2026年施工合同司考试题及答案

2026年施工合同司考试题及答案一、单项选择题（每题1.5分，共15分）1.甲建筑公司与乙房地产开发公司就某住宅项目签订《建设工程施工合同》，约定“未经发包人书面同意，承包人不得将任何工程分包”。后甲公司将主体结构中的钢筋绑扎工程分包给丙劳务公司，乙公司知情后未提出异议。关于该分包合同的效力，下列哪一说法正确？A.因违反合同约定，分包合同无效B.因未违反法律强制性规定，分包合同有效C.因主体结构分包违法，分包合同无效D.因发包人默示追认，分包合同有效2.2025年3月，某政府投资的学校项目进行公开招标，招标文件规定“投标保证金为投标报价的3%”，投标截止前仅有两家单位投标。招标人拟延长投标期限重新招标，下列哪一处理符合《招标投标法》及相关规定？A.投标保证金比例超过2%，应调整为2%后重新招标B.因有效投标人不足3家，直接转为竞争性谈判C.延长投标期限需经所有投标人书面同意D.重新招标后投标人仍不足3家的，可不再招标直接发包3.2024年10月，承包人A公司与发包人B公司签订施工合同，约定“工程竣工验收后60日内支付至结算价的97%，剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期2年”。2025年12月工程竣工验收合格，2026年5月因罕见暴雨导致部分屋面渗漏，A公司未及时维修，B公司自行修复花费10万元。2027年1月缺陷责任期届满，A公司主张返还质量保证金。关于质量保证金的处理，下列哪一说法正确？A.B公司可全额扣除质量保证金B.B公司仅可扣除10万元修复费用C.因暴雨属不可抗力，A公司不承担修复责任D.质量保证金返还后，A公司不再承担保修义务4.承包人C公司与发包人D公司签订固定总价合同，约定“因市场价格波动超过5%的部分，双方按实调整”。施工期间，钢材价格上涨8%，C公司按约提出调价申请，但D公司以“合同约定总价包死”为由拒绝。关于本案，下列哪一说法正确？A.固定总价合同风险由承包人完全承担，D公司有权拒绝B.市场价格波动属正常商业风险，C公司无权调价C.D公司应就超过5%的3%部分调整价款D.因钢材属主材，价格波动超过5%时，全部价差应由D公司承担5.2025年5月，实际施工人E借用F公司资质承包某厂房工程，E完成施工后经验收合格。发包人G公司尚欠F公司工程款500万元，F公司欠E公司450万元。E起诉主张G公司在欠付范围内承担责任，下列哪一表述符合《建设工程施工合同司法解释（一）》规定？A.因E无资质，无权向G公司主张权利B.E可直接起诉G公司，要求其支付500万元C.E仅能要求F公司支付450万元，无权突破合同相对性D.E可要求G公司在欠付F公司500万元范围内对其450万元承担责任6.2025年8月，H公司作为承包人签订施工合同，约定“发包人未按约支付进度款的，承包人可暂停施工，暂停超过28天的，承包人有权解除合同”。2026年3月，发包人未支付进度款，H公司暂停施工。至2026年5月10日暂停满28天，H公司于5月15日书面通知解除合同。关于合同解除的效力，下列哪一说法正确？A.解除权自暂停满28天（5月10日）时生效B.解除通知到达发包人时（5月15日后）合同解除C.因暂停施工需经监理确认，H公司解除行为无效D.合同解除后，H公司无权要求赔偿暂停期间损失7.2025年11月，承包人J公司与发包人K公司签订合同，约定“工程竣工日期为2026年10月30日，每逾期一天支付违约金1万元”。施工中，K公司未按约提供施工场地，导致工期延误30天。J公司主张顺延工期30天，K公司以“J公司未在索赔事件发生后28天内提出工期顺延申请”为由拒绝。关于工期顺延，下列哪一说法正确？A.索赔时效属除斥期间，超期则丧失顺延权利B.未及时提出索赔不影响实体权利，J公司仍可主张顺延C.因K公司原因导致延误，J公司无需承担逾期违约金D.工期顺延天数应按实际延误时间计算，与索赔程序无关8.2026年2月，L公司承包某市政工程，合同约定“争议解决方式为仲裁，仲裁机构为上海仲裁委员会”。施工中双方发生争议，L公司向工程所在地法院起诉，K公司未提出管辖异议并应诉答辩。关于本案管辖，下列哪一说法正确？A.因有仲裁协议，法院应驳回起诉B.法院已受理，视为仲裁协议无效C.K公司应诉答辩后，法院取得管辖权D.仲裁协议约定明确，法院无管辖权9.2025年7月，M公司与N公司签订合同，约定“承包人提交竣工结算文件后28日内，发包人未予答复的，视为认可结算文件”。2026年1月M公司提交结算文件，N公司收到后未答复，但以“结算文件未经造价咨询机构审核”为由拒绝付款。关于结算文件的效力，下列哪一说法正确？A.视为认可结算文件，N公司应按文件金额付款B.因需造价咨询机构审核，视为认可条款无效C.N公司未答复仅构成违约，不影响结算效力D.视为认可条款需明确约定，本案未明确故无效10.2026年3月，某疫情防控应急工程采用“边设计、边施工”模式，承包人P公司在施工中发现设计图纸存在重大错误，需增加费用200万元。发包人Q公司以“承包人应自行审查图纸”为由拒绝补偿。关于本案，下列哪一说法正确？A.应急工程可突破基本建设程序，Q公司无需补偿B.设计错误属发包人责任，Q公司应补偿200万元C.承包人未及时提出图纸异议，丧失索赔权利D.因采用EPC模式，设计错误由承包人承担二、多项选择题（每题2分，共20分。每题至少有2个正确选项，多选、少选、错选均不得分）11.下列哪些情形属于《民法典》规定的建设工程施工合同无效情形？A.承包人未取得建筑业企业资质B.承包人超越资质等级，但竣工前取得相应资质C.借用资质的实际施工人以承包人名义签订合同D.必须进行招标的项目未招标12.关于实际施工人权利，下列哪些表述符合《建设工程施工合同司法解释（一）》规定？A.实际施工人可起诉转包人、违法分包人B.实际施工人可突破合同相对性起诉发包人C.发包人仅在欠付转包人或违法分包人工程款范围内承担责任D.实际施工人起诉发包人时，必须追加转包人或违法分包人为第三人13.2025年12月，承包人R公司与发包人S公司签订合同，约定工期365天。施工中发生下列情形，R公司可主张工期顺延的有：A.因罕见台风导致停工10天B.发包人未按约提供施工图纸，导致停工5天C.承包人机械故障导致停工3天D.政府因环保要求责令停工7天14.关于建设工程质量责任，下列哪些说法正确？A.因承包人原因导致质量不合格，发包人可拒绝支付工程款B.隐蔽工程隐蔽前，承包人未通知监理验收，发包人可直接覆盖C.发包人提供的材料不合格导致质量问题，承包人不承担责任D.工程保修期内，因使用不当导致的质量问题，承包人不承担保修责任15.发包人T公司未按约支付工程款，承包人U公司主张行使建设工程价款优先受偿权。下列哪些说法符合法律规定？A.优先受偿权范围包括承包人因发包人违约产生的利息B.优先受偿权期限为18个月，自应当给付工程款之日起算C.装饰装修工程承包人可主张优先受偿权，但需工程已竣工验收合格D.优先受偿权优于抵押权和其他债权16.下列哪些情形可认定为“黑白合同”？A.中标合同签订后，双方另行签订协议降低工程价款B.招标文件未明确质量标准，中标后约定提高质量标准C.中标合同约定采用固定总价，补充协议约定按实结算D.因设计变更，双方签订补充协议增加工程量17.承包人V公司向发包人W公司索赔，下列哪些情形索赔成立？A.因发包人提供场地延迟，导致承包人机械闲置损失B.承包人未按图纸施工导致返工，向发包人索赔人工费C.因异常恶劣天气导致工期延误，索赔工期及窝工损失D.发包人未及时确认工程量，导致承包人资金成本增加18.关于建设工程施工合同解除，下列哪些说法正确？A.发包人未按约支付工程款，承包人可立即解除合同B.承包人将工程转包，发包人可解除合同C.合同解除后，已完成工程质量合格的，承包人可主张工程款D.合同解除后，承包人需赔偿发包人因合同解除造成的损失19.下列哪些情形构成承包人预期违约？A.承包人明确表示不再继续施工B.承包人擅自将主体结构分包给无资质单位C.承包人施工进度严重滞后，已无法在合同工期内完成D.承包人未按约定提交履约保证金20.关于情势变更原则在施工合同中的适用，下列哪些说法正确？A.因政策调整导致人工单价大幅上涨，可适用情势变更B.市场价格波动属正常商业风险，不适用情势变更C.情势变更发生后，受影响方可直接解除合同D.适用情势变更需双方协商不成，由法院或仲裁机构调整合同三、案例分析题（共65分）（一）（35分）2025年3月，某市重点民生工程“幸福里”保障房项目（预算2.8亿元）进行公开招标。招标文件规定：“投标保证金500万元，投标有效期90天，中标人需在签订合同前提交10%的履约保证金”。甲建筑公司（一级资质）与乙建筑公司（二级资质）组成联合体投标，联合体协议约定“甲公司负责主体结构施工，乙公司负责装饰装修，利润按6:4分配”。投标过程中，招标人发现：（1）丙公司投标文件中项目经理社保缴纳单位为丁公司（与丙公司无隶属关系）；（2）丁公司投标文件未加盖单位公章；（3）戊公司投标报价低于成本价。2025年4月15日，评标委员会推荐甲、乙联合体为第一中标候选人。4月20日，招标人向联合体发出中标通知书，要求其在5月10日前签订合同。4月25日，招标人单方提出“因材料价格上涨，中标价需下调5%”，联合体未同意。5月12日，联合体书面要求签订合同，招标人以“投标有效期已过”为由拒绝。联合体遂起诉招标人，主张：（1）中标通知书已发出，合同已成立；（2）招标人应承担违约责任。同时，实际施工人张某（借用乙公司资质负责装饰装修部分）以联合体和招标人为共同被告，主张欠付工程款200万元（联合体确认欠付张某180万元，招标人尚欠联合体300万元）。问题：1.分析本案招投标过程中存在的违法违规行为，并说明理由。（10分）2.联合体与招标人的合同是否成立？招标人拒绝签订合同的行为是否构成违约？说明理由。（10分）3.实际施工人张某的诉讼请求能否得到支持？说明理由。（15分）（二）（30分）2025年6月，A公司（发包人）与B公司（承包人）签订《商业综合体施工合同》，约定：“工期540天（2025.7.1-2027.1.1），合同总价1.2亿元（固定单价，按实结算），每月25日支付上月完成工程量的80%进度款；因发包人原因导致工期延误的，每延误一天补偿5000元；工程竣工后6个月内完成结算，逾期未完成的，按同期LPR支付利息”。施工过程中发生以下事件：（1）2025年8月，A公司未按约提供地下管线资料，导致B公司施工中挖断燃气管道，停工15天，产生修复费用20万元、窝工损失30万元；（2）2026年3月，因A公司设计变更，增加一层裙楼，导致工程量增加20%，B公司提出工期顺延90天、增加费用1500万元；（3）2026年11月，因疫情防控政策升级，工地被封闭30天，B公司主张顺延工期30天、索赔窝工损失80万元；（4）工程于2027年3月1日竣工验收合格，B公司于3月15日提交结算报告（金额1.45亿元），A公司直至2027年10月1日仍未完成结算审核，也未提出异议。问题：1.事件（1）中，B公司可主张的工期顺延及费用赔偿金额是多少？说明理由。（8分）2.事件（2）中，B公司的工期顺延和费用增加请求是否成立？说明理由。（8分）3.事件（3）中，疫情防控导致的工期和费用主张是否成立？说明理由。（7分）4.事件（4）中，A公司未按期完成结算的法律后果是什么？B公司可主张的工程款利息起算时间如何确定？（7分）答案及解析一、单项选择题1.B解析：《民法典》第791条规定，承包人不得将建设工程主体结构分包，但钢筋绑扎属劳务作业，不属主体结构施工（主体结构指混凝土浇筑、承重结构等）。且分包合同效力判断以法律强制性规定为依据，而非合同约定。本题中分包不违反法律强制性规定，故有效。2.A解析：《招标投标法实施条例》第26条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。本题中保证金比例3%违法，应调整后重新招标。有效投标人不足3家时，应重新招标而非直接转为其他方式；延长投标期限无需投标人同意；重新招标后仍不足3家的，需经审批方可不再招标。3.B解析：《建设工程施工合同司法解释（一）》第17条规定，质量保证金扣除以实际修复费用为限。本题中修复费用10万元，故仅能扣除10万元。暴雨属自然灾害，但屋面渗漏若因施工质量问题（非不可抗力），承包人仍需承担责任；质量保证金返还不影响保修期内的保修义务。4.C解析：合同约定“超过5%的部分按实调整”，属对风险分担的特别约定。钢材价格上涨8%，超过5%的3%部分应由发包人承担。固定总价合同不排除对特定风险的调整约定，故C正确。5.D解析：《建设工程施工合同司法解释（一）》第43条规定，实际施工人可起诉发包人，发包人在欠付转包人/违法分包人工程款范围内承担责任。本题中G公司欠F公司500万元，F公司欠E公司450万元，故G公司在450万元范围内承担责任。6.B解析：《民法典》第565条规定，解除权人需以通知方式解除合同，合同自通知到达对方时解除。本题中H公司于5月15日发出通知，到达时合同解除，而非暂停满28天时。暂停施工无需监理确认，解除后可主张损失赔偿。7.B解析：索赔程序属管理性规定，未及时提出索赔不影响实体权利。K公司原因导致的工期延误，J公司有权顺延，且无需承担逾期违约金（因延误非承包人原因）。8.C解析：《仲裁法》第26条规定，当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前未提出异议的，视为放弃仲裁协议，法院有权管辖。本题中K公司应诉答辩，视为放弃仲裁协议，法院取得管辖权。9.A解析：《建设工程施工合同司法解释（一）》第21条规定，当事人约定“发包人收到结算文件后未答复视为认可”，按约定处理。本题中条款明确，N公司未答复应视为认可结算文件，故应按文件金额付款。10.B解析：设计图纸错误属发包人提供资料错误，无论是否应急工程，发包人均应承担责任。承包人对图纸有合理审查义务，但重大错误超出合理审查范围的，发包人仍需补偿。二、多项选择题11.ACD解析：《民法典》第791条、《建设工程施工合同司法解释（一）》第1条规定，无资质、借用资质、必须招标未招标的合同无效。竣工前取得资质的，合同有效（B错误）。12.ABC解析：实际施工人可起诉转包人、违法分包人（A正确）；可突破合同相对性起诉发包人（B正确）；发包人在欠付范围内承担责任（C正确）；司法解释未强制要求追加转包人/违法分包人为第三人（D错误）。13.ABD解析：罕见台风（不可抗力）、发包人未提供图纸（发包人责任）、政府环保停工（非承包人原因）均可顺延工期。承包人机械故障属自身原因（C错误）。14.CD解析：质量不合格但修复后合格的，发包人应支付工程款（A错误）；隐蔽工程未验收，发包人不得覆盖（B错误）；发包人提供材料不合格导致质量问题，承包人不担责（C正确）；使用不当导致的质量问题，承包人不承担保修责任（D正确）。15.BCD解析：优先受偿权范围不包括违约金、利息（A错误）；期限18个月（B正确）；装饰装修工程承包人可主张（需工程验收合格）（C正确）；优先于抵押权和其他债权（D正确）。16.AC解析：“黑白合同”指备案中标合同与另行签订的实质性内容不一致的合同（实质性内容含价款、工期、质量）。降低价款（A）、改变结算方式（C）属实质性变更；提高质量标准（B）、因设计变更增加工程量（D）不属。17.AD解析：发包人提供场地延迟导致的机械闲置（A）、未及时确认工程量导致资金成本（D）属发包人责任，索赔成立。承包人自身原因返工（B）、异常恶劣天气窝工损失（不可索赔费用）（C）不成立。18.BC解析：发包人未付款需先催告，逾期仍不付方可解除（A错误）；承包人转包属法定解除情形（B正确）；解除后质量合格可主张工程款（C正确）；承包人无过错时无需赔偿发包人损失（D错误）。19.ABC解析：明确表示不履行（A）、擅自分包主体结构（根本违约）（B）、进度严重滞后无法按期完成（C）均构成预期违约。未提交履约保证金属一般违约（D错误）。20.ABD解析：政策调整属情势变更（A正确）；市场价格正常波动属商业风险（B正确）；情势变更需先协商，协商不成可请求法院调整（C错误，D正确）。三、案例分析题（一）1.违法违规行为：（1）投标保证金500万元超过预算2.8亿元的2%（560万元），但500万元未超，不违法；（2）联合体中乙公司为二级资质，若项目需一级资质，则联合体资质不满足（需按较低资质确定）；（3）丙公司项目经理社保单位与投标单位不一致，属“挂靠”，投标无效；（4）丁公司投标文件未盖章，属无效投标；（5）戊公司低