水磨石施工合同书(范本)

水磨石施工合同书(范本)甲方：[发包方全称]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[号码]乙方：[承包方全称]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，统一社会信用代码：[代码]，联系电话：[号码]根据《中华人民共和国民法典》《建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就[工程名称]水磨石工程施工事宜协商一致，订立本合同。1.工程概况1.1工程名称：[具体工程名称]1.2工程地点：[详细施工地点]1.3工程内容：[明确水磨石施工范围，如室内地面水磨石铺设、墙面水磨石装饰、楼梯踏步水磨石制作等，包括基层处理、石子铺设、打磨抛光、打蜡养护等全部工序]1.4工程规模：预计施工面积[X]平方米（最终以实际验收合格面积为准）2.承包方式乙方采用包工包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包成品保护的全承包方式完成本工程。3.工期要求3.1开工日期：[XXXX年XX月XX日]（具体以甲方书面通知为准）3.2竣工日期：[XXXX年XX月XX日]，总工期[X]日历天3.3如遇下列情况，工期相应顺延：3.3.1甲方未按合同约定提供施工条件或逾期支付工程款项；3.3.2设计变更或工程量增加；3.3.3不可抗力（如地震、暴雨、台风等自然灾害及政府管制等）；3.3.4非乙方原因造成的停工、窝工。3.4工期顺延需乙方在事件发生后3日内书面申请，甲方在收到申请后3日内予以确认，逾期未确认视为同意。4.质量标准4.1本工程质量需符合国家现行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209及相关行业标准，达到合格等级。4.2具体质量要求：4.2.1水磨石色泽均匀一致，无明显色差；4.2.2表面平整光洁，无裂纹、麻面、孔洞、起砂现象；4.2.3平整度误差≤2mm/2m，垂直度误差≤3mm/2m；4.2.4分格条顺直清晰，无松动、脱落；4.2.5成品养护到位，表面光泽度符合甲方要求。5.合同价款及付款方式5.1合同单价：人民币[X]元/平方米（大写：[大写金额]每平方米），此单价包含材料、人工、机械、运输、养护、利润、税金等全部费用。5.2合同总价：预计人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算总价以实际验收合格的施工面积乘以合同单价为准。5.3付款方式：5.3.1预付款：合同签订后5日内，甲方支付合同预计总价的20%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；5.3.2进度款：工程完成总工程量的50%时，乙方提交进度申请及相关资料，甲方验收合格后5日内支付至合同预计总价的50%；工程全部完工后，乙方提交完工申请，甲方验收合格后5日内支付至合同预计总价的80%；5.3.3结算款：工程竣工验收合格并完成结算后10日内，甲方支付至结算总价的95%；5.3.4质保金：结算总价的5%作为质保金，在质保期满后无质量问题，甲方于10日内一次性无息付清。5.4乙方应在每次收款前向甲方提供等额合法增值税发票，否则甲方有权延迟付款，且不承担违约责任。6.双方责任6.1甲方责任：6.1.1向乙方提供施工所需的水电接口，确保施工期间水电供应正常，费用由甲方承担；6.1.2向乙方提供施工图纸及相关技术要求，并进行技术交底；6.1.3负责协调施工现场的各方关系，为乙方提供必要的施工场地；6.1.4按合同约定及时支付工程款项；6.1.5及时组织工程验收，对乙方提交的验收申请，应在3日内安排验收。6.2乙方责任：6.2.1严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工，确保工程质量和工期；6.2.2负责施工期间的安全管理，制定安全施工方案，配备必要的安全防护设施，承担施工过程中发生的一切安全事故责任及费用；6.2.3遵守施工现场文明施工规定，保持场地整洁，施工垃圾及时清理；6.2.4负责施工成品的保护工作，因乙方原因造成成品损坏的，由乙方负责修复或赔偿；6.2.5及时向甲方提交施工进度报告、验收申请及竣工验收资料；6.2.6质保期内，对工程出现的非人为损坏质量问题，及时免费维修。7.工程验收7.1分项工程完工后，乙方自检合格后2日内书面申请甲方进行中间验收，甲方应在3日内组织验收，验收合格后方可进行下一工序施工；7.2工程全部完工后，乙方自检合格后5日内提交竣工验收申请及完整的竣工验收资料，甲方应在7日内组织相关单位进行竣工验收；7.3如甲方逾期未组织验收，视为工程验收合格；7.4验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改完毕，重新申请验收，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。8.违约责任8.1甲方逾期付款的，每逾期一日，应按应付未付金额的0.1%向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方需承担乙方因此造成的窝工损失。8.2乙方逾期竣工的，每逾期一日，应按合同预计总价的0.1%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并承担合同预计总价5%的违约金。8.3工程质量未达到约定标准的，乙方应无偿整改至合格，造成工期延误的，承担逾期竣工违约责任；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失。8.4乙方违反安全管理规定造成安全事故的，需承担全部责任及费用，且向甲方支付合同预计总价3%的违约金。9.争议解决甲乙双方因本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；10.2本合同自双方签字盖章之日起生效；10.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人或委托代理人（签字）：__________