2026年监理工程师合同管理考试试题附答案

2026年监理工程师合同管理考试试题附答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，下列关于要约与承诺的表述中，正确的是（）。A.要约邀请是合同成立的必经程序B.承诺的内容可以对要约的数量作出非实质性变更C.要约到达受要约人时生效，采用数据电文形式的，相对人指定特定系统接收的，该数据电文进入该特定系统的时间为到达时间D.承诺通知发出后，受要约人可以随时撤回2.某建设工程施工合同约定“合同价款采用固定总价方式，风险范围包括材料价格波动±5%以内”。施工期间钢材价格上涨8%，承包人提出调整合同价款。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），监理人应（）。A.支持承包人调整请求，因超过风险范围B.驳回调整请求，因固定总价合同风险由承包人承担C.要求双方协商解决，示范文本无明确规定D.要求承包人提供价格上涨证明后再作判断3.监理合同履行中，委托人未按约定时间提供设计文件，导致监理工作延误。根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），下列责任认定正确的是（）。A.监理人可顺延完成监理工作的时间，但无权获得费用补偿B.监理人可顺延时间并要求补偿直接成本增加的费用C.委托人承担违约责任，监理人可解除合同D.监理人应自行调整工作安排，无权提出索赔4.关于合同解除的表述，符合《民法典》规定的是（）。A.当事人协商一致可解除合同，但需经公证机关确认B.因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方可直接解除合同C.承包人将工程转包，发包人需先催告方可解除合同D.解除权行使期限为知道或应当知道解除事由之日起2年5.某工程招标文件规定“投标保证金为投标报价的2%，最高不超过80万元”。投标人甲报价5000万元，提交保证金90万元；投标人乙报价4000万元，提交保证金70万元。下列关于投标保证金有效性的判断，正确的是（）。A.甲有效，乙无效B.甲无效，乙有效C.甲、乙均无效D.甲、乙均有效6.监理人在施工阶段发现承包人使用不合格材料，要求其更换。承包人未执行，监理人应（）。A.直接通知发包人解除合同B.报告建设行政主管部门C.签发暂停施工指示D.要求承包人提交书面说明7.根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于施工索赔的表述，正确的是（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.监理人收到索赔报告后14天内完成审查并报发包人C.索赔事件持续影响的，承包人无需定期提交中间索赔报告D.承包人未在约定期限内提出索赔，视为放弃全部权利8.某设备采购合同约定“交货地点为买受人仓库，运费由出卖人承担”。出卖人将设备运至买受人指定的临时存放点（非仓库），买受人以未到合同约定地点为由拒绝接收。下列责任认定正确的是（）。A.买受人违约，应承担保管责任B.出卖人违约，需重新运输至仓库C.双方均无过错，风险已转移D.出卖人完成交货，买受人应接收9.关于建设工程合同文件优先解释顺序，正确的是（）。A.中标通知书＞专用合同条款＞图纸＞已标价工程量清单B.合同协议书＞通用合同条款＞技术标准＞中标通知书C.专用合同条款＞合同协议书＞投标函＞图纸D.已标价工程量清单＞技术标准＞通用合同条款＞中标通知书10.监理人发现设计文件存在明显错误，可能影响工程质量。根据《建设工程质量管理条例》，监理人应（）。A.直接修改设计文件B.报告发包人要求设计单位更正C.要求承包人按原设计施工D.组织专家论证后提出修改建议11.某工程施工合同约定“工期180天，误期赔偿费每天5000元，最高不超过合同总价的3%”。实际工期200天，合同总价1200万元。承包人应支付误期赔偿费（）。A.10万元（20天×5000元）B.36万元（1200万×3%）C.20万元（取两者较低值）D.0元，因未约定具体上限计算方式12.下列情形中，属于可撤销合同的是（）。A.承包人超越资质等级订立的合同B.因重大误解订立的合同C.恶意串通损害第三人利益的合同D.违反法律强制性规定的合同13.监理合同中，委托人未按约定支付监理酬金超过30天，监理人可（）。A.直接解除合同并要求赔偿损失B.暂停全部监理工作直至收到酬金C.要求委托人支付逾期利息，不得暂停工作D.向仲裁机构申请支付令14.关于合同履行中的抗辩权，正确的是（）。A.同时履行抗辩权适用于先履行义务一方未履行的情形B.先履行抗辩权是后履行一方对抗先履行一方的权利C.不安抗辩权行使后，先履行一方无需通知对方即可中止履行D.抗辩权行使后，合同自动解除15.某材料采购合同约定“质量检验期为到货后10日”。买受人在第15日发现质量问题，向出卖人提出索赔。根据《民法典》，下列处理正确的是（）。A.出卖人承担责任，因质量问题客观存在B.买受人未在约定期限内检验，视为质量合格C.双方协商解决，法律未强制规定检验期D.出卖人应承担责任，检验期不影响隐蔽瑕疵索赔16.监理人在审查施工组织设计时，发现安全技术措施不符合工程建设强制性标准，应（）。A.签字确认并报发包人B.要求承包人修改后重新报审C.直接向建设行政主管部门报告D.通知承包人暂停施工17.关于合同变更的表述，符合《民法典》规定的是（）。A.变更协议未明确约定变更内容的，推定为未变更B.变更必须采用书面形式，口头变更无效C.监理人可直接决定合同变更，无需发包人同意D.合同变更后，原合同所有条款自动失效18.某工程因发包人原因停工56天，承包人提出以下索赔：①人员窝工费；②机械闲置费；③利润；④工期顺延。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应支持的索赔是（）。A.①②③④B.①②④C.①②③D.②③④19.监理合同中，下列属于监理人义务的是（）。A.提供监理工作所需的办公场所B.审批施工组织设计中的安全技术措施C.负责协调施工与周边居民的关系D.按约定时间支付监理酬金20.关于违约责任的承担方式，正确的是（）。A.继续履行与赔偿损失不能同时适用B.违约金低于实际损失的，当事人可请求法院增加C.定金与违约金可同时主张D.赔偿损失仅包括直接损失，不包括间接损失二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，下列合同中属于实践合同的有（）。A.建设工程合同B.保管合同（当事人无特别约定）C.自然人之间的借款合同D.租赁合同E.定金合同22.关于建设工程施工合同中不可抗力的处理，正确的有（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人施工机械损坏由承包人承担C.因不可抗力导致工期延误，承包人无权要求顺延D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.承包人人员伤亡由发包人承担23.监理人在合同管理中的职责包括（）。A.审查承包人提交的索赔报告B.确定工程变更的估价C.签发工程接收证书D.编制施工组织设计E.处理合同争议24.下列情形中，发包人可解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人未按约定时间开工，经催告后10天内仍未开工B.承包人将主体结构工程分包给无资质的单位C.承包人未按设计文件施工，导致部分工程质量不合格，经修复后合格D.承包人破产，无法继续履行合同E.承包人擅自修改施工方案，未造成实际损失25.关于投标保证金的表述，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.中标人未签订合同，投标保证金不予退还D.投标保证金可以是银行保函、保兑支票E.未中标的投标人，投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还26.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人应完成的基本工作包括（）。A.审查施工承包人提交的施工组织设计B.主持第一次工地会议C.核查施工承包人对施工进度计划的调整D.验收隐蔽工程E.编制工程竣工结算文件27.关于合同争议解决方式，正确的有（）。A.和解是最优先的解决方式B.调解达成的协议具有强制执行力C.仲裁裁决一经作出即发生法律效力D.诉讼实行两审终审制E.仲裁与诉讼可同时选择28.下列属于承包人义务的有（）。A.提供施工场地范围内地下管线资料B.按照设计图纸和施工规范施工C.对施工人员进行安全教育D.负责施工场地周边环境的协调E.照管未经验收的已完工程29.关于合同生效的表述，正确的有（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.附生效条件的合同，条件成就时生效C.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，自手续完成时生效D.限制民事行为能力人订立的合同一律无效E.无权代理人订立的合同，未经被代理人追认的无效30.监理人在处理费用索赔时，应遵循的原则有（）。A.以合同为依据B.公平合理C.及时处理D.承包人未提交完整资料的，不予受理E.只赔偿直接损失三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一2025年3月1日，某发包人（甲方）与承包人（乙方）签订《建设工程施工合同》，约定：“工期240天，开工日期2025年3月15日；合同价款5000万元，采用单价合同；因发包人原因导致工期延误的，每延误1天补偿承包人1万元；因承包人原因导致工期延误的，每延误1天罚款1万元。”2025年3月10日，甲方未按约定提供施工场地，导致乙方3月25日才进场开工。施工过程中，因设计变更（甲方3月30日发出变更通知）增加工程量，导致关键线路上工作延长30天；因乙方施工机械故障（5月1日发生）导致关键线路工作延长10天。工程最终于2025年12月10日竣工（合同约定竣工日期为2025年11月10日）。问题：1.计算实际工期延误天数。2.确定工期延误的责任方及应补偿/罚款金额。案例二某监理合同约定：“监理范围为施工阶段全过程监理，监理酬金80万元，按季度支付（每季度支付20万元）。”合同履行中，委托人（甲方）因资金紧张，第一季度仅支付10万元，第二季度未支付任何费用。监理人（乙方）多次催要未果，于第二季度末（6月30日）暂停部分监理工作，导致关键工序验收延误，承包人提出5万元工期索赔。甲方以乙方擅自暂停工作为由，要求乙方承担承包人的索赔责任。问题：1.乙方暂停监理工作是否合法？说明理由。2.甲方要求乙方承担承包人索赔责任是否成立？说明理由。案例三2025年5月，某钢材供应商（卖方）与施工企业（买方）签订《钢材采购合同》，约定：“钢材规格HRB400E，数量1000吨，单价4500元/吨；交货时间2025年7月1日；质量检验期为到货后7日内；买方应在检验期内提出质量异议，否则视为合格。”7月5日，卖方将钢材运至买方仓库，买方因施工紧张未及时检验，7月15日使用时发现部分钢材强度不达标。买方于7月16日向卖方提出索赔，卖方以超过检验期为由拒绝。问题：1.卖方拒绝索赔是否合法？说明理由。2.若钢材强度不达标是因卖方运输过程中淋雨导致，责任如何划分？案例四某工程监理招标中，招标文件规定：“投标文件需包含监理大纲、项目监理机构人员名单及资格证书、近3年类似工程监理业绩等；投标保证金10万元，投标有效期60天。”投标人A提交的投标文件中，监理大纲缺少“合同管理”章节；项目监理机构总监理工程师资格证书已过有效期；业绩证明材料为2022年完成的2个5万平方米住宅项目监理（本次招标工程为8万平方米商业综合体）。投标人B提交了投标保证金8万元，其他文件完整。问题：1.投标人A的投标是否有效？说明理由。2.投标人B的投标是否有效？说明理由。答案一、单项选择题1.C2.A3.B4.B5.B6.C7.A8.B9.A10.B11.B12.B13.B14.B15.D16.B17.A18.B19.B20.B二、多项选择题21.BCE22.ABD23.ABCE24.ABD25.ABCD26.ACD27.ACD28.BCE29.ABCE30.ABC三、案例分析题案例一1.实际工期计算：原计划工期：240天（3月15日-11月10日）。实际开工日期：3月25日（因甲方未提供场地延误10天）。设计变更导致延长30天（甲方责任）。乙方机械故障导致延长10天（乙方责任）。实际竣工日期：12月10日，自3月25日起计算实际工期：3月25日-12月10日共261天。原计划工期240天，考虑甲方延误10天+设计变更30天，可顺延工期40天，新计划竣工日期应为11月10日+40天=12月20日。实际竣工日期12月10日早于新计划日期，故实际工期未延误。2.责任划分：甲方未提供场地延误10天，应补偿10万元（10天×1万元）。设计变更延长30天，属甲方责任，应补偿30万元（30天×1万元）。乙方机械故障延长10天，属乙方责任，应罚款10万元（10天×1万元）。最终甲方