2026一建法规索赔考点刷题试卷及答案

2026一建法规索赔考点刷题试卷及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编及《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201相关规定，下列索赔主张成立的是（）。A.非承包人原因造成工程实际损失，承包人即可向发包人提出索赔B.承包人未按约定时限提交索赔意向通知书，发包人有权拒绝对应事件的索赔主张C.索赔事件发生后，承包人仅能就直接费用损失提出索赔，不得主张利润损失D.发包人未按合同约定提供施工场地，无论是否造成工期延误，承包人均可索赔工期2.某建设工程施工过程中，承包人于2025年10月12日发现发包人提供的地质勘察报告未标注的地下溶洞，导致施工暂停3天，承包人按约定提交了完整索赔资料。该事件中，承包人可主张的索赔内容为（）。A.仅可索赔工期3天B.可索赔工期3天，及人工降效、设备窝工费用，不可索赔利润C.可索赔工期3天，及全部直接损失、对应比例的利润D.该事件属于承包人应当预判的施工风险，不得提出索赔3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）内，向监理人递交索赔意向通知书，逾期未发出的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。A.7日B.14日C.28日D.56日4.某建设工程施工合同履行过程中发生特大暴雨，属于合同约定的不可抗力事件，下列关于该事件损失承担及索赔主张的说法，正确的是（）。A.承包人现场用于办公的临时板房损毁，对应的重建费用由发包人承担，承包人可向发包人索赔该部分费用B.不可抗力发生后工期必然顺延，承包人可直接提出对应停工天数的工期索赔C.承包人的施工机械设备损毁，对应的维修费用由承包人自行承担，不得向发包人索赔D.不可抗力导致分包人人员受伤，分包人可直接向发包人索赔工伤赔付费用5.下列索赔事件中，承包人既不能索赔工期，也不能索赔费用和利润的是（）。A.发包人提前占用部分已完工程B.发包人要求承包人加快施工进度的赶工指令C.施工过程中遇到当地政府发布的阶段性全域管控停工通知（属于发包人应承担的公共事件风险）D.承包人采购的建材运输过程中遭遇交通事故延误3天6.某工程施工过程中，发包人指令增加合同外的零星工作，承包人投入自有施工人员5名作业2天，每名人员日工资350元，对应工作的综合单价中人工费占比为20%。下列关于该部分人工费索赔的说法，正确的是（）。A.按承包人人员的平均基本工资核算索赔额B.按5人×2天×350元/天的标准核算，同时对应计取管理费和利润C.该部分工作属于承包人应当承担的零星支出，不得索赔D.仅能按当地最低工资标准核算人工费索赔额7.因发包人原因导致施工现场停工10天，承包人租赁的塔式起重机闲置，下列关于该设备闲置费用索赔的说法，正确的是（）。A.按设备台班费全额索赔B.按设备实际租金及调进调出费的分摊部分索赔C.按设备折旧费核算索赔额D.该部分损失由承包人自行承担8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，监理人收到承包人提交的正式索赔报告及相关证明资料后，应当在（）内完成审查并作出答复，逾期未答复的，视为认可承包人的索赔主张。A.14日B.28日C.42日D.56日9.某分项工程原计划总工期为12天，位于关键线路上，总时差为0。施工过程中因发包人原因延误3天，随后遭遇异常恶劣气候导致停工2天，承包人可主张的总工期索赔天数为（）。A.2天B.3天C.5天D.1天10.下列情形中，发包人向承包人提出反索赔主张成立的是（）。A.发包人因自身资金周转困难延误付款，向承包人主张逾期付款违约金抵扣工程款B.承包人交付的工程质量不符合合同约定，发包人向承包人主张返修产生的额外费用C.不可抗力导致工程部分损毁，发包人向承包人主张损毁部分的重建费用D.监理人指令错误导致发包人损失，发包人直接向承包人主张索赔11.根据FIDIC《施工合同条件》（红皮书）相关规定，施工过程中遇到有考古价值的古代文物导致工程停工7天，承包人可主张的索赔内容为（）。A.仅可索赔工期7天B.可索赔工期7天，及对应的费用支出，不可索赔利润C.可索赔工期7天、对应费用支出及合理利润D.该风险属于承包人承担，不得提出索赔12.某建设工程未通过竣工验收，发包人擅自提前投入使用，使用过程中发现部分墙面防水层渗漏，经鉴定属于承包人施工工艺不符合规范要求导致，且渗漏造成发包人存放的货物损毁产生12万元损失。下列关于该事件索赔的说法，正确的是（）。A.发包人擅自使用工程，不得向承包人主张任何损失索赔B.该质量缺陷属于承包人施工责任，发包人可向承包人主张12万元损失的全部索赔C.发包人未组织验收擅自使用，仅可就地基基础和主体结构质量向承包人主张索赔，防水层渗漏损失由发包人自行承担D.承发包人双方均存在过错，12万元损失由双方各承担50%13.承包人提交的索赔报告中，下列费用项目中可纳入费用索赔核算范畴的是（）。A.承包人自身原因导致施工返工产生的人工费B.不可抗力导致承包人管理人员的伤亡赔付费用C.发包人指令增加新工作产生的措施费增量D.承包人为了保证施工安全自行增设防护设施产生的费用14.某分部工程原计划工作总时差为5天，因发包人原因导致该工作延误7天，该分部工程位于非关键线路上。承包人可主张的工期索赔天数为（）。A.7天B.5天C.2天D.0天15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，关于索赔的程序要求，下列说法正确的是（）。A.索赔事件具有连续影响的，承包人仅需在事件结束后提交一次最终索赔报告即可B.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，应当向监理人提交正式索赔报告及相关证明材料C.监理人作出索赔答复前，必须征得发包人的书面同意D.承包人对监理人的索赔答复有异议的，不得直接就争议部分提请仲裁或诉讼16.下列索赔事件中，承包人仅能主张工期索赔，不得主张费用和利润索赔的是（）。A.发包人未按合同约定时间支付工程进度款导致施工暂停B.基准日后国家发布新的环保管控要求，导致施工过程中停工3天C.施工过程中遭遇百年一遇的洪水导致停工5天D.发包人要求承包人变更工程设计方案导致费用增加17.某分包工程施工过程中，因发包人原因导致分包人产生费用损失及工期延误，下列关于索赔路径的说法，正确的是（）。A.分包人可直接向发包人提交索赔资料主张索赔B.分包人应当向总承包人提出索赔要求，由总承包人统一向发包人主张对应索赔C.分包人可直接向监理人提交索赔报告，由监理人直接判定索赔是否成立D.该事件的损失由总承包人全部承担，分包人不得提出任何索赔18.因发包人原因导致工程暂停施工3个月，承包人在停工期间照管工程产生的费用，应当由发包人承担。该部分费用索赔的性质属于（）。A.直接工程费索赔B.措施费索赔C.额外工作索赔D.利润索赔19.某工程施工合同约定的工期为24个月，施工过程中因发包人原因累计延误工期4个月，随后承包人自身施工组织不当导致工期延误2个月，最终工程实际竣工日期比合同约定日期晚6个月。发包人向承包人主张工期误期赔偿的金额，应当按（）核算。A.6个月对应的误期赔偿额B.2个月对应的误期赔偿额C.4个月对应的误期赔偿额D.0，不得主张误期赔偿20.根据《民法典》相关规定，建设工程施工合同中索赔主张的诉讼时效期间为（），自承包人知道或者应当知道索赔事件发生之日起计算。A.1年B.3年C.4年D.20年二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，下列索赔事件中，承包人可同时主张工期、费用、利润索赔的有（）。A.发包人提供的设计图纸延误交付B.监理人未按约定发出指令导致施工暂停C.施工中发现国家级文物导致停工5天D.发包人原因导致工程试运行失败E.发包人将已通过竣工验收的工程提前投入使用2.关于不可抗力事件下的损失承担及索赔规则，下列说法正确的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担，承包人可索赔对应费用B.合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担D.发包人要求赶工的，承包人由此产生的赶工费用由发包人承担E.不可抗力导致的工期延误，发包人一律不得要求承包人承担误期赔偿3.下列索赔事件中，承包人仅可主张工期和费用索赔，不得主张利润索赔的有（）。A.施工过程中遇到不利物质条件导致停工B.基准日后法律变化导致工程税费增加C.发包人提供的水泥进场检验不合格导致停工2天D.异常恶劣的气候条件导致停工3天E.政府发布的突发公共卫生事件管控通知导致停工4.关于费用索赔的核算规则，下列说法正确的有（）。A.发包人原因导致人员窝工的，人工费索赔按窝工补贴标准核算，不得按正常作业的人工单价全额计取B.发包人原因导致自有施工机械闲置的，机械费索赔按设备折旧费标准核算，不得按台班费全额计取C.发包人原因导致租赁施工机械闲置的，机械费索赔按设备实际租金及调进调出费的分摊部分核算D.分包人的索赔费用，应当纳入总承包人的索赔总额中一并向发包人主张E.索赔费用中不得包含企业管理费的对应部分5.根据FIDIC《施工合同条件》相关规定，下列索赔事件中，承包人可同时索赔工期、费用、利润的有（）。A.业主延误发放施工图纸B.工程师指令错误导致施工暂停C.业主提前占用部分工程D.施工过程中遇到异常恶劣气候E.业主原因导致工程拖期竣工6.发包人向承包人提出反索赔的常见情形包括（）。A.承包人施工质量不符合合同约定，发包人主张返修费用索赔B.承包人延误工期，发包人主张误期损害赔偿C.承包人原因导致工程缺陷，发包人主张对应损失索赔D.发包人自身管理不当造成损失，向承包人主张分摊索赔E.承包人不履行合同义务，发包人主张解除合同后的损失赔偿7.关于索赔时限的规则，下列说法正确的有（）。A.承包人超出28天未发出索赔意向通知书的，完全丧失所有索赔权利B.索赔事件具有连续影响的，承包人应当按合理时间间隔（一般为28天）递交中间索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录C.在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应当递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期D.监理人未在约定时限内答复承包人的索赔主张，视为认可承包人的索赔要求E.承包人对监理人作出的索赔答复不服的，只能先提出调解，不得直接申请仲裁8.下列情形中，承包人提出的工期索赔主张不成立的有（）。A.延误的工作位于非关键线路上，且延误时长未超过该工作总时差B.延误事件是承包人自身原因造成的C.承包人提前预判到的施工风险导致的延误D.发包人原因导致的延误时长超过对应工作总时差，但未对总工期造成影响E.发包人原因导致关键线路工作延误2天9.索赔成立的前提条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件已经经过监理人签字确认E.索赔事件属于发包人直接违约的范畴10.关于建设工程索赔的相关规定，下列说法正确的有（）。A.索赔是一种未经对方确认的单方行为，与工程签证性质不同B.承包人提出索赔的核心依据是双方签订的合法有效的建设工程施工合同C.索赔事件发生后，承发包双方只能通过仲裁方式解决索赔争议D.索赔可分为工期索赔和费用索赔两类，二者不可同时主张E.承发包双方均有权向对方提出符合合同约定的合理索赔主张三、参考答案及考点解析（一）单项选择题参考答案及解析1.答案：B解析：索赔成立需同时满足三大前提：一是存在实际损失，二是损失非承包人责任，三是承包人按法定及约定程序提交索赔资料，三者缺一不可。A错误，仅非承包人原因但未产生实际损失、未按程序提交资料的索赔不成立；C错误，发包人违约类的索赔事件中承包人可依法主张对应利润损失；D错误，发包人未及时提供施工场地但未对关键线路工作造成总工期影响的，工期索赔主张不成立。2.答案：B解析：未探明的地下溶洞属于不利物质条件，是发包人应当承担的风险范畴，不属于发包人直接违约，因此承包人仅可索赔对应工期以及产生的人工降效、设备窝工等直接费用损失，不得主张利润索赔。3.答案：C解析：《建设工程施工合同（示范文本）》明确约定，承包人索赔意向通知书的提交时限为知道或应当知道索赔事件发生后28天，逾期未发出的丧失对应索赔权利，属于历年核心必考点。4.答案：C解析：不可抗力事件下，承包人施工机械设备的损毁属于承包人应自行承担的损失范畴，不得向发包人索赔。A错误，承包人的临时办公设施属于承包人财产，损毁后的重建费用由承包人自行承担；B错误，不可抗力导致的停工工作需位于关键线路上，且不存在承包人在先延误的情况，工期才可顺延；D错误，分包人仅能向总承包人主张权利，无权直接向发包人索赔。5.答案：D解析：承包人自行采购材料遭遇交通事故延误属于承包人应承担的自身风险，不得提出任何索赔。A属于发包人原因的违约事件，可同时索赔工期、费用、利润；B属于发包人要求的赶工事件，可索赔费用；C属于发包人应承担的公共事件风险，可索赔工期和费用。6.答案：B解析：发包人指令新增工作属于发包人违约类事件，承包人可按实际投入的人工成本核算索赔额，同时对应计取约定比例的管理费和利润。7.答案：B解析：租赁设备闲置的费用索赔标准为设备实际租金及调进调出费的分摊部分，自有机械闲置才按折旧费标准核算，不得按全额台班费主张索赔。8.答案：B解析：监理人收到正式索赔报告后的答复时限为28天，逾期未答复的视为认可承包人索赔主张。9.答案：C解析：该分项工程总时差为0属于关键线路工作，发包人原因延误3天、异常恶劣气候停工2天均属于非承包人原因导致的总工期影响，合计可索赔工期5天。10.答案：B解析：发包人反索赔的前提是损失由承包人责任导致，承包人施工质量不合格产生的返修费用属于典型的发包人反索赔范畴。11.答案：B解析：FIDIC红皮书明确，施工中发现文物属于发包人承担的风险，承包人可索赔工期和对应费用，但不得主张利润索赔。12.答案：C解析：发包人未组织竣工验收擅自使用工程的，仅能在地基基础和主体结构的合理使用寿命内向承包人主张质量索赔，其余部位的质量缺陷责任由发包人自行承担，因此防水层渗漏产生的损失发包人无权向承包人主张。13.答案：C解析：发包人指令新增工作产生的措施费增量属于可索赔费用范畴，其余选项的费用均属于承包人自行承担的支出。14.答案：C解析：该工作总时差为5天，发包人原因延误7天，对总工期的影响仅为2天，因此工期索赔仅可主张2天。15.答案：B解析：承包人发出索赔意向通知书后28天内应当提交正式索赔报告及证明材料，A错误，连续影响的索赔事件需提交中间索赔报告，而非仅提交一次最终报告；C错误，监理人可在权限范围内自行作出索赔答复，无需事事征得发包人同意；D错误，承包人对答复有异议的可按合同约定直接提请仲裁或诉讼。16.答案：C解析：百年一遇的洪水属于异常恶劣气候类的不可抗力事件，承包人仅可索赔工期，不得主张费用和利润。17.答案：B解析：分包人与发包人不存在直接合同关系，分包人只能向总承包人提出索赔，由总承包人统一向发包人主张。18.答案：C解析：停工期间照管工程属于发包人指令的额外工作，对应产生的费用索赔属于额外工作索赔范畴。19.答案：B解析：发包人原因延误的4个月可顺延工期，承包人自身原因导致的2个月延误属于误期，仅需按2个月核算误期赔偿额。20.答案：B解析：建设工程索赔主张属于普通债权