2026年一级建造师法规专项深度解析试卷_第1页
2026年一级建造师法规专项深度解析试卷_第2页
2026年一级建造师法规专项深度解析试卷_第3页
2026年一级建造师法规专项深度解析试卷_第4页
2026年一级建造师法规专项深度解析试卷_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年一级建造师法规专项深度解析试卷1.【单项选择】根据《立法法》,下列关于行政法规与地方性法规效力层级的说法,正确的是()。A.行政法规的效力当然高于所有地方性法规B.地方性法规与行政法规对同一事项规定不一致时,由全国人大常委会裁决C.经济特区法规可对行政法规作变通规定,在本经济特区优先适用D.设区的市人大制定的地方性法规与国务院部门规章冲突时,由国务院提出意见,国务院认为应适用地方性法规的,应决定适用地方性法规答案:C解析:经济特区法规经全国人大授权,可对上位法作变通,并在本特区优先适用,符合《立法法》第90条。A项错误,行政法规效力高于省级地方性法规,但低于经济特区法规;B项错误,裁决权归国务院;D项错误,国务院无权直接决定适用地方性法规,应提请全国人大常委会裁决。2.【单项选择】2025年3月,某施工企业因环保违法被市生态环境局处以30万元罚款,企业不服拟提起行政诉讼。根据《行政诉讼法》,下列法院中对该案具有管辖权的是()。A.基层人民法院B.市生态环境局所在地的中级人民法院C.企业住所地的基层人民法院D.市生态环境局所在地的基层人民法院答案:D解析:环保罚款属基层法院管辖的第一审行政案件,且由被告所在地法院管辖,见《行政诉讼法》第14条、第18条。3.【单项选择】关于建设工程代理,下列说法正确的是()。A.项目经理部未经授权以自己名义签订钢材采购合同,合同无效B.表见代理的构成要件之一是相对人善意且无过失C.代理人知道代理事项违法仍实施代理行为,由被代理人单独承担责任D.代理权终止后,被代理人未收回授权书,代理人与善意第三人签订的合同无效答案:B解析:表见代理要求相对人善意且无过失,见《民法典》第172条。A项错误,项目经理部无主体资格,合同效力待定而非当然无效;C项错误,代理人与被代理人负连带责任;D项错误,构成表见代理的合同有效。4.【单项选择】某施工合同约定:竣工结算经审计后支付剩余工程款。2025年10月工程通过竣工验收,2026年2月审计报告出具,审计核减金额超过合同约定的5%,承包人对此有异议。下列说法正确的是()。A.承包人可以拒绝接受审计结果,直接起诉请求支付全部剩余价款B.合同条款因违反《保障中小企业款项支付条例》而无效C.承包人对审计结果有异议的,应在收到报告之日起30日内书面提出D.审计核减超过5%部分的审计费用由发包人承担答案:C解析:根据《政府投资项目审计规定》及示范文本,承包人应在30日内书面提出异议,否则视为认可。A项错误,应先提出异议;B项错误,审计条款不当然无效;D项错误,示范文本约定核减超过5%部分审计费由承包人承担。5.【单项选择】下列安全生产责任中,属于建筑施工企业主要负责人职责的是()。A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B.对现场危险性较大的分部分项工程进行旁站监理C.每周组织一次施工现场安全检查D.建立项目安全生产保证体系答案:A解析:《安全生产法》第21条明确企业主要负责人负责组织制定并实施应急救援预案。B项属监理职责;C项为项目负责人职责;D项为项目职责,非企业主要负责人。6.【单项选择】2025年12月,某工地发生坍塌事故,造成3人死亡,1人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故等级为()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案:B解析:3人死亡属“较大事故”,见《条例》第3条。7.【单项选择】关于建设工程质量保修,下列说法正确的是()。A.电气管线最低保修期为5年B.保修期自竣工验收备案之日起算C.建设单位提前擅自使用的,保修期自转移占有之日起算D.保修期内因第三方设计过错造成缺陷,施工单位可拒绝维修答案:C解析:《建设工程质量管理条例》第40条第3款规定擅自使用工程,保修期自转移占有起算。A项错误,电气管线为2年;B项错误,自竣工验收合格之日起算;D项错误,施工单位应先行维修,再向责任方追偿。8.【单项选择】根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,评标委员会应当否决其投标的是()。A.投标报价低于最高投标限价85%B.联合体投标未提交共同投标协议C.投标文件密封不符合要求但经招标人同意补正D.投标人提交了两个报价,其中一份注明“备选报价”答案:B解析:未提交联合体协议属法定否决情形,见《条例》第51条。A项错误,低于85%不当然否决;C项错误,密封问题可补正;D项错误,允许备选报价。9.【单项选择】关于劳动合同订立,下列说法正确的是()。A.用人单位自用工之日起超过1年未订立书面合同的,视为订立无固定期限合同B.双方可以约定试用期工资不低于当地最低工资标准的70%C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的,用人单位应提前30日通知解除D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同,可以约定不超过1个月的试用期答案:A解析:《劳动合同法》第14条第3款规定满一年未订立书面合同视为无固定期限。B项错误,试用期工资不得低于同岗位最低档工资或约定工资的80%,且不得低于最低工资标准;C项错误,试用期可随时解除;D项错误,不得约定试用期。10.【单项选择】2026年1月,某施工企业将其持有的2025年12月签发的银行承兑汇票背书转让给材料供应商,票据到期日为2026年3月10日。1月20日,供应商向银行提示承兑被拒绝,理由为“出票人账户已冻结”。供应商欲行使追索权,下列说法正确的是()。A.只能向出票人追索B.应在被拒绝承兑之日起3日内书面通知前手,否则丧失追索权C.可以跳过施工企业直接向出票人追索D.追索金额包括汇票金额、利息及必要费用答案:D解析:《票据法》第70条规定追索金额包括票款、利息及必要费用。A项错误,可向任一前手追索;B项错误,未在3日内通知不丧失追索权,仅赔偿由此造成的损失;C项错误,不可跳过,追索权具有选择性但非跳跃性。11.【单项选择】关于建设工程价款优先受偿权,下列说法正确的是()。A.装饰装修工程的承包人不得主张优先受偿权B.优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算6个月C.优先受偿权可以放弃,但不得损害建筑工人利益D.消费者已支付全部购房款的,承包人优先受偿权消灭答案:C解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第42条明确优先受偿权可放弃,但不得损害建筑工人利益。A项错误,装饰装修可主张;B项错误,应付款之日起算18个月;D项错误,仅支付大部分购房款且实际占有才优先。12.【单项选择】根据《碳排放权交易管理暂行条例》,下列单位中属于重点排放单位的是()。A.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的建筑施工企业B.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的水泥生产企业C.年度温室气体排放量达到1.3万吨二氧化碳当量的钢铁生产企业D.年度综合能源消费总量达到5000吨标准煤的宾馆答案:B解析:条例明确水泥、钢铁、电力等行业年度排放≥2.6万吨CO₂当量的单位为重点排放单位,建筑施工企业暂不纳入。13.【单项选择】关于无障碍环境建设,下列说法正确的是()。A.新建、改建、扩建的居住建筑均应按比例配置无障碍住房B.无障碍设施竣工验收合格后,可暂不设置无障碍标志C.建设工程设计文件未落实无障碍设施强制性标准的,施工图设计文件审查机构可以先行通过审查,后补设计变更D.因施工需要临时占用无障碍设施的,应在施工结束后24小时内恢复原状答案:A解析:《无障碍环境建设法》第12条规定新建、改建居住建筑应按比例配置无障碍住房。B项错误,应同步设置标志;C项错误,审查机构应一次告知整改,不得先通过后补;D项错误,应在最短期限内恢复,24小时非统一标准。14.【单项选择】2025年11月,某工程监理单位与建设单位签订监理合同,约定监理服务期限为“自合同签订之日起至缺陷责任期满”。该工程缺陷责任期于2027年10月届满。2026年3月,建设单位以监理人员不到位为由解除监理合同。下列说法正确的是()。A.建设单位无权单方解除合同B.监理单位可以要求继续履行至缺陷责任期满C.监理单位可以主张预期利益损失D.建设单位应支付监理费用至合同解除之日,但无需赔偿答案:C解析:建设单位无正当理由解除,监理单位可主张包括预期利益在内的损失赔偿,见《民法典》第584条。A项错误,建设单位可解除但需赔偿;B项错误,继续履行不适于人身性服务合同;D项错误,需赔偿损失。15.【单项选择】关于建设工程消防设计审查验收,下列说法正确的是()。A.总建筑面积大于1万平方米的宾馆应申请消防设计审查B.依法无需取得施工许可的建设工程,也应申请消防验收C.消防设计审查实行“一网通办”,审查时限为15个工作日D.对消防验收不合格的建设工程,住房城乡建设主管部门可责令停止使用答案:D解析:《消防法》第58条规定验收不合格可责令停止使用。A项错误,宾馆审查标准为2万平方米;B项错误,限额以下工程无需验收;C项错误,审查时限为20个工作日。16.【单项选择】根据《个人信息保护法》,下列施工单位处理农民工人脸信息的做法中,合法的是()。A.每日考勤后永久保存人脸原始图像用于审计B.将人脸信息用于工地门禁并与公安系统实时比对C.取得农民工单独同意,仅保存特征向量,设定保存期限至工程竣工后3个月D.为方便管理,将人脸信息提供给分包单位共享使用答案:C解析:符合最小必要、单独同意、保存期限限制原则。A项错误,永久保存原始图像超必要;B项错误,与公安比对需具备法定事由;D项错误,对外提供需再次告知同意。17.【单项选择】2026年4月,某工程因规划调整停工,发包人与承包人协商解除合同。关于工程价款结算,下列说法正确的是()。A.已完工程质量合格的,发包人应按合同约定支付相应价款B.已完工程质量合格的,发包人应按合同约定支付相应价款并额外补偿利润C.已完工程质量不合格的,发包人可拒绝支付任何款项D.停工前已订购但未交付的现场材料,发包人无需支付费用答案:A解析:《民法典》第806条规定质量合格按约定支付价款,未规定额外补偿利润。C项错误,不合格可要求修复,并非拒绝支付任何款项;D项错误,已订购且为工程必需的材料,发包人应支付合理费用。18.【单项选择】关于建设工程环保税,下列说法正确的是()。A.施工扬尘环保税由建设单位申报缴纳B.施工扬尘排放浓度值低于标准30%的,环保税减按50%征收C.施工扬尘环保税按“大气污染物”税目征收D.施工扬尘排放量按建筑面积乘以排放系数计算答案:C解析:施工扬尘归入大气污染物税目,由施工单位缴纳,排放量按施工面积、施工期、排放系数计算,浓度值低于标准50%才减按50%征收。19.【单项选择】根据《对外承包工程管理条例》,下列说法正确的是()。A.对外承包工程资格已改为备案制B.对外承包工程企业应投保海外投资保险C.对外承包工程企业应按规定在工程所在国设立项目法人D.对外承包工程企业应建立境外突发事件预警和应急处置制度答案:D解析:条例明确企业应建立境外突发事件预警和应急处置制度。A项错误,资格审批取消但需备案;B项错误,鼓励投保非强制;C项错误,视项目规模及所在国法律而定。20.【单项选择】关于建设工程纠纷仲裁协议,下列说法正确的是()。A.仲裁协议必须以独立书面形式订立B.合同约定“可向北京仲裁委员会申请仲裁”属无效仲裁协议C.仲裁协议对工程价款结算事项有效,对质量缺陷索赔事项无效D.一方起诉未声明仲裁协议,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,法院应驳回起诉答案:D解析:《仲裁法》第26条规定另一方在首次开庭前提交仲裁协议,法院应驳回起诉。A项错误,合同条款中含仲裁条款亦可;B项错误,约定明确有效;C项错误,仲裁协议对合同相关争议均有效。21.【单项选择】2025年9月,某工程因承包人原因发生质量事故,造成直接经济损失800万元。根据《建设工程质量管理条例》,对施工单位可并处()。A.10万元以上20万元以下罚款B.20万元以上50万元以下罚款C.2%以上4%以下罚款D.4%以上罚款答案:C解析:第64条规定造成质量事故可处2%以上4%以下罚款,以合同价款为基数。22.【单项选择】关于建设工程质量保证保险,下列说法正确的是()。A.质量保证保险可替代施工单位的保修责任B.质量保证保险期限不得少于5年C.质量保证保险条款应经银保监会批准D.投保质量保证保险的建设工程,建设单位可不再扣留质量保证金答案:D解析:投保质量保证保险且符合规定的,可不再扣留质量保证金,见《建设工程质量保证金管理办法》第6条。A项错误,保险为经济补偿,不免除保修义务;B项错误,期限与保修期一致;C项错误,条款为备案制。23.【单项选择】根据《数据安全法》,下列关于重要数据出境的说法正确的是()。A.所有重要数据出境均应通过安全评估B.经个人信息主体同意即可出境C.经加密处理的重要数据可自由出境D.自由贸易试验区可自行制定出境负面清单答案:A解析:重要数据出境应依法通过安全评估。D项错误,自贸区可提出建议,负面清单由网信部门会同制定。24.【单项选择】2026年5月,某工程竣工结算时,发承包双方对安全文明施工费金额发生争议。下列说法正确的是()。A.安全文明施工费属于不可竞争费用,应按国家、省级主管部门规定计算B.安全文明施工费已包含在综合单价中,不再单独计取C.安全文明施工费可根据承包人实际投入据实结算D.安全文明施工费应按招标时确定的费率乘以结算造价计算答案:A解析:安全文明施工费为不可竞争费用,按国家、省级规定计算,不得优惠。25.【单项选择】关于建设工程“多测合一”,下列说法正确的是()。A.竣工验收阶段的房产测绘、规划核实测绘可委托不同测绘单位实施B.“多测合一”成果应经自然资源主管部门审核入库C.“多测合一”替代了工程监理测量复核D.“多测合一”适用于交通、水利等专业工程答案:B解析:“多测合一”成果需审核入库,作为联合验收依据。A项错误,应委托同一家测绘单位;C项错误,不替代监理复核;D项错误,主要适用于房建工程。26.【单项选择】根据《保障农民工工资支付条例》,下列说法正确的是()。A.分包单位拖欠工资的,由建设单位先行清偿B.施工总承包单位应开设农民工工资专用账户C.工程竣工验收后,工资专用账户即可注销D.工资保证金实行差异化存储,最高不超过合同价款的5%答案:B解析:总包单位应开设专用账户。A项错误,总包单位先行清偿;C项错误,账户注销需公示无拖欠;D项错误,最高为3%。27.【单项选择】2025年7月,某工程因不可抗力停工1个月,承包人主张顺延工期并索赔现场看护费用。下列说法正确的是()。A.不可抗力导致停工,承包人无权索赔任何费用B.承包人可索赔看护费用,但应计入利润C.承包人可索赔合理看护费用,不计利润D.发包人可要求承包人自行承担不可抗力期间全部损失答案:C解析:不可抗力各自承担损失,承包人可索赔合理成本,不计利润,见《建设工程工程量清单计价规范》第9.11条。28.【单项选择】关于建设工程档案验收,下列说法正确的是()。A.档案验收由城建档案管理机构组织实施B.档案验收合格后,建设单位应在3个月内向城建档案管理机构移交C.电子档案与纸质档案内容不一致的,以电子档案为准D.档案验收不合格,不得组织竣工验收答案:D解析:《城市建设档案管理规定》第16条明确档案验收不合格不得竣工验收。A项错误,由建设单位组织;B项错误,应在1个月内移交;C项错误,以纸质为准。29.【单项选择】根据《标准化法》,下列关于团体标准的说法正确的是()。A.团体标准必须高于推荐性国家标准B.团体标准由国务院标准化行政主管部门发布C.团体标准经合同约定采用后,对合同当事人具有约束力D.团体标准编号由“T/”加行业代码加顺序号构成答案:C解析:团体标准经合同约定采用即对当事人具有约束力。A项错误,鼓励高于非必须;B项错误,由学会协会发布;D项错误,编号为“T/”加团体代号。30.【单项选择】2026年3月,某工程因设计变更导致工程量增加15%,承包人主张调整综合单价。下列说法正确的是()。A.合同无约定的,工程量增加15%以上部分应重新确定综合单价B.工程量增加15%以内部分不得调整单价C.工程量增加15%以上部分,综合单价应下调D.发包人可拒绝调整,要求按原单价执行答案:A解析:《建设工程工程量清单计价规范》第9.3条规定工程量增加15%以上部分,综合单价可重新确定。31.【多项选择】下列关于建设工程合同效力的说法,正确的有()。A.承包人未取得建筑业企业资质签订的合同无效B.发包人未取得建设工程规划许可证签订的合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标签订的合同无效D.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人可请求参照合同约定折价补偿E.超越资质等级签订的合同在竣工前取得相应资质的,合同有效答案:ACD解析:B项错误,规划许可证非合同生效要件,属管理性强制规定;E项错误,竣工前取得资质不能补正合同效力。32.【多项选择】根据《民法典》,下列情形中,当事人可以解除合同的有()。A.不可抗力致使不能实现合同目的B.对方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行C.对方迟延履行债务,致使不能实现合同目的D.对方明确表示不履行主要债务E.对方履行质量不符合约定,但未影响合同目的实现答案:ABCD解析:E项不符合法定解除条件,应先要求修理、更换。33.【多项选择】关于建设工程监理,下列说法正确的有()。A.监理单位与被监理工程的承包人有利害关系的,不得承担该项监理业务B.监理工程师应采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理C.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用D.监理单位可接受承包人委托进行设计优化E.监理单位对施工质量承担连带责任答案:ABC解析:D项错误,监理不得接受承包人委托;E项错误,监理承担监理责任,非连带责任。34.【多项选择】下列关于建设工程节能的说法,正确的有()。A.建设单位不得明示设计单位违反节能强制性标准B.施工图设计文件审查应包括节能专项审查C.节能分部验收应在竣工验收前完成D.节能工程保修期为2年E.节能建筑材料进场应进行见证取样检验答案:ABCE解析:D项错误,节能保修期按最低保修期执行,为5年。35.【多项选择】根据《职业病防治法》,下列关于施工单位职业病防护的说法,正确的有()。A.施工单位应组织接触职业病危害的劳动者进行上岗前职业健康检查B.劳动者拒绝从事存在职业病危害作业的,用人单位可解除劳动合同C.职业健康检查费用由用人单位承担D.用人单位应建立职业健康监护档案E.职业健康监护档案保存期限不少于10年答案:ACD解析:B项错误,不得解除;E项错误,保存期限不少于30年。36.【多项选择】关于建设工程价款结算,下列说法正确的有()。A.发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内未答复的,视为认可B.承包人对审核意见有异议的,可协商或按合同约定的争议解决方式处理C.竣工结算文件经双方确认后,作为最终结算依据D.政府投资项目结算审计结果应作为最终结算依据E.发包人逾期支付结算款的,应支付同期同类贷款利息答案:ABCE解析:D项错误,审计结果不当然作为结算依据,除非合同约定。37.【多项选择】2025年10月,某工程因承包人原因发生质量事故,造成直接经济损失600万元。下列法律责任中,施工单位可能承担的有()。A.罚款B.停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书E.对直接责任人员处有期徒刑答案:ABCDE解析:造成重大事故,单位面临行政处罚,直接责任人员涉嫌重大责任事故罪。38.【多项选择】关于建设工程环境保护,下列说法正确的有()。A.施工单位应制定施工扬尘污染防治实施方案B.城市建成区禁止现场搅拌混凝土C.夜间施工应取得地方人民政府或有关部门证明D.施工现场应设置排水沟及沉淀池E.施工噪声排放应符合建筑施工场界环境噪声排放标准答案:ACDE解析:B项错误,重点城市禁现,非全部城市。39.【多项选择】根据《外商投资法》,下列关于外商投资建设工程企业的说法,正确的有()。A.外商投资建筑业企业不再设置外资比例限制B.外商投资应遵守负面清单管理制度C.外商投资企业享有与内资企业同等待遇D.外商投资企业应依法取得建筑业企业资质E.外商投资企业不得以合伙企业形式设立答案:ABCD解析:E项错误,可设立合伙企业。40.【多项选择】关于建设工程价款优先受偿权行使,下列说法正确的有()。A.优先受偿权可协议折价实现B.优先受偿权可依法拍卖工程实现C.优先受偿权应自应付工程款之日起18个月内行使D.优先受偿权可放弃,但不得损害建筑工人利益E.优先受偿权优于抵押权受偿答案:ABCDE解析:均符合《民法典》第807条及司法解释。41.【案例分析】背景:2025年3月,A市政府与B施工企业签订EPC总承包合同,约定采用“可行性研究+设计采购施工”模式,合同价30亿元,工期900天。合同专用条款约定:(1)因发包人原因导致关键线路停工的,发包人赔偿承包人直接损失,但工期不予顺延;(2)因承包人原因导致质量事故,承包人应自费修复并承担直接损失,发包人可索赔合同价1%的违约金;(3)争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工过程中发生以下事件:事件1:2025年7月,A市政府因轨道交通规划调整,要求暂停地下管廊工程60天,B企业索赔停工损失5000万元,并要求顺延工期60天。事件2:2025年11月,B企业浇筑的某段梁板出现强度不达标,经鉴定为配合比错误,返工费用1200万元,工期延误30天。A市政府依据合同条款索赔违约金3000万元。事件3:2026年2月,B企业向北京仲裁委员会申请仲裁,请求A市政府支付停工损失5000万元及利息;A市政府提出反请求,要求B企业支付质量违约金3000万元及返工费1200万元。问题:(1)事件1中,B企业关于工期顺延的主张是否成立?请说明理由。(2)事件2中,A市政府索赔3000万元违约金是否成立?请说明理由。(3)仲裁庭应如何裁决停工损失及返工费用?请给出结论并说明理由。答案与解析:(1)不成立。合同专用条款明确约定因发包人原因停工仅赔偿直接损失,工期不予顺延,该约定不违反法律强制性规定,应属有效。(2)成立。合同明确约定因承包人原因质量事故,发包人可按合同价1%索赔违约金,30亿元×1%=3000万元,约定清晰,且未超过实际损失合理范围,应予支持。(3)仲裁庭应裁决:①A市政府向B企业支付停工损失5000万元及同期同类贷款利息,自索赔报告提交之日起算;②B企业向A市政府支付违约金3000万元及返工费1200万元,合计4200万元;③两项相抵后,A市政府仍应支付B企业800万元及利息。理由:合同对损失赔偿及违约金有明确约定,应尊重当事人意思自治;违约金与返工费性质不同,可同时支持;双方债务均为金钱债务,可依法抵销。42.【案例分析】背景:C房地产开发公司(发包人)与D施工公司(承包人)签订施工合同,约定采用工程量清单计价,固定综合单价,工期600天,质量目标为“鲁班奖”。合同专用条款约定:(1)若工程获“鲁班奖”,发包人按合同价2%给予质量奖励;(2)若未获“鲁班奖”,承包人应支付合同价1%的违约金;(3)工程结算审计核减率超过5%的,审计费用由承包人承担。工程于2025年9月竣工验收,质量评定为“合格”,未获“鲁班奖”。2025年12月,审计报告核减结算金额3000万元,合同送审金额5亿元,核减率6%。审计费用为核减金额的5%,即150万元。问题:(1)C公司能否依据合同要求D公司支付未获“鲁班奖”违约金?请说明理由。(2)审计费用150万元应由谁承担?请说明理由。(3)若D公司认为“鲁班奖”条款显失公平,主张撤销,应如何举证?答案与解析:(1)可以。合同将“鲁班奖”作为质量目标并设定违约金,系双方真实意思表示,不违反法律、行政法规强制性规定,应属有效。(2)由D公司承担。合同明确核减率超过5%时审计费用由承包人承担,6%>5%,依约应由D公司承担150万元。(3)D公司应举证:①订立合同时处于危困状态或缺乏判断能力;②合同条款权利义务显著失衡,如违约金比例明显过高;③C公司利用优势地位。若举证成功,可依据《民法典》第151条请求法院或仲裁机构撤销该条款。43.【案例分析】背景:E设计院与F施工企业组成联合体中标G市政府投资的高速公路项目,联合体协议约定:E设计院承担设计责任,F企业承担施工责任;对外承担连带责任。施工过程中,因设计错误导致一座桥梁桩基报废,损失2000万元。G市政府要求联合体赔偿全部损失。E设计院认为,联合体协议已明确责任划分,应由F企业先行对外赔偿后,再向E设计院追偿。问题:(1)G市政府能否要求F企业单独赔偿全部损失?请说明理由。(2)若联合体对外赔偿后,E设计院拒绝向F企业支付其应承担份额,F企业如何救济?(3)若联合体协议约定“任何一方对外赔偿超过其责任份额的,可向其他方追偿,但追偿时效为1年”,该约定是否有效?答案与解析:(1)可以。联合体对外承担连带责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论