金通常为合同金额的5%-10%。3.√[解析]联合体各方均应具备相应能力。4.×[解析]招标人应最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，以便有足够时间发出中标通知书并签订合同。此处描述正确。注：原题可能考察时间点，30日前是正确的，以便留出30天签订合同。若题目是“30个工作日内”则错。此处打“√”。更正：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。一般要求在投标有效期结束前确定中标人。题目中“30个工作日前”是为了留出签订合同的时间（法定签订合同期限为中标通知书发出之日起30日内）。所以此说法是合理的。注：若严格按教材原文，部分教材表述为“一般应在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人”。故判对。5.√[解析]《建筑法》规定，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。6.√[解析]承包人在变更确定后14天内不报告，视为不涉及价款调整。7.×[解析]发包人有权要求承包人采取加速施工措施（赶工）以弥补延误，通常需支付额外费用。8.√[解析]最高人民法院司法解释规定，黑白合同以备案的中标合同为准。9.×[解析]招标人必须退还未中标人的投标保证金及利息（除投标人违规外）。10.×[解析]工程师未在规定时间内答复，视为认可索赔要求（通常针对某些特定合同条件），但标准示范文本中，若未答复，通常视为默认或需进一步催告，并非所有情况直接视为批准。但在某些考试标准答案中，针对特定条款（如28天内未答复视为认可）可能判对。但一般情况，未答复不等于批准。此处依据常规管理逻辑判错。注：若依据FIDIC或特定条款“默认机制”可能判对，但国内考试中通常强调书面确认，未答复通常需催告，故判错。四、简答题1.答：公开招标与邀请招标的主要区别如下：(1)发布信息的方式不同：公开招标采用公告的形式发布；邀请招标采用投标邀请书的形式发布。(2)选择的范围不同：公开招标面向一切不特定的法人或组织；邀请招标面向特定的法人或组织。(3)竞争的范围不同：公开招标竞争范围广，竞争性强；邀请招标竞争范围有限，竞争性相对较弱。(4)公开程度不同：公开招标透明度高；邀请招标透明度相对较低。(5)时间和费用成本不同：公开招标时间长、费用高；邀请招标时间短、费用相对较低。2.答：工程进度款支付流程主要包括：(1)工程量计量：承包人按约定时间向工程师提交已完工程量报告，工程师在收到报告后按图纸核实确认（通常在7天内）。(2)承包人提交进度款支付申请：根据确认的工程量，承包人向发包人提交支付申请，包括已完工程价款、应扣除的预付款、应扣留的质量保证金等。(3)工程师审核并签发支付证书：工程师收到申请后进行审核（通常在14天内），确认并签发期中支付证书。(4)发包人支付：发包人收到证书后，按合同约定时间（通常不超过14天）向承包人支付进度款。3.答：建设工程施工合同索赔成立的条件必须同时具备以下三点：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人实际的额外费用支出或工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任（即不属于承包人应承担的责任，如发包人违约、不可抗力等）；(3)承包人按合同规定的程序和时限提交了索赔意向通知和书面的索赔报告。4.答：(1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在建设工程中，如地震、海啸、台风、洪水、战争等。(2)责任承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担；承包人人员伤亡由其所在单位负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。5.答：(1)基本原理：不平衡报价法是在保持投标总报价不变的前提下，通过调整内部各部分项目的报价，以期在结算时获得更理想的经济效益。具体做法是：预计早期会结算的项目（如开办费、土方工程）报价适当调高，预计后期结算的项目（如装饰工程）报价适当调低；预计工程量会增加的项目单价调高，预计工程量会减少的项目单价调低。(2)适用范围：适用于工程量清单计价模式下的单价合同，且承包人对工程量清单中的工程量变化趋势有较准确的预测，同时评标方法对单价合理性评审不十分严格的情况。五、计算分析题1.解：(1)计算分项工程A的结算价款：合同约定工程量变化幅度超过±10%时，超过部分调整单价。清单工程量：1000m³，实际工程量：1500m³。变化幅度：(1500不调整部分工程量：1000×调整部分工程量：1500−不调整部分价款：1100×调整部分单价：300×调整部分价款：400×结算总价：330,(2)计算材料价格上涨导致的价差调整金额：基期材料费：300×涨价幅度：5%，约定调整范围：±3%。超出调整系数：5。每立方米材料补差：180×假设价差调整针对全部工程量（或按合同约定，通常针对实际工程量）：总价差调整金额：1500×答：(1)分项工程A的结算价款为438,000元；(2)材料价格上涨导致的价差调整金额为5,400元。2.解：(1)计算承包人可获得的工期索赔：事件1（地质条件）：属于业主风险，索赔工期3天。事件2（特大暴雨）：属于不可抗力，通常只索赔工期，不索赔费用（除特殊约定），索赔工期2天。事件3（设备故障）：属于承包人原因，不予索赔。总工期索赔天数：3+(2)计算最终的工期奖罚金额：可索赔工期：5天。实际延误工期：实际工期125天-计划工期120天=5天。由于延误原因中有非承包人原因的工期索赔5天，因此承包人实际并未造成工期违约。判定：125−奖罚金额：0元。答：(1)承包人可以获得5天的工期索赔；(2)最终的工期奖罚金额为0元。六、案例分析题1.答：(1)符合规定。理由：根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或招标文件发售期不得少于5日。本案中3月2日至6日共5日，符合规定。投标截止时间自招标文件开始发出之日起（3月2日）至3月21日，共20日，满足“不得少于20日”的规定。(2)正确。理由：根据《招标投标法》第三十六条，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案中E单位于10