2026年全国一级建造师之一建机电工程实务考试重点试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、建筑安装分部工程施工完成后，由（）组织内部验评。A.专业质检员B.专业技术负责人C.项目技术负责人D.项目部副经理

2、铝合金管焊接方法正确的是（）。A.交流钨极氩弧焊B.熔化极氩弧焊C.直流钨极氩弧焊D.脉冲钨极氩弧焊

3、不定型耐火材料，不包括（）。A.耐火浇注料B.耐火陶瓷纤维C.耐火可塑料D.耐火喷涂料

4、下列消防设备，不属于自动喷水灭火系统的设备是（）。A.报警阀组B.水流装置C.喷头组件D.消火栓箱

5、自动化仪表工程中，光缆在敷设前除了检查外观外，还应检查的内容有（）。A.绝缘电阻B.光纤衰减C.光纤导通D.光通损耗

6、依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。A.国务院B.省级C.市级D.地级

7、（2015年真题）光伏发电设备安装中，不使用的支架是（）。A.固定支架B.滑动支架C.跟踪支架D.可调支架

8、全站仪主要是用于（）的测量。A.纵向中心线B.水平距离C.偏差D.垂直度

9、按机电安装工程的工程类别与工程项目划分，不属于净化工程的是（）。A.制药工程B.医疗污水处理工程C.精密机械工程D.电子工程

10、下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。A.起点B.中点C.终点D.转折点

11、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位

12、安装工程一般按一个设计系统或（）划分为一个检验批。A.设备台套B.线路种类C.管路直径D.设备组别

13、工程质量不符合规定要求,但经相关单位认可,对安全影响不大,经后续工序可以弥补,经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可（）。A.返修处理B.不做处理C.降级使用D.返工处理

14、关于下列内容不属于施工索赔的最主要依据是（）。A.合同文件B.订立合同所依据的适用法律、法规C.订立合同在专用条款内约定的适用标准、规范D.施工单位制定的施工组织设计

15、基础裂纹处，不宜采用（）地脚螺栓。A.固定B.活动C.粘接D.胀锚

16、设备及管道绝热层施工方法中，（）是用块状绝热制品紧靠设备及管道外壁砌筑的施工方法。A.捆扎法施工B.浇筑法施工C.拼砌法施D.喷涂法施工

17、下列计量器具中无须强制检定的是（）。A.社会公用计量标准器具B.企业最高计量标准器具C.兆欧表D.电压表

18、视频监控系统的线缆敷设时，当供电电压为24VAC时，视频线与电源线（）。A.可以同管敷设B.应分别穿管敷设C.间距不小于0.3mD.应采取屏蔽措施

19、无卤低烟采用聚烯烃材料的电力电缆，在消防灭火时的缺点是（）。A.发出有毒烟雾B.产生烟尘较多C.腐蚀性能较高D.绝缘电阻下降

20、工业炉窑砌筑工程，当室外日均气温连续5天稳定低于（），即进入冬期施工。A.0℃B.2℃C.3℃D.5℃

21、电梯的安装，改造，维修活动结束后，（）应当按安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责A.设计单位B.安装单位C.建设单位D.制造单位

22、工业分部工程质量验收的结论由（）填写。A.建设或施工单位B.建设或监理单位C.监理或施工单位D.设计或监理单位

23、钢构件制作工艺要求，低合金结构钢在环境温度低于（）时，不应进行冷校正和冷弯曲。A.-18℃B.-16℃C.-14℃D.-12℃

24、视频监控系统的摄像机安装，在满足监视目标视场范围要求下，室内安装高度离地不宜低于（）。A.2.2mB.2.5mC.3.0mD.3.5m

25、T型头地脚锚栓安装时，其光杆部分和基础板应（）。A.严禁电焊B.及时灌浆C.除漆除锈D.涂防锈漆

26、钢构件制作工艺要求，低合金结构钢在环境温度低于（）时，不应进行冷校正和冷弯曲。A.-18℃B.-16℃C.-14℃D.-12℃

27、可在被绝热对象处于运行状态下进行施工的是（）。A.缠绕式B.涂抹式C.捆扎式D.浇灌式

28、输送极度危害、高度危害流体以及可燃流体的管道在耐压试验合格后应进行（）。A.气压试验B.气密性试验C.液压试验D.泄漏试验

29、下列选项中，（）是一种传统的接地极，采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜板等金属材料，按照一定的技术要求，通过现场加工制作而成的。A.金属接地极B.非金属接地极C.离子接地极D.降阻剂

30、下列内容中，不属于供用电协议应具有的是（）。A.供电方式B.用电规划C.违约责任D.供用电设施维护责任

31、钢塑复合管一般使用（）连接。A.焊接B.承插C.热熔D.螺纹

32、防排烟风管允许漏风量的确定，依据的系统级别是（）。A.微压B.中压C.低压D.高压

33、致密耐火材料的气孔率低于（）。A.60%B.55%C.50%D.45%

34、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的A类计量器具是（）。A.兆欧表B.温度计C.焊接检验尺D.钢直尺

35、经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是（）。A.计量基准器具B.计量标准器具C.工作计量器具D.专用计量器具

36、仪表测量精度为纵向0.10/1000、横向0.05/1000，应采用哪种精度的仪表（）A.0.2B.0.15C.0.10D.0.05

37、工程建设工法按级别分类错误的是（）。A.国家级B.省（部）级C.县市级D.企业级

38、机电工程设备基础种类中，适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础是（）。A.钢筋混凝土基础B.框架式基础C.砂垫层基础D.素混凝土基础

39、下列钢结构安装程序中，正确的是（）。A.钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安装B.钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→支撑安装→其他构件安装C.支撑安装→钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→其他构件安装D.钢柱安装→支撑安装→平台板、钢梯、栏杆安装→梁安装→其他构件安装

40、220kV电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是（）。A.4m内B.5m内C.8m内D.10m内

41、视频监控系统的线缆敷设时，当供电电压为24VAC时，视频线与电源线（）。A.可以同管敷设B.应分别穿管敷设C.间距不小于0.3mD.应采取屏蔽措施

42、高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查，宜在螺栓终拧1h后、24h之前完成检查。可采用的方法是（）。A.转角法B.统计扭断梅花卡头的螺纹数C.冲击法D.拉伸法

43、在电动机检查过程中，应作抽芯检查的情况不包括（）。A.电动机出厂期限超过制造厂保证期限的B.若制造厂无保证期限，出厂日期已超过半年的C.经外观检查质量可疑时D.经电气试验，质量可疑时

44、虽然检测测定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验项目可（）。A.验收通过B.采取一定措施后让步接受C.协商通过D.先试用，确认可靠后验收通过

45、压力试验过程中如发现泄漏、异常响声等不正常情况，应停止试验并（），经修补处理后再按规定重新试验。A.关闭试压电源B.分析原因C.卸压D.确定缺陷位置

46、机械设备安装时，设备固定与灌浆的紧前工作是（）。A.垫铁设置B.设备装配C.安装精度调整与检测D.吊装就位

47、控制计量器具使用状态的检定是（）。A.后续检定B.周期检定C.使用中检定D.一次性检定

48、建筑电气工程中，接闪带的安装要求不正确的是（）。A.接闪带的固定支架高度不宜小于150mmB.每个固定支架应能承受49N的垂直拉力C.接闪带在变形缝处的跨接应有补偿措施D.接闪带与防雷引下线必须采用焊接连接

49、设备的二次灌浆是在（）对设备底座和基础间进行的灌浆。A.设备吊装后B.设备精找正后C.设备粗平后D.设备装配后

50、机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程保修

51、分段到货的第二类中压容器的现场阻焊，需具备的资格证书有（）。A.《特种设备安装改造维修许可证》I级B.D1级压力容器制造许可C.D2级压力容器制造许可D.B级压力容器制造许可

52、某台分馏塔共分三段，采用由下至上遂段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（）。A.第二段找正B.第一、二段段间环焊组对焊接C.第二、三段段间环焊组对焊接D.紧固地脚螺栓

53、热力管道两个补偿器之间应设置（）。A.活动支架B.导向支架C.固定支架D.弹簧吊架

54、锅炉受热面组件吊装的一般原则不包括（）。A.先上后下B.先两侧后中间C.先中心再四周D.先重后轻

55、主控项目不包括的检验内容是（）。A.设备性能B.卫生器具配件安装C.技术性能D.构件及配件

56、下列管道上的取源部件安装，错误的是（）。A.用机械加工的方法在管道上开孔B.取源阀门与管道连接用卡套式接头C.不在焊缝及其边缘上开孔和焊接D.取源部件与管道同时进行压力试验

57、在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（）。A.支管安装B.管道冲洗C.管道试压D.附件安装

58、（2015年真题）炉底为反拱形的炉窑砌筑前，找准砌筑弧形基面的方法是（）。A.采用样板找准B.用加工砖找准C.测量弧底标高D.设置基准线

59、一份（）可用作编制多份焊接作业指导书的依据A.PQRB.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定委托书

60、计量基准器具的使用需经（）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。A.国务院计量行政部门B.省人民政府计量行政部门C.地级市人民政府计量行政部门D.县人民政府计量行政部门

61、机电工程分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用12位阿拉伯数字表示。其中，第二级表示（）。A.附录分类顺序码B.工程分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码

62、机电工程项目成本控制中,在竣工交付使用时的项目成本控制要点是（）。A.计算实际成本B.控制返工返修C.控制保修费用D.注意工程变更

63、（）是指为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。A.质量证明文件B.焊接工艺评定C.焊接作业指导书D.焊接工艺规程

64、对电梯井道的土建工程进行检测鉴定是确定（）是否符合电梯安装的要求。A.临时照明B.配管配线C.防护栏杆D.位置尺寸

65、对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。A.设计B.规范C.试验D.业主

66、液压提升大型设备与构件有上拔式和爬升式两种方式，适宜于上拔式方式进行吊装的构件的特征是（）。A.投影面积大、重量重B.投影面积大、重量相对较轻C.投影面积一般、提升高度高D.重量相对较轻的直立构件

67、按《建设工程质量管理条例》的规定,下列机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限说法不正确的是（）。A.电气管线工程保修期为2年B.设备安装工程保修期为2年C.供热和供冷系统为2年D.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定

68、机电工程项目的特点不包括（）。A.设计的多样性B.环境条件苛刻性C.工程运行的危险性D.政策条件的便利性

69、建筑安装分项工程施工完成后由（）组织内部验评。A.监理工程师B.项目技术负责人C.专业技术负责人D.项目部副经理

70、机械设备安装的一般施工程序中，设备基础检查验收的紧后程序是（）。A.基础放线B.设备开箱检查C.安装精度调整与检测D.垫铁

71、工程观感质量应由验收人员通过（）来评定。A.讨论确定B.查阅资料确认C.用影像资料评定D.现场检查

72、设备或管道采用硬质绝热制品时，留设伸缩缝的正确选择项是（）。A.垂直管道的伸缩缝应留在法兰上面B.两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝C.弯头两端直管段上的伸缩缝可根据介质压力确定仅留一道或不留设D.保冷层两层以上时，各层伸缩缝最少错开80mm

73、某项目由原甲地不改变功能地迁往乙地,乙地并无此项目。乙地称该项目为（）。A.迁建项目B.新建项目C.改建项目D.复建项目

74、玻璃棉绝热材料敷设在风管表面是采用（）。A.保温钉粘结敷设B.抽芯铆钉敷设C.自攻螺丝敷设D.胶水直接粘结

75、某台现场组焊的塔类设备属于压力容器的第二类中压容器，可以承担其现场组焊的单位应具有的许可是（）。A.D2级制造许可（第二类低、中压容器）B.D1级制造许可（第一类压力容器）C.《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格D.A3级制造许可（球形储罐现场组焊）

76、室内消防栓安装完成后，应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和（）消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。A.首层取两处B.首层取一处C.中层取两处D.中层取一处

77、项目成本计划编制方法不包括（）。A.施工图预算法B.技术节约措施法C.成本习性法D.清单测算法

78、捆扎法施工时，泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料施工宜采用的捆扎材料是（）。A.镀锌铁丝B.包装钢带C.不锈钢丝捆扎D.感压丝带

79、根据有关规定，可以使用钢印作标识的测量管道是（）。A.薄铁壁B.低温管C.钛管D.无缝钢管

80、关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（）。A.根据沿途实际情况测设铁塔基础B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10mC.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400mD.大跨越档距之间不宜采用解析法测量二、多选题

81、下列管道坡度，符合冷凝水排水管坡度的是（）。A.4‰B.5‰C.6‰D.8‰

82、对管道元件的质量证明文件有异议时，下列做法正确的是（）。A.异议未解决前，不得使用B.可以使用，但要做好标识并可追溯C.管道元件压力试验合格后，可以使用D.GC1级管道可以使用，GC3级管道不可以使用

83、起重吊装作业中，桅杆偏心过大因为的失稳属于（）A.吊装系统的失稳B.吊装设备失稳C.起重机械失稳D.吊装构件的失稳

84、下列管道分项工程中，属于主要分项工程的是（）。A.物料输送管道B.空气输送管道C.煤气输送管道D.给水排水管道

85、下列选项中，不属于消防工程验收过程中现场检查的内容的是（）A.生产装置的性质B.消防人员的数量（消防大队配置）C.消防车通道的布置D.各类消防设施的配备

86、防潮层常用的施工方法除了捆扎法外，还有（）。A.缠绕法B.涂抹法C.粘贴法D.层铺法

87、某种多为厂房、车间内使用的跨度3～150m的吊装机械是（）。A.塔式起重机B.履带起重机C.桥式起重机D.桅杆起重机

88、机电工程项目货物采购不包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程初期维修

89、衡量计量器具质量的主要指标是（）。A.统一性、溯源性、准确度B.稳定度、准确度、静态特性C.动态特性、分辨率、精密度D.灵敏度、分辨率、动态特性

90、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（）进行。A.底座就位后B.底座粗找正后C.整体精找正后D.底座精找正后

91、下列选项中，不属于静置设备性能参数的是()A.容积B.温度C.反应时间D.换热面积

92、按《建设工程质量管理条例》的规定,下列机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限说法不正确的是（）。A.电气管线工程保修期为2年B.设备安装工程保修期为2年C.供热和供冷系统为2年D.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定

93、机电工程内部协调管理中，关于施工安全管理协调作用的表述，错误的是（）。A.作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排B.作用于各专业施工用公用安全设施的设立、使用和维修C.作用于各专业在同一场所施工时对因作业可能危害他人安全而采取防护措施的设定及实施D.作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性

94、不能受机械外力作用，适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设的电缆型号是（）.A.YJV型B.YJV型22C.ZR-YJFE型D.YJB.型32

95、计量检测设备每次使用前应（）检查后，方可开始计量测试。A.认真清扫B.对零部件C.对使用场地D.校准复位

96、施工方案经济评价的常用方法是（）。A.价值工程法B.等值成本法C.综合评价法D.单位成本比较法

97、（2016年真题）电子招投标在截止投标时间前，可解密提取投标文件的是（）。A.招投标管理部门B.招投标监督部门C.招标人D.投标人

98、下列有关钢材表面处理的质量等级要求说法正确的是（）A.St2级：彻底的喷射或抛射除锈B.Sa2.5级：非常彻底的喷射或抛射除锈C.St3级：使金属表观洁净的喷射或抛射除锈D.喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为St2级、St3级两级

99、传感器与现场控制器之间的连接，铂温度传感器的接线电阻应小于（）。A.1ΩB.2ΩC.3ΩD.4Ω

100、下列设备中，不属于核发电设备中的常规岛设备的是（）。A.汽轮机B.发电机C.凝汽器D.蒸汽发生器三、问答题

101、（2013年真题）A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具仓库，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置。（见图5）开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。在露天非标制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某现场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止。在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题；②建设单位工艺操作失误；③安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。【问题】4.分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师制止的原因?

102、某机电安装公司，承建3000m2工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。根据双方商定，人工费为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。安装公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：施工前技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场环境情况等。事件2：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件3：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件4：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件5：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件6：5月29日因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件7：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。安装公司最终按照施合同内容按要求完成完成施工后，向监理单位送交验收申请报告，监理单位根据施工合同、验收标准进行审查，确认工程具备交付使用的条件后，进行了正式验收。问题：1.分别说明事件2至事件7的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？3.简述施工方案编制的主要内容。4.技术人员对班组进行交底的内容是否正确，说明理由？5.简述正式验收的流程。

103、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元。合同约定，总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠1d，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。【问题】1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?

104、某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1号、2号双塔楼为42层，建筑面积116000㎡建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架，其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为?1600×35、?1600×30、?1600×25三种，材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用理弧悍。钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机，单个构件吊装最大重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构构件进场和焊接作业夜间施工。因噪声扰民被投诉。当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。事件3：施工班组利用塔式起重机转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落。造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。【问题】1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位？焊接工艺评定时，应制定哪些焊接工艺参数?2.事件1中，施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案？3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。4.事件3中，安全事故属于哪个等级？该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?

105、某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。＜1>、根据背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。＜2>、35t桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？＜3>、写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。＜4>、分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。

106、某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：事件1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工作进度，项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧（手工焊）。为此，项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施。在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。事件2：修改罐壁焊接方法后，工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接质量作为质量控制的重点，制订了合理的焊接顺序和工艺要求，并编制了质量预控方案。事件3：在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷检查，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素，项目部采用因果分析方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对策表，在后续的焊接施工中，项目部落实了对策表内容，提高了焊接质量。＜1>、说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。＜2>、事件1中，为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更审批手续不符合要求？＜3>、写出储罐罐壁焊接采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。＜4>、事件3中，项目部制定的对策表一般包括哪些内容？

107、（2015年真题）A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供（供电、供冷、供热）机组、配电柜、水泵等设备安装和热冷水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购；金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划（见表5）、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点，做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件：事件1：项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司，预算单价为120元/m，在3月22日结束时检查，B公司只完成电缆排管施工1000m，但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元，项目部对B公司提出警告，要求加快施工进度。事件2：在热水管道施工中，按施工图设计位置施工，碰到其他管线，使热水管道施工受阻，项目部向设计单位提出设计变更，要求改变热水管道的走向，结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。事件3：在分布式能源中心项目试运行验收中，有一台三联供机组运行噪音较大，经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明，不属于安装质量问题，后增加机房的隔音措施，验收通过。【问题】5.针对事件3中，施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错？

108、问题1、曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程下部范围内在有多少的重量下行？应分别停层几次？观光电梯和乘客的电梯运行速度分别是多少？2、电梯安装前应提供哪些安装资料？3、施工单位在设备开箱后，即进行井道安装，被监理工程师制止合理吗？电梯施工前应履行哪些手续？5、电梯是否可以同时进行预检和复检？理由是什么？

109、某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督管理部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求；曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。表4电梯施工进度计划＜1>、电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料？＜2>、项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？＜3>、消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程比合同工期提前了多少天？＜4>、影响导轨安装精度的因素有几个？＜5>、电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求。

110、（2015年真题）某机电公司承接一地铁机电工程（4站4区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共16个月，工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。在车站出入口未完成结构施工时，全部机电设备，材料均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。在公共区及设备区走廊上方的管线密集区，采用“管线综合布置”的机电安装新技术，由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后，解决了以下问题：避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞；确定了各机电管线安装位置；断面尺寸最大的风管最高，电缆桥架居中，水管最低；确定管线间的位置和标高，满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工，按合同要求一次完成。【问题】3.采用“管线综合布置”优化方案后，对管线的施工有哪些优化作用？

111、某公司以EPC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：事件1：钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨期来临，工期紧迫，不能停止施工。事件2:储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工。事件3:设备单机符合试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格。事件4:单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。事件1中，雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？

112、（2016年真题）安装公司承接某商务楼的机电安装工程，工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后，依据合同和设计要求，编制了施工组织设计，内容有:各专业工程主要工作量、施工进度总计划、项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批，安装公司以施工组织设计中的项目成本控制措施不够完善为由，要求项目部修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。【问题】1.在施工组织设计中，项目成本控制主要包括哪些措施?

113、某机电工程承包了一工业项目，主要内容包括：设备基础施工、厂房钢结构和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前，该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，编制了各项工作逻辑关系及工作时间表各项工作逻辑关系及工作持续表施工过程中，D工作因施工条件出现问题，停工了15天，施工单位按建设单位要求，经过赶工，最终按原计划完成了进度计划。二、问题1、根据上表，计算计划工期，那些工作是关键工作？2、该工程单机试运行和联动试运行目的是？3、该工程单机试运行和联动试运行分别应该由那个单位组织？4、负荷试运行应符合那些标准？5、进度计划调整的方法有哪些？通常需要调整哪些内容？

114、（2011年真题）安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作【问题】2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？

115、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】5.负荷试运行应达到的标准有哪些?

116、某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站（压缩天然气CNG），工艺流程如图3：气源由D325×8埋地无缝钢管，从局里总站420m的天然气管网接驳，管网压力1.0MPa。主要设备工艺参数如图示，P表示工作压力，Q表示流量。项目报建审批手续完善，采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息，按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同前，建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中，A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料，并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时，在柜体处实测接地电阻值为12Ω，在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试时有不合格项，为此向A单位提出整改要求，项目部认真分析原因，并及时整改，顺利通过消防部门验收。＜1>、签订合同前，A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件？工程实施过程中，还需审核分包单位哪些施工资料？＜2>、根据流程图，工艺管道试压宜采用什么介质？应采取哪些主要技术措施？＜3>、埋地管道D325×8施工中，有哪些关键工序？＜4>、分析检测单位提出不合格项整改要求的原因，接地电阻测量可采用哪些方法？

117、某机电安装公司承接一静置设备安装工程。工程内容包括：10台5000m3拱顶罐、5台10000m3球罐的安装工程。项目部为保证工程质量，项目部按照质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，严格执行“三检制”，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行分析，及时采用改进措施。专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出40处气孔超标，列表如下：安装公司在施工过程中出现了如下事件：事件1：安装公司在中幅板焊接时出现质量问题，出现了严重变形。事件2：安装公司在进行罐内进行涂装作业时，涂装作业人员直接进入罐内进行作业，采用36V安全电源作为行灯照明电源；3台喷涂机分别由3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关。存在不符合规定之处，及时被监理工程师制止。问题：1.根据图表将气孔超标原因分别归纳为A类因素、B类因素和C类因素。2.什么是“三检制”？简述“三检制”的实施程序。3.安装公司在焊接中幅板是应采取怎样的措施控制焊接变形？4.指出事件2中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。在受限空间进行涂装作业应符合那些要求？

118、某机电安装工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价士5%范围内不做调整。工期18个月。投标前一个小时，A公司突然提交总价降低10%的补充标书。开标后，B公司总价最接近标底，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，发现E、F两公司串标。经公平、公正评审，C公司中标。开工后，某车间的主机设备基础画线时。C公司直接以土建提供的纵横中心线为依据进行设备安装，结果与工艺布置图纸位置出现偏差。在完成全厂工艺管道压力试验后，C公司对输送有毒有害介质的管道进行了泄漏性试验。问题：1.我国常采用的招标形式有哪几种？说明本次邀请招标是否合理？2.A公司投标的做法是否违规？简述理由。3.本次招标投标活动中是否存在废标？说明具体理由。4.说明安装实际位置与工艺布置图纸位置出现偏差的原因。5.泄漏性试验的试验介质是什么？试验压力有何规定？

119、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日产1000t的湿法生产线，在部分设备不动的基础上，改成日产1000t的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000t干法生产线恢复建设，另外征用土地，再独立建设一条日产8000t干法生产线，建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程，工程以固定综合单价计价，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路，100吨以上大型吊车及操作司机由建设单位提供。施工过程发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求【问题】2.针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几方面因素

120、（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天，工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备：冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备、材料由施工单位自行采购。施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天【问题】3.计算本工程可以索赔的工期及费用？四、问答题

121、某项目管道工程，内容有：建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后，编制了施工方案，施工进度计划（见表1～1中细实线）、劳动力计划（见表1～2）和材料采购计划等。施工进度计划在审批时被否定，原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则，分包单位调整了该顺序（见表1～1中粗实线）。施工中，采购的第一批阀门（见表1～3）按计划到达施工现场，对阀门开箱检查，按规范要求进行了强度和严密性试验，主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏，验收合格。在水泵施工质量验收时，监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题（见下图），要求施工人员返工，返工后质量验收合格。建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后，分包单位在单机及联动试运行中，及时与其他各专业工程施工人员配合协调、完成联动试运行，工程质量验收合格。<1>、劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少？劳动力优化配置的依据有哪些？<2>、第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验？其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa？最短试验持续时间是多少？<3>、水泵运行时会产生哪些不良后果？给出合格的返工部分示意图。<4>、本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调？

122、某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机（以下简称塔机），其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变）。建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。(1)工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。(2)塔机闲置10天损失费，1600元/天（舍运行费300元/天）X10天=16000天。(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。【问题】1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该计划的总工期是多少天？2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投人使用的时间是第几天？按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业？说明理由。4-施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

123、A安装公司承包一超高层建筑的机电安装工程，工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后，依据合同设计要求，编制了施工组织设计，严格实施绿色施工，严格安全和质量管理。A安装公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。通风空调风管采用工厂化预制，在镀锌钢板风管批量制作前，发现质量问题，项目部对质量问题进行检查，发现质量问题是咬口形式选择不当造成的，经改变咬口形式后，风管质量得到改进。高层建筑由于给水、排水、消防、空调、电气等各种管道设备繁多，为做好综合布置，A公司在施工前采用BIM技术三维模拟及现场实际测绘，在施工中推行建筑管道先进适用技术，管道工程采用模块化安装，实现安装工厂化和装配化。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，交由业主方运行管理，随之办理了竣工验收手续。【问题】1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容？2.镀锌钢板风管咬口形式有哪些？如何选择？3.通风空调风管采用的镀锌钢板应有哪些质量要求？4.建筑管道先进实用技术，超高层建筑管道工程工厂化和装配化有什么基本特点？有那些优越性和意义？5.该工程竣工要经过哪些验收？各由谁完成？

124、A公司总承也某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A公司除自已承担主工艺线设备安装外。非标准件制作安装工程、防腐工程等均要分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二层作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室。污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置，如图1所示开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合问，制订了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多、管理不到位。造成工程成本严重超过预期。在露天非标准制作时，分包商采周CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止。砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉。又一次遭到监理工程师的制止。在投科保修期间。设备运行不正常甚至有部外损坏，主要原因有；（1）设备制造质量问题(2）建设单位工艺操作失误（3）安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。【问题】1.项目部的施工平面布置对安全和环境保护会产生哪些具体危害?2.项目都在施工阶段应如何控制成本?3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？4.分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师制止的原因?5.分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决?

125、【背景资料】某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后，经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作。经查验，4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的监理工作通知书。【问题】1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

126、（2014年真题）某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1#、2#双塔楼为42层，建筑面积116000m2，建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架，其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为Φ1600×35、Φ1600×30、Φ1600×25三种，材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔吊，单个构件吊装最大重量为11.6t，现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构构件进场和焊接作业夜间施工，因噪音扰民被投诉。当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。事件3：施工班组利用塔吊转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落，造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。【问题】3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法？4.事件3中，安全事故属于哪个等级？该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告？

127、某安装公司承接一高层商务楼的通风空调安装工程,该商务楼位于沿海城市的市中心，周围高层建筑较多。工程的主要设备有冷水机组(3490mmX1830mmX2920mm,12.4t)、蓄冰槽(6250mmX3150mmX3750mm,17.5t)、燃气锅炉(4200mmX2190mmX2500mm,7.3t)、冷却塔（方形）、水泵、空调机组、风机盘管等。锅炉、冷水机组和蓄冰槽安装在地下(-7.5m),冷却塔安装在裙房屋顶上(+25m)。安装公司项目部进场后,依据建设单位的工程进度(6月初开工,9月底完工)要求,编制了通风空调工程的施工进度计划及施工方案,对设备吊装存在的主要风险识别与评价后，将锅炉、冷水机组等设备的吊装工作分包给专业吊装公司。吊装合同签订后，专业吊装公司依据设备参数及施工现场条件(混凝土地基)等技术参数进行分析、比较，编制了设备吊装方案，绘制吊装施工平而图,设置吊装区,制定安全技术措施；方案选用的汽车吊（KMK6200),在工作半径19m、吊杆伸长44.2m吋,允许载荷为21.5t。方案中，项目部拟定的最大起重高度如下：H>h1+h2（其中，H：起重机吊钩最大起升高度；h1：设备高度；h2：索具高度），设备吊装孔选择商务楼的锅炉房泄爆门(9000mmX4000mm),地下一层设备经该吊装孔吊入,吊装顺序为蓄冰槽→锅炉→冷水机组,蓄冰槽和冷水机组再用卷扬机牵引至冷冻机房就位。该方案的吊装顺序被项目部否决，吊装顺序经修改后,才审批通过，吊装方案得以顺利的实施。商务楼通风空调安装工程完工后,空调机组在试运行过程中,部分风机有异常响动，噪声较大，经检查发现未设置减振装罝，同时还有个别风机与风管连接未采用柔性短管。经整改后，试运行验收合格。问题：1、在编制本吊装方案时，要考虑被吊设备的哪几个吊装参数？2、选用的汽车吊能否满足设备吊装要求？为什么？3、本工程的设备吊装施工中存在哪些主要风险？4、写出空调风机的施工技术要求。5、分析最大起重高度是否正确，若不正确，写出正确做法。

128、某市开发区一工业安装项目通过招标，开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和A设备安装公司分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，A设备安装公司无法将这一设备底座安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查，市建筑工程公司是按设计单位提供的设备基础图施工的而开发区建设工程管理公司采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，开发区建设工程管理公司决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原市建筑工程公司负责施工。市建筑工程公司与A设备安装公司均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付A设备安装公司工期已拖延10天，将影响安装单位的后续工程，建设单位要求在规定日期完成工作，因此A设备安装公司增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向开发区建设工程管理公司以据提出赶工索赔。问题：1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?2.说明设计变更的管理规定。3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。5.影响设备安装和制造精度的因素有哪些?地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?

129、华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所已按设计要求建完，能满足生产使用，并应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。设备开箱检查时发现变压器漏油，因此停工3天进行处理，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18％。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。【问题】5.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，综合单价应如何调整?6.指出该机电安装工程项目划分的分部工程有哪些?7.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?8.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。9.设备开箱检查时需要检查变压器的哪些方面?

130、A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度、转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对．试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。【问题】10.汽轮机转子还应有哪些测量11.写出上下缸体连接的正确安装工序。12.在分项工程检验中，专检有什么作用分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写13.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：教材P469【知识点】建筑安装工程分部工程质量验收评定。组成分部（子分部）工程的各分项工程施工完毕后，经项目经理或项目技术负责人组织内容验评合格后，填写“分部（子分部）工程验收记录”。

2、答案：B本题解析：2021教材P57例如，非合金钢、不锈钢材质管道应采用氩弧焊打底，铝、铜材质管道应采用钨极氩弧焊或熔化极氩弧焊打底，不得采用气焊或电弧焊。

3、答案：B本题解析：2021教材P1622）不定型耐火材料，如耐火浇注料、耐火泥浆、喷涂料、可塑料、捣打料等，其特性是凝固之前流动性及可塑性好，适宜于定型耐火材料不宜施工和操作的部位及充填，弥补定型耐火材料砲筑的不足之处。新型耐火材料，如耐火陶瓷纤维。

4、答案：D本题解析：2021教材P228自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）、末端试水装置、配水管道、供水设施等组成。

5、答案：C本题解析：光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用兆欧表测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不应小于5MΩ。

6、答案：A本题解析：暂无解析

7、答案：B本题解析：光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。

8、答案：B本题解析：2021教材P36全站仪，可以同时进行角度(水平角，竖直角）测量，距离（斜距，平距，高差）测量和数据处理。

9、答案：B本题解析：【知识点】机电安装工程注册建造师执业工程规模标准。净化工程又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。

10、答案：B本题解析：2020版教材P36/2019版教材P27（1）定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。其位置已在设计时确定，管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去，并用木桩或混凝土桩标定。

11、答案：B本题解析：2021教材P246三、2.设计变更经审查后应通过资料管理部门及时转发给有关单位执行，重大的设计变更应召集评审会，评审通过后再执行，若评审中异议较大，要退回设计单位进行完善，最终应由业主裁定。

12、答案：D本题解析：2021教材P481分项工程划分检验批进行验收有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量，也符合施工实际需要。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批

13、答案：B本题解析：2021教材P3993）不作处理：某些工程质量虽不符合规定的要求，但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可，对工程或结构使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补的；或经检测鉴定虽达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，也可不作专门处理。

14、答案：D本题解析：2020版教材P268/2019版教材P254通常合同文件是索赔的最主要依据，订立合同所依据的或在专用条款内约定适用法律、法规、标准、规范及工程建设惯例也可作为依据。

15、答案：D本题解析：2020版教材P70/2019版教材P594.预埋地脚螺栓的验收要求（4）安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。

16、答案：C本题解析：2020版教材P153/2019版教材P1431、拼砌法。用块状绝热制品紧靠设备及管道外壁砌筑的施工方法

17、答案：D本题解析：2020版教材P447~448/2019版教材P4354)强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计董标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。1）A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如,一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。

18、答案：A本题解析：2020版教材P213/2019版教材P201（3）线缆敷设时，为避免干扰，电源线与信号线、控制线，应分别穿管敷设;当低电压供电时，电源线与信号线、控制线可以同管敷设。线缆在沟内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。

19、答案：D本题解析：2021教材P12无卤低烟电缆是指由不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅、镉、铬、汞等物质的胶料制成，燃烧时产生的烟尘较少，且不会发出有毒烟雾，燃烧时的腐蚀性较低，因此对环境产生的危害很小。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分（潮解）。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降，由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。

20、答案：D本题解析：2021教材P168冬期施工在机电工程砌筑施工的概念：即当室外日均气温连续五日稳定低于5℃时，即可进入冬期施工。

21、答案：D本题解析：2020版教材P462/2019版教材P450第十九条电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守安全技术规范的要求。电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。电梯的安装、改造、维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。

22、答案：B本题解析：2020版教材P475/2019版教材P463分部（子分部）工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设（监理）单位填写。记录表签字人：建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人，总监理工程师；施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、设计单位项目负责人;年、月、日等。

23、答案：D本题解析：2020版教材P117/2019版教材P106