银川市一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）(2026年)

银川市一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）(2026年)第一部分：单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设用地费C.基本预备费D.工程排污费2.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价（CIF）B.进口设备原价是指进口设备的抵岸价C.进口设备原价=国际运费+运输保险费+离岸价D.进口设备原价=货价+国际运费+外贸手续费3.某进口设备离岸价（FOB）为50万美元，美元与人民币汇率为1:6.8，国际运费费率为10%，运输保险费率为0.3%，关税税率为20%，增值税税率为13%。则该设备的进口环节增值税额为（）万元人民币。（注：计算结果保留两位小数）A.95.42B.102.68C.113.50D.118.214.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.社会保障费B.工程排污费C.劳动保险费D.住房公积金5.在建筑安装工程费用的计算中，已知分部分项工程费为1000万元，措施项目费为100万元，其他项目费为50万元，规费费率为20%（按人工费为基数计算），人工费为200万元，增值税税率为9%。则该工程的含税造价为（）万元。A.1270.00B.1279.00C.1384.10D.1508.706.下列费用中，属于建设工程概算中“其他费用”项目的是（）。A.联合试运转费B.特殊设备安全监督检查费C.生产准备费D.研究试验费7.关于建设期利息的计算，下列公式正确的是（）。A.qB.qC.qD.q8.某建设项目建设期为3年，各年投资计划额如下：第一年投资3600万元，第二年投资4800万元，第三年投资3800万元，年利率为6%。则该项目建设期利息为（）万元。A.1090.82B.1125.42C.1156.18D.1200.509.下列定额中，通常按平均先进水平编制的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标10.在预算定额人工工日消耗量计算中，已知完成该分项工程的基本用工为20工日，辅助用工为3工日，超运距用工为2工日，人工幅度差系数为15%。则该分项工程的预算定额人工工日消耗量为（）。A.25.00B.27.60C.28.75D.29.5011.关于机械台班折旧费的公式，正确的是（）。A.台班折旧费=机械预算价格B.台班折旧费=机械预算价格耐用总台班C.台班折旧费=机械预算价格D.台班折旧费=机械预算价格12.某施工机械耐用总台班为5000台班，一次大修理费为5000元，大修理间隔台班为1000台班，则该机械的台班大修理费为（）元。A.1.0B.2.0C.4.0D.5.013.工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单项目编码中第四级表示（）。A.专业工程代码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.工程量清单项目名称顺序码14.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）。A.招标控制价应在招标文件中公布，可以上调或下浮B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人编制15.在招投标过程中，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标保证金只能使用现金提交D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息16.某工程招标控制价为5000万元，中标人投标报价为4500万元，则承包人报价浮动率为（）。A.10%B.11.11%C.9.09%D.12.5%17.关于建设工程竣工结算的编制，下列说法中错误的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28内核对C.发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，咨询人应在28内核对完毕D.竣工结算经发承包双方签字确认后，禁止发包人又要求与另一个或多个工程造价咨询人重复核对18.在工程计量时，对于单价合同，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交已完工程量报告B.发包人只需对工程量清单中的工程量进行核对C.发包人未在约定时间内核对的，承包人报告的工程量即被视为被认可D.对于承包人超出图纸施工的工程量，发包人应予计量19.关于施工合同履行过程中的工期延误，下列说法中正确的是（）。A.因发包人原因造成工期延误，承包人可以索赔费用、工期和利润B.因异常恶劣的气候条件造成工期延误，承包人可以索赔工期和费用C.因承包人原因造成工期延误，承包人可以支付延期竣工违约金，但不应扣除工程款D.因发包人原因造成工期延误，发包人应支付承包人赶工补偿费20.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于不可抗力后果的承担，下列说法正确的是（）。A.所有人工、机械费用均由发包人承担B.承包人的人员伤亡及设备损坏由发包人承担C.工程本身的损害、第三方损害由发包人承担D.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担21.某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期利息为150万元，流动资金为300万元。则该项目的总投资为（）万元。A.3800B.3950C.4250D.455022.关于概算指标的编制，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以整个建筑物为对象B.概算指标的编制方法和预算定额完全相同C.概算指标比概算定额更具体，更细致D.概算指标主要用于编制施工图预算23.某砖混结构墙体工程，工程量为100m³，每m³砌体需用普通砖540块，每块砖的体积为0.00146m³，损耗率为1.5%。则该墙体的砖总消耗量为（）块。A.54000B.54810C.55890D.5670024.关于材料单价的构成及计算，下列公式正确的是（）。A.材料单价=(材料原价+运杂费)×(1+运输损耗率)B.材料单价=(材料原价+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)C.材料单价=材料原价+运杂费+运输损耗费+采购及保管费D.材料单价=(材料原价+运杂费)×(1+采购及保管费率)25.在工程量清单计价中，其他项目费通常不包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费26.关于投标报价的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标报价应由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标报价必须与招标控制价保持一致C.投标报价中的分部分项工程费必须按照招标工程量清单中的数量填报D.投标报价可以进行总价优惠，优惠比例不限27.某工程合同总价为2000万元，工程预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为50%。则工程预付款的起扣点为（）万元。A.800B.1200C.1600D.180028.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期内，承包人只需对工程主体结构的质量问题承担责任D.缺陷责任期满后，发包人应返还全部质量保证金29.关于工程造价信息的管理，下列说法中错误的是（）。A.工程造价信息应保持时效性B.工程造价信息应具有标准化格式C.工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息D.工程造价信息一旦发布，不得修改30.某工程签约合同价为2000万元，合同中约定因物价波动引起的价格调整公式为：ΔP=P0[A+∑BnFtnFon-1]。若A.40B.80C.120D.16031.在编制施工图预算时，对于某项新工艺、新材料，既无预算定额，也无概算指标，此时宜采用（）编制。A.实物法B.单价法C.类似工程预算法D.技术经济指标法32.关于设计概算的作用，下列说法中不正确的是（）。A.设计概算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据D.设计概算是竣工决算的主要依据33.某建设项目，建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，贷款年利率为6%，若贷款在每年年初发放，则建设期利息为（）万元。A.48.00B.109.08C.114.72D.120.0034.关于工程量清单的适用范围，下列说法正确的是（）。A.全部使用国有资金投资的建设工程，必须采用工程量清单计价B.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价C.不使用国有资金投资的建设工程，禁止采用工程量清单计价D.国有资金投资为主的建设工程，可以不采用工程量清单计价35.在投标报价时，对于分部分项工程费中的综合单价，应包括（）。A.人工费、材料费、机械费、管理费、利润B.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金D.人工费、材料费、机械费、规费、税金36.某土方工程，招标工程量清单中工程量为1000m³，因施工变更实际工程量为1200m³。已知该土方工程招标控制价的综合单价为30元/m³，投标人报价的综合单价为25元/m³（招标控制价单价为基准）。若合同约定工程量增加超过15%时，综合单价调整为22元/m³。则该土方工程的结算价款为（）元。A.30000B.31000C.31400D.3600037.关于索赔费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.人工费只包括增加工作的人工费，不包括工效降低的人工费B.机械费中自有机械按照台班折旧费计算，租赁机械按照租赁费计算C.利润索赔通常只发生在工程范围变更或业主原因导致工程暂停时D.保函手续费索赔通常按保函金额计算38.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于安全文明施工费，下列说法正确的是（）。A.发包人要求承包人提前竣工时，可以扣减部分安全文明施工费B.安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算C.安全文明施工费可以作为竞争性费用D.措施项目费可以根据投标人的施工组织设计自主报价39.某工程合同约定，质量保证金为工程价款结算总额的3%。工程竣工结算价为5000万元，则发包人应扣留的质量保证金为（）万元。A.150B.100C.50D.3040.关于国际工程投标报价的组成，下列费用中属于开办费的是（）。A.现场管理费B.临时设施费C.总部管理费D.利润41.在不平衡报价法中，对于预计今后工程量会增加的项目，其单价可以（）。A.适当提高B.适当降低C.保持不变D.视情况而定42.关于工程竣工结算的审查内容，下列说法中错误的是（）。A.审查结算的递交手续和资料的完备性B.审查合同的履行情况C.审查结算的工程量是否准确D.审查设计图纸的质量43.某工程，A部分工程量为100m³，综合单价为50元/m³；B部分工程量为200m³，综合单价为80元/m³。施工中，A部分工程量变为120m³，B部分工程量变为180m³。若合同约定最终结算按实际工程量调整，则调整后的分部分项工程费为（）元。A.19600B.20000C.20400D.2100044.关于工程造价咨询人的信用评价，下列说法中正确的是（）。A.信用评价结果应当公开，但不得作为市场准入的依据B.信用评价主要关注企业的注册资本C.信用评价实行实时动态管理D.信用评价结果永久有效45.在施工图预算的编制方法中，实物法与单价法的主要区别在于（）。A.工程量的计算方法不同B.取费的程序不同C.人工、材料、机械台班单价取值不同D.编制的依据不同46.关于建设项目总概算的编制，下列说法正确的是（）。A.总概算应包括从筹建到竣工验收交付使用的全部建设费用B.总概算不包括流动资金C.总概算中的预备费包括基本预备费和涨价预备费D.总概算应按照三级概算编制47.某工程使用一种特种钢材，净用量为10吨，损耗率为5%，材料原价为4000元/吨，运杂费为100元/吨，运输损耗率为2%，采购及保管费率为3%。则该特种钢材的材料单价为（）元/吨。A.4250.00B.4335.00C.4420.50D.4550.0048.关于措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.措施项目清单必须列出具体项目名称和数量B.措施项目清单可以根据工程实际情况列项C.措施项目清单中的安全文明施工费可以填“0”D.措施项目清单中的总价措施项目不需要计算工程量49.在工程计价中，对于暂估价中的材料单价，若招标工程量清单中提供了暂估单价，则（）。A.投标人必须按暂估单价计入综合单价B.投标人可以根据市场情况调整该单价C.该部分费用计入其他项目费D.该部分费用不计入工程造价50.某工程因发包人原因导致停工2天，窝工人工费为100工日，人工工资为50元/工日，窝工机械费为2台班，机械租赁费为500元/台班（自有机械折旧费为300元/台班）。若合同约定窝工人工费按工资的60%补偿，机械费按租赁费补偿。则承包人可索赔的费用为（）元。A.6000B.7000C.7600D.800051.关于工程造价的动态管理，下列说法中正确的是（）。A.动态管理仅指在施工阶段对价格进行调整B.动态管理包括投资估算、设计概算、施工图预算的动态调整C.动态管理主要依靠行政手段D.动态管理不考虑时间因素52.某项目建设期2年，第一年静态投资1000万元，第二年静态投资1500万元，年均投资价格上涨率为5%。则该项目的涨价预备费为（）万元。A.100.00B.128.75C.238.75D.250.0053.在工程量清单计价下，关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费=(分部分项工程费+措施项目费)×规费费率B.规费=人工费×规费费率C.规费=(人工费+机械费)×规费费率D.规费由投标人根据自身情况自主报价54.关于工程竣工结算的争议处理，下列说法中错误的是（）。A.发承包双方对竣工结算有争议的，可自行协商解决B.协商不成的，可提请工程造价管理机构调解C.调解不成的，可申请仲裁或诉讼D.在争议处理期间，发包人应暂停支付工程进度款55.某工程合同总额为5000万元，工程预付款为1000万元，主要材料比重为60%。当累计完成工程价款达到（）万元时，开始扣回预付款。A.2000B.3000C.3333.33D.400056.关于工程量清单缺项的处理，下列说法正确的是（）。A.招标工程量清单缺项，承包人不得自行补充B.招标工程量清单缺项，发包人应承担相应的责任C.缺项导致的费用增加由承包人承担D.缺项导致的工期延误由承包人承担57.在国际工程投标报价中，分项工程直接费的计算方法不包括（）。A.定额估价法B.作业估价法C.匡算估价法D.概算指标法58.某工程，因不可抗力导致施工现场临时设施损坏，修复费用为10万元；承包人自有施工机械损坏，修复费用为5万元；工程本体损坏，修复费用为20万元。则根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于上述费用的承担，说法正确的是（）。A.发包人承担10万元，承包人承担25万元B.发包人承担30万元，承包人承担5万元C.发包人承担20万元，承包人承担15万元D.发包人承担35万元59.关于工程造价鉴定，下列说法中正确的是（）。A.工程造价鉴定机构可以由一方当事人单方委托B.鉴定人应具备相应的造价鉴定资质C.鉴定意见必须经过法庭质证才能作为定案依据D.鉴定人可以仅根据一方当事人提供的资料进行鉴定60.某工程，招标文件中规定暂列金额为300万元。在施工过程中，经发包人同意，使用暂列金额支付了一项变更工程，价款为200万元。则该部分工程结算后，暂列金额余额为（）万元。A.0B.100C.200D.300第二部分：多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合以上题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用中属于固定资产其他费用的是（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.环境影响评价费D.劳动安全卫生评价费E.联合试运转费62.关于进口设备交货类别，下列说法中正确的有（）。A.内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点交货B.目的地交货类即卖方在进口国的港口或内地交货C.装运港交货类即卖方在出口国装运港完成交货D.FOB、CIF、CFR均属于装运港交货类E.CIF术语下，买方承担货物在装运港越过船舷后的风险63.根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中属于规费的有（）。A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金E.工伤保险费64.关于预算定额的编制原则，下列说法正确的有（）。A.按社会平均水平确定B.简明适用C.坚持统一性和差别性相结合D.按平均先进水平确定E.动态管理65.工程量清单计价中，分部分项工程量清单应包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程数量66.关于招标控制价的编制，下列说法中正确的有（）。A.招标控制价应按照招标文件规定的计价依据编制B.招标控制价不得上浮或下浮C.招标控制价应在招标文件中公布，只需公布总价D.招标控制价中的综合单价应包含招标文件中要求投标人承担的风险费用E.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核67.关于投标报价的策略，不平衡报价法的具体做法包括（）。A.能够早日结账收款的项目，单价可以适当提高B.预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高C.设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的项目，单价提高D.工程内容说明不清楚的，单价提高E.暂定项目，且肯定要做的项目，单价可以高一些68.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程计量的原则，下列说法正确的有（）。A.按合同约定的计量规则进行计量B.对于不符合合同文件要求的工程，承包人有权要求计量C.因承包人原因造成的超出图纸范围的工程量，发包人不予计量D.竣工结算时，应按照实际完成工程量计量E.计量周期必须按月进行69.关于工程变更价款的确定方法，下列说法中正确的有（）。A.合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人确定变更价格E.若变更导致工程量减少，且减少幅度超过15%，则综合单价应予调整70.关于索赔成立的条件，下列说法中正确的有（）。A.索赔事件是非承包人原因造成的B.索赔事件造成了实际的损失或损害C.索赔事件必须是合同约定的D.承包人必须在合同约定的期限内提交索赔意向通知书E.索赔费用必须经过发包人签字确认71.在编制设计概算时，建筑工程概算的编制方法有（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法E.实物法72.关于建设期利息的计算，下列说法正确的有（）。A.建设期利息是指项目在建设期内因占用资金而支付的利息B.建设期利息包括银行借款利息和债券利息C.当年借款按半年计息，上年借款按全年计息D.建设期利息计入固定资产E.建设期利息与贷款发放方式无关73.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵守（）。A.法律、法规B.行业规范C.客观、公正、公平的原则D.诚实信用原则E.服从发包人指令的原则74.关于竣工结算的编制依据，下列资料中属于编制依据的有（）。A.国家有关法律、法规和规章制度B.施工合同C.工程竣工图纸D.招标文件E.投标文件75.关于FIDIC施工合同条件下工程费用的支付，下列说法正确的有（）。A.工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工B.动员预付款属于承包商的无息贷款C.保留金通常按月支付进度款的5%扣留D.材料预付款在材料用于永久工程后扣回E.工程师在收到承包商的报表后28天内应签发支付证书76.在施工图预算审查的方法中，全面审查法的优点有（）。A.审查精度高B.审查效果好C.审查速度快D.工作量小E.适用于工程量较小的工程77.关于工程造价指数的分类，下列说法正确的有（）。A.按编制期限分为时点指数、月指数、季指数、年指数B.按所反映的现象范围分为个体指数、总指数C.按采用的基期分为定基指数、环比指数D.设备及工器具价格指数属于质量指标指数E.建筑安装工程造价指数属于综合指数78.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同价款调整的规定，下列说法正确的有（）。A.法律法规变化导致工程造价发生变化，应调整合同价款B.若因发包人原因导致工程变更，且变更导致工程量减少，则承包人可以索赔利润C.物价波动调整合同价款时，通常采用价格指数调整价格差额法D.不可抗力解除合同的，发包人应支付承包人撤离现场所需的费用E.发包人供应的材料未按时到场，承包人可以索赔工期、费用和利润79.关于施工合同中的预付款，下列说法正确的有（）。A.预付款的额度一般不超过合同额的30%B.预付款的扣回方式通常采用起扣点计算法C.预付款担保的金额通常与预付款金额相同D.预付款是发包人无偿提供给承包人使用的资金E.预付款必须在开工前支付80.在工程计价中，关于其他项目费的构成，下列说法正确的有（）。A.暂列金额由招标人确定，投标人按清单金额填报B.暂估价中的材料、工程设备由招标人确定单价C.计日工由招标人列出项目和数量，投标人填报单价D.总承包服务费由招标人列出服务内容，投标人自主报价E.其他项目费在竣工结算时可以调整第三部分：计算与案例分析题（共4题，共80分）案例一：某拟建项目生产某种化工产品，根据市场预测，预计该产品未来市场需求将稳步增长。设计生产能力为年产100万吨。已知某类似年产60万吨的同类型化工项目，其主要设备投资额为3000万元。经测算，该类似项目的生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.15。该拟建项目其他工程费用与主要设备投资的比例关系如下：建筑工程费为30%，安装工程费为15%，其他工程费为10%。工程建设其他费用为800万元。基本预备费费率为5%。建设期2年，第一年投入60%，第二年投入40%。建设期资金来源为自有资金和银行贷款，贷款年利率为6%（按年计息）。贷款比例为总投资的40%（不含建设期利息）。预计建设期内物价年平均上涨率为3%。问题：1.试用生产能力指数法估算该拟建项目的主要设备投资额。2.估算该项目的静态投资（不含建设期利息）。3.计算该项目的涨价预备费。4.计算该项目的建设期利息。5.计算该项目的总投资。案例二：某国有资金投资的建设项目，实行工程量清单计价方式招标。招标文件规定：(1)招标控制价为5000万元。(2)投标保证金为80万元。(3)履约担保为中标合同价的10%。(4)工程预付款为中标合同价的15%，在工程进度款支付累计达到合同价的60%时开始扣回，扣回比例为进度款的30%。(5)工程进度款按月计量支付。(6)质量保证金为竣工结算价的3%。(7)物价波动调整公式：ΔP=P0[A+∑BnFtn某投标人经过核算，拟定了如下投标策略：(1)假设招标控制价即为最高限价，投标人期望利润率为5%，预计管理费率为10%（均以人工费+材料费+机械费为基数）。(2)分部分项工程费中，人工费为1000万元，材料费为2500万元，机械费为500万元。(3)措施项目费中，安全文明施工费按规定为200万元，其他总价措施费为100万元。(4)其他项目费中，暂列金额为300万元，暂估价为100万元（材料），计日工费为50万元，总承包服务费为20万元。(5)规费费率为6%（以人工费为基数），增值税税率为9%。在施工过程中，发生如下事件：事件1：第1个月末，经监理工程师计量，当月完成合格工程价款为800万元（含规费和税金）。事件2：第2个月末，因发包人提供的设计图纸有误，导致工程局部返工，增加费用50万元（不含规费和税金），工期延误5天。承包人据此提出索赔。事件3：第3个月末，因物价波动，当月人工费指数为110，材料费指数为105，基准期指数均为100。当月完成合格工程价款（不含调价）为1000万元（含规费和税金）。其中人工费占比为20%，材料费占比为50%（均按调价公式权重计算）。问题：1.该投标人应如何确定投标报价？请计算该投标人的初步投标报价（不考虑优惠）。2.招标人公布的招标控制价是否可以作为投标的最高限价？请说明理由。3.针对事件2，监理工程师应如何处理？请说明理由。4.计算第3个月末应支付的工程进度款（不考虑预付款扣回和质量保证金扣留，仅计算调值差额）。5.若该项目最终竣工结算价为5500万元，请计算最终应支付的质量保证金金额。案例三：某工程项目，发包人与承包人签订了施工合同，合同工期为120天。合同约定：(1)工程预付款为合同总价的20%，从累计完成工程价款达到合同总价的30%时开始起扣，起扣比例为当月进度款的50%。(2)工程进度款按月支付。(3)质量保证金为合同总价的3%，在竣工结算时一次性扣留。(4)因不可抗力造成的损失，由双方分别承担：工程本身的损害、第三方损害、运至现场的材料和待安装设备的损害由发包人承担；承包人设备损坏、人员伤亡由承包人承担；停工损失按合同约定工期平均分摊。(5)承包人报价中的管理费率为人材机总费的8%，利润率为人材机总费的5%，规费为人材机总费的6%，税金为人材机总费的9%。在施工过程中发生如下事件：事件1：开工前，发包人按约定支付了工程预付款。事件2：施工第30天，因罕见暴雨导致停工3天，造成承包人自有塔吊损坏，修复费用2万元；现场堆放的承包人采购的水泥损失1万元；现场停工人工窝工30工日，人工费为100元/工日；机械闲置3个台班，折旧费为500元/台班。事件3：施工第60天，发包人提出工程变更，增加一项额外工程。该项工程人材机费用合计为10万元。事件4：施工第90天，因发包人供电故障导致停工2天，造成人员窝工20工日，机械闲置2个台班。事件5：工程竣工，承包人提交了竣工结算报告。问题：1.计算工程预付款的起扣点。2.针对事件2，分别计算发包人和承包人应承担的费用金额。3.针对事件3，计算该变更工程应增加的合同价款。4.针对事件4，承包人是否可以索赔？请说明理由，若可以索赔，计算索赔费用。5.假设合同总价为1000万元（含事件3的变更价款），请计算竣工结算时发包人应扣留的质量保证金和最终应付工程款（假设无其他扣款）。案例四：某独立土方工程，招标文件中估计工程量为10000m³，合同约定：采用单价合同；工程量按实结算；综合单价为30元/m³；当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分的综合单价调整为25元/m³。工程预留款（质量保证金）为结算总价的3%。施工过程中，因设计变更，实际完成土方工程量为13000m³。在施工过程中，还发生了以下费用：1.大型机械进出场费：20000元（招标工程量清单中列有该项，金额为20000元）。2.安全文明施工费：50000元（招标工程量清单中列有该项，金额为50000元）。3.计日工：人工50工日，单价80元/工日；材料10m³，单价300元/m³。（招标工程量清单中列有该项目）。问题：1.请计算该土方工程的工程结算款。2.请计算该工程的措施项目费结算款（假设安全文明施工费不予调整，大型机械进出场费按实结算）。3.请计算该工程的计日工费用。4.请计算该工程的其他项目费（假设暂列金额为0，暂估价为0，总承包服务费为0）。5.请计算该工程的竣工结算总价（含规费和税金，规费按人工费的10%计算，税金按9%计算。已知该工程人工费为200000元，材料费为300000元，机械费为100000元，管理费和利润已包含在综合单价中，此处不再单独计算，但需计算规费和税金基数）。注：此处规费和税金计算基数假设为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费。参考答案及解析第一部分：单项选择题1.B2.B3.C4.C5.C6.B7.A8.C9.A10.C11.A12.C13.C14.B15.B16.A17.B18.A19.A20.C21.C22.A23.B24.B25.E26.A27.B28.B29.D30.A31.C32.D33.C34.A35.A36.C37.B38.B39.A40.B41.A42.D43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.C51.B52.C53.B54.D55.C56.B57.D58.B59.C60.B第二部分：多项选择题61.ABCE62.ABCD63.ABCE64.ABC65.ABCDE66.ABDE67.ABCE68.AC69.ABCE70.ABD71.ABC72.ABCD73.ABCD74.ABCE75.ABDE76.ABE77.ABCE78.ACDE79.ABC80.ABDE第三部分：计算与案例分析题案例一：【参考答案】1.主要设备投资额：CC22.静态投资（不含建设期利息）：主要设备费=4433.25万元建筑工程费=4433.25×30%=1329.98万元安装工程费=4433.25×15%=664.99万元其他工程费=4433.25×10%=443.33万元工程费用合计=4433.25+1329.98+664.99+443.33=6871.55万元工程建设其他费用=800万元基本预备费=(6871.55+800)×5%=383.58万元静态投资=6871.55+800+383.58=8055.13万元。3.涨价预备费：PF=∑第一年投资I1第二年投资I2PF=4833.08×[(1+3PF=145.00+196.34=341.34万元。4.建设期利息：建设期每年需归还的贷款额（不含利息）：第一年：4833.08×40万元第二年：3222.05×40万元第一年利息：q1第二年利息：q2建设期利息合计=58.00+160.23=218.23万元。5.项目总投资：总投资=静态投资+涨价预备费+建设期利息+流动资金（本题未给流动资金，忽略）总投资=8055.13+341.34+218.23=8614.70万元。案例二：【参考答案】1.初步投标报价计算：(1)分部分项工程费：人材机合计=1000+2500+500=4000万元管理费=4000×10%=400万元利润=4000×5%=200万元分部分项工程费=4000+400+200=4600万元。(2)措施项目费=200+100=300万元。(3)其他项目费=300+100+50+20=470万元。(4)规费=人工费×6%=1000×6%=60万元。(5)税金=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费)×9%税金=(4600+300+470+60)×9%=503.70万元。(6)投标报价=4600+300+470+60+503.70=5933.70万元。2.招标控制价可以作为投标的最高限价。根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。3.针对事件2，监理工程师应批准工期顺延5天，批准费用索赔50万元（不含规费和税金）。理由：设计图纸有误属于发包人原因，由此导致的工期延误和费用增加应由发包人承担。承包人提出的索赔理由成立。4.第3个月末调值计算：P0A=0.15,ΔP=1000×[0.15+0.45×注：题目中权重和0.15+0.45+0.40=1.0，无其他权重。ΔP=1000×[0.15+0.495+0.42-1]=1000×0.065=65万元。第3个月末应支付的工程进度款（含调价）=1000+65=1065万元。5.最终应支付的质量保证金：质量保证金=竣工结算价×3%=5500×3%=165万元。案例三：【参考答案】1.工程预付款起扣点：起扣点=合同总价×(1-预付款比例/