合同法期末考法学本科《合同法》期末考模拟试题及答案

合同法期末考法学本科《合同法》期末考模拟试题及答案一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）1.根据《中华人民共和国民法典》合同编的规定，建设工程合同未采用书面形式的，原则上（）。A.合同成立，但无法定效力B.合同成立，但可撤销C.合同不成立D.合同无效2.甲乙两公司约定，甲公司向乙公司购买一批钢材，价款100万元，乙公司于收到货款后10日内发货。甲公司于3月1日汇款，乙公司于3月5日收到。乙公司发货的最后期限是（）。A.3月11日B.3月15日C.3月10日D.3月12日3.要约人发出要约后，在要约生效前，欲使要约不发生法律效力，应当采取的行为是（）。A.要约撤回B.要约撤销C.要约失效D.要约废除4.甲向乙发出一要约，乙在要约有效期内完全同意甲的要约内容，但在承诺通知中添加了一项建议：“希望能尽快安排发货。”该行为属于（）。A.新要约B.承诺C.要约邀请D.无效承诺5.根据《民法典》规定，格式条款具有哪些情形的，该条款无效？（）①造成对方人身损害的；②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。A.仅①B.仅②C.①和②D.视具体情况而定6.甲在某商场看到一款标价为2000元的笔记本电脑，标明“特价商品，概不退换”。甲购买后第二天发现电脑存在严重的质量瑕疵。关于该“概不退换”的声明，下列说法正确的是（）。A.该声明有效，甲无权要求退换B.该声明无效，甲有权要求退换C.该声明可撤销，甲有权请求法院撤销D.该声明效力待定，取决于商场意愿7.当事人在订立合同过程中，有下列哪种情形，给对方造成损失的，应当承担缔约过失责任？（）A.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实B.正常的商业谈判未达成一致C.市场价格发生重大变化D.不可抗力导致合同无法订立8.甲公司因管理不善导致资金链断裂，无法清偿对乙银行的到期债务，同时又怠于行使对丙公司的到期债权。乙银行可以行使（）。A.撤销权B.代位权C.解除权D.抗辩权9.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当（）。A.通知债权人B.经债权人同意C.经公证机关公证D.不需要任何手续10.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。这体现了合同履行的（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.主体相对性原则的延伸11.甲乙签订一份买卖合同，约定甲于5月1日交货，乙于收到货物后10日内付款。5月1日，甲发现乙经营状况严重恶化，甲遂中止履行并通知乙。甲行使的权利是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权12.债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.513.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，（）。A.全部免除责任B.部分免除责任C.不能免除责任D.由法院决定免除比例14.甲乙约定，若甲在司法考试中通过，则将乙的某本古籍借给甲阅读。该合同属于（）。A.附生效条件的合同B.附解除条件的合同C.附生效期限的合同D.附解除期限的合同15.在买卖合同中，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由（）承担，交付之后由（）承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。A.出卖人；买受人B.买受人；出卖人C.出卖人；第三人D.买受人；承运人16.租赁合同约定的租赁期限不得超过（），超过的部分无效。A.十年B.二十年C.三十年D.五十年17.借款合同对支付利息没有约定的，视为（）。A.有利息，按银行同期利率B.有利息，按当地习惯C.没有利息D.逾期利息18.融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，（）不承担责任。A.出租人B.承租人C.出卖人D.制造商19.建设工程合同中，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。A.连带责任B.按份责任C.补充责任D.独立责任20.委托合同中，受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给（）。A.受托人自己B.委托人C.受益人D.国家21.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款22.买卖合同的出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。这体现了合同履行中的（）。A.适时履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.经济合理原则23.甲、乙两企业于2023年3月1日签订一份买卖合同，4月1日甲企业发现自己对合同标的物存在重大误解，并于5月1日向法院申请撤销该合同。根据《民法典》，该合同（）。A.自始无效B.自被撤销之日起无效C.自始没有法律约束力D.自5月1日起无效24.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.五分之一B.四分之一C.三分之一D.二分之一25.赠与合同中，赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.三个月B.六个月C.一年D.两年26.保管合同自（）时成立，但是当事人另有约定的除外。A.签字盖章B.保管物交付C.双方达成合意D.保管费支付27.行纪人处理委托事务支出的费用，由（）负担，当事人另有约定的除外。A.委托人B.行纪人C.第三人D.国家28.技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的（）。A.有效期限B.地域范围C.实施方式D.价值评估29.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但有下列哪种情形除外？（）A.债务人明确表示不履行B.债务人迟延履行C.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高D.债务人经营状况恶化30.涉外合同的当事人没有选择处理合同争议所适用的法律的，适用与合同有（）的国家的法律。A.最密切联系B.合同签订地C.合同履行地D.标的物所在地二、多项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。）31.下列各项中，属于要约邀请的有（）。A.寄送的价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书E.商业广告（符合要约条件的除外）32.根据《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定33.合同履行中的诚实信用原则要求当事人（）。A.应当根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务B.在合同履行完毕后，根据交易习惯履行协助、保密等义务C.严格按照合同条款履行，不作任何变通D.遇到条款不明确时，应本着公平善意精神解释E.必须由法院裁决才能确定义务34.债权人提起代位权诉讼，应当符合下列哪些条件？（）A.债权人对债务人的债权合法B.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害C.债务人的债权已到期D.债务人的债权不是专属于债务人自身的债权E.债务人已破产35.下列关于合同解除的表述中，正确的有（）。A.约定解除是指当事人通过协商一致或事先约定解除条件来解除合同B.法定解除是指在合同成立后，没有履行或没有履行完毕前，当事人一方行使法定解除权而使合同效力消灭C.解除合同的通知到达对方时合同解除D.对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除的效力E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施36.买卖合同中，买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起（）内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定。A.一年B.两年C.三年D.五年E.六个月37.下列关于借款合同利息的表述，正确的有（）。A.借款的利息不得预先在本金中扣除B.利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息C.借款人未按照约定的日期、数额收取借款的，应当按照约定的日期、数额支付利息D.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息E.自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定38.租赁合同中，出租人应当履行下列哪些义务？（）A.交付租赁物B.在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途C.维修租赁物（当事人另有约定的除外）D.瑕疵担保E.协助承租人办理营业执照等手续（视情况）39.保管合同中，寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存。寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，（）。A.保管人可以按照一般物品予以赔偿B.保管人应当全额赔偿C.保管人不承担赔偿责任D.保管人承担过错赔偿责任E.视为保管人不知道该物品为贵重物品40.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（）。A.不得交付使用B.可以交付使用，但需承担违约金C.不得办理产权登记D.发包人可以拒绝支付部分工程款E.承包人可以要求发包人支付全部工程款41.运输合同中，承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但是应当赔偿承运人因此受到的损失。这一规定体现了（）。A.托运人的任意变更权B.托运人的解除权C.合同自由原则D.合同严守原则的例外E.承运人的义务加重42.技术合同包括（）。A.技术开发合同B.技术转让合同C.技术咨询合同D.技术服务合同E.技术许可合同43.下列关于违约责任的表述，错误的有（）。A.违约责任仅以补偿性为原则，不具有惩罚性B.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任C.当事人一方不履行合同义务，对方可以要求其继续履行、采取补救措施或者赔偿损失D.当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任E.违约金的数额只能由法律规定，当事人不能约定44.居间合同中，居间人未促成合同成立的，（）。A.不得要求支付报酬B.可以要求支付从事居间活动支出的必要费用C.可以要求支付约定报酬的一半D.可以要求委托人支付违约金E.居间人应当自行承担费用45.合同权利义务终止的情形包括（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债权人免除债务三、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。判断下列各题的正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）46.（）要约可以撤回，也可以撤销，但法律规定的特定情形下要约不得撤销。47.（）承诺期限届满，受要约人未作出承诺，要约失效。48.（）法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效，合同有效。49.（）合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。50.（）债权人转让债权的，应当经债务人同意。51.（）债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。52.（）债务人将债务转移给第三人的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。53.（）合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。54.（）买卖合同中，出卖人交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。55.（）赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不适用前款规定。56.（）自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。57.（）租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。58.（）物业服务合同中，物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。59.（）保管合同是无偿合同，除非当事人另有约定。60.（）行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，除非当事人另有约定。四、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）61.缔约过失责任62.同时履行抗辩权63.债权人代位权64.不可抗力65.根本违约五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）66.简述要约与要约邀请的区别。67.简述《民法典》规定的格式条款无效的情形。68.简述合同法定解除的条件。69.简述买卖合同中标的物毁损、灭失风险转移的规则。70.简述违约责任承担的主要方式。六、案例分析题（本大题共4小题，每小题12.5分，共50分）71.案例一：2023年1月5日，甲公司向乙公司发出一份传真：“我公司现有X型钢材500吨，单价每吨4000元，拟于1月25日前发货，如贵公司有意购买，请于10日内回复。”乙公司于1月8日收到传真。1月10日，乙公司回复传真：“同意购买，但单价需调整为每吨3900元，且请在1月20日前发货。”甲公司收到乙公司的回复后未作答复。1月12日，乙公司再次发出传真：“接受贵公司原报价条件，请按原计划发货。”甲公司仍未予答复。1月15日，由于钢材市场价格上涨，甲公司将该批钢材卖给了丙公司。1月20日，乙公司催告甲公司发货，甲公司以合同未成立为由拒绝。乙公司遂诉至法院，要求甲公司承担违约责任。问题：(1)甲公司1月5日的传真属于什么性质的法律行为？(2)乙公司1月10日的回复属于什么性质的法律行为？此时甲乙之间的合同是否成立？为什么？(3)乙公司1月12日的传真是否构成承诺？为什么？(4)本案中，甲公司是否应向乙公司承担违约责任？为什么？72.案例二：A房地产开发公司与B建筑公司签订一份建设工程施工合同，约定由B公司承建A公司开发的某住宅小区一期工程。合同约定工期为18个月，工程款按进度支付，验收合格后付清余款。合同签订后，B公司进场施工。施工过程中，A公司因资金周转困难，多次拖欠工程进度款，导致B公司无法购买材料，工程被迫停工。B公司多次发函催告，A公司表示无力支付。B公司遂向法院提起诉讼，请求解除合同，并要求A公司支付已完工部分的工程款及赔偿损失。A公司抗辩称，解除合同会导致小区延期交付给购房者造成损失，不同意解除。问题：(1)B公司是否有权解除合同？依据是什么？(2)合同解除后，对于已完工的工程质量未经验收，如何处理？(3)若该工程经竣工验收合格，A公司拖欠工程款，B公司是否对该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权？(4)假设A公司在建设中擅自变更工程设计，导致工程质量不符合约定，责任应由谁承担？73.案例三：张某与李某系邻居。2022年5月，张某出国，将其自有的一辆奥迪轿车交由李某保管，并约定：“李某可以免费使用该车辆，但需负责日常保养，不得擅自出借。”6月，李某的朋友王某结婚，向李某借车使用。李某碍于情面，将张某的车辆借给王某。王某在婚庆活动中，因操作不当发生交通事故，造成车辆严重受损，并撞伤路人陈某。经交警认定，王某负全部责任。张某回国后，发现车辆受损。问题：(1)张某与李某之间签订的是什么性质的合同？(2)李某将车辆借给王某的行为是否构成违约？(3)对于车辆受损的损失，应由谁承担赔偿责任？(4)路人陈某的损害赔偿责任应由谁承担？74.案例四：甲商场与乙服装厂签订一份买卖合同，约定甲商场向乙服装厂购买羽绒服1000件，单价500元，总价50万元。合同约定乙服装厂应在10月10日前交货，甲商场在收到货物并验收合格后10日内付款。合同同时约定，甲商场向乙服装厂支付定金5万元。合同签订后，甲商场按约支付了定金。10月5日，乙服装厂通知甲商场，因原材料价格上涨，要求将单价提高到550元，否则不予交货。甲商场拒绝接受涨价要求。10月15日，乙服装厂仍未交货。由于天气突变，气温骤降，甲商场紧急从其他渠道以每件580元的价格购入同类羽绒服1000件，造成额外经济损失8万元（包括差价损失和利润损失）。甲商场遂诉至法院，要求乙服装厂双倍返还定金并赔偿经济损失。问题：(1)本案中定金条款的数额是否符合法律规定？(2)乙服装厂拒绝交货的行为属于什么性质的违约行为？(3)甲商场能否同时要求乙服装厂双倍返还定金并支付违约金（假设合同中未约定违约金，但甲主张实际损失赔偿）？法律规定是如何处理的？(4)甲商场要求乙服装厂赔偿8万元经济损失是否合理？请说明理由。(5)若乙服装厂构成根本违约，甲商场是否有权解除合同？参考答案及解析一、单项选择题1.A2.B（解析：收到货款后10日，3月5日收到，算入当天或次日通常算次日，法律上通常指次日，但民法中期间开始的当天不计算在内，从次日计算。3月5日+10日=3月15日。注意：民法典规定，按照年、月、日计算期间的，开始的当天不计入，自下一日起算。所以从3月6日开始算第1天，到3月15日为第10天。）注：部分教材可能算3月15日，也有算3月14日的争议，取常规算法。3.A4.A5.C6.B7.A8.B9.B10.D11.C12.D13.C14.A15.A16.B17.C18.A19.A20.B21.C22.A23.C（解析：撤销权行使后，合同自始没有法律约束力。）24.A25.B26.B27.B28.A29.C30.A二、多项选择题31.ABCDE32.ABCDE33.ABD34.ABCD35.ABCDE36.B（解析：民法典规定，买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有约定检验期限的，应当及时检验。当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。如果没有约定检验期限，买受人在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内，或者在收到标的物之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定。此处特定考查“自收到标的物之日起两年内”。）37.ABCDE38.ABCD39.A40.ACD41.ABCD42.ABCDE43.AE（解析：E错误，当事人可以约定违约金。A选项说法过于绝对，违约金兼具补偿性和惩罚性，但以补偿性为主。A在某些语境下被认为正确，但严谨说是惩罚性为例外。E绝对错误。若为单选多选混合，E必选。A视出题人观点。根据现行法，迟延履行违约金具有惩罚性。A表述为“仅以补偿性”，故错误。选AE。）44.AB45.ABCDE三、判断题46.√47.√48.√49.√50.×（解析：通知即可，无需同意。）51.√52.√53.√54.×（解析：自合同成立时起由买受人承担，这是特殊情况，需注意题目若问一般风险转移是交付。此处说法本身是对的，民法典606条：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。故判定正确。）->改为√55.√56.√57.√58.√59.×（解析：保管合同可以是有偿的，也可以是无偿的。并未规定必须无偿，也未规定默认无偿。实务中区分。）60.√四、名词解释题61.缔约过失责任：是指在合同订立过程中，一方因违背其依据诚实信用原则和法律规定的义务，致另一方的信赖利益受损，而应承担的民事责任。62.同时履行抗辩权：是指在双务合同中，应当同时履行的一方当事人有证据证明另一方当事人在同时履行的时间不能履行或者不能适当履行，到履行期时其享有不履行或者部分履行的权利。63.债权人代位权：是指债务人怠于行使其对第三人（次债务人）享有的到期债权，从而危及债权人债权的实现时，债权人为保全自己的债权，可以以自己的名义代位行使债务人对第三人的权利。64.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它通常包括自然灾害（如地震、台风）、政府行为（如征收、禁令）和社会异常现象（如罢工、骚乱）等。65.根本违约：又称重大违约，是指一方当事人违反合同的行为，致使合同目的不能实现，即违约后果严重，使非违约方订立合同所期望的经济利益无法获得，从而丧失了合同履行意义的一种违约形态。五、简答题66.要约与要约邀请的区别：(1)目不同：要约是希望与他人订立合同的意思表示，具有订立合同的意图；要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，不具有直接订立合同的意图。(2)内容具体明确性不同：要约的内容必须具体确定，包含合同的主要条款；要约邀请的内容通常不包含合同的主要条款，或者不明确。(3)法律后果不同：要约一经受要约人承诺，合同即成立，要约人受其约束；要约邀请只是一种事实行为，不具有法律约束力，即使他人表示同意，合同也不当然成立。67.格式条款无效的情形：根据《民法典》，具有下列情形之一的，格式条款无效：(1)具有民事法律行为无效的情形（如无民事行为能力、虚假意思表示等）。(2)造成对方人身损害的免责条款。(3)因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款。(4)提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利。(5)提供格式条款一方排除对方主要权利。68.合同法定解除的条件：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的。(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务（预期违约）。(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的（根本违约）。(5)法律规定的其他情形。69.买卖合同中标的物毁损、灭失风险转移的规则：(1)一般规则：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。(2)特殊情况：因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。买受人拒绝接收标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。70.违约责任承担的主要方式：(1)继续履行：即在一方不履行合同时，另一方有权要求法院或仲裁机构强制违约方实际履行合同义务。(2)采取补救措施：包括修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等，主要适用于质量不符合约定的情形。(3)赔偿损失：违约方以金钱弥补因违约行为给对方造成的损失。(4)支付违约金：当事人约定的或法律规定的，在一方违约时应向对方支付的一定数额的金钱。(5)定金责任：给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。六、案例分析题71.案例一分析：(1)甲公司1月5日的传真属于要约。因为该传真内容具体确定（有标的物、数量、价格、履行期限），并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。(2)乙公司1月10日的回复属于新要约（反要约）。此时甲乙之间的合同没有成立。因为乙公司对甲公司的要约内容作出了实质性变更（变更了价款和履行期限），属于新要约，而非承诺。原要约失效。(3)乙公司1月12日的传真不构成承诺。因为乙公司之前发出的是新要约，甲公司未对该新要约作出承诺。乙公司1月12日的传真是对已失效的原要约的“确认”，实质上是一个新的要约（或者说是要约的恢复），但在甲公司未确认的情况下，不构成承诺。且此时原要约有效期已过或因变更而失效。(4)本案中，甲公司不应向乙公司承担违约责任。因为甲乙双方之间从未成立有效的合同关系。甲公司发出的原要约已被乙公司的新要约所拒绝，乙公司之后发出的传真甲公司未予承诺，合同未成立。无合同即无违约责任。72.案例二分析：(1)B公司有权解除合同。依据《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，A公司长期拖欠工程款，导致工程停工，经催告仍未支付，符合法定解除条件。(2)合同解除后，对于已完工的工程质量，应当进行验收。如果质量合格，A公司应支付相应的工程款；如果质量不合格，且通过修复也无法达到验收标准，B公司无权要求支付工程款，且应承担修复责任或赔偿损失。若验收合格，则确认工程量并结算。(3)B公司享有优先受偿权。根据《民法典》第八