建设工程合同封账变更协议

建设工程合同封账变更协议甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”），就原合同项下项目（项目名称：[项目名称]，工程地点：[工程地点]）在履行过程中发生的工程变更事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条变更范围及确认依据1.1本协议适用于原合同项下以下工程变更内容的最终确认：（1）设计变更：涉及[具体说明设计变更内容，如：某部位结构修改、装饰装修材料更换等]，依据原合同附件[变更指令编号或名称]确认。（2）现场签证：涉及[具体说明现场签证内容，如：新增零星工作、现场条件变化处理等]，依据原合同附件[签证编号或名称]确认。（3）其他变更：[根据实际情况补充，如：材料代用、工艺调整等]，依据[相关依据文件]确认。1.2双方确认，上述变更内容已按照原合同约定程序履行，相关变更指令、洽商记录、会议纪要、补充协议等文件均作为本协议的附件，构成本协议不可分割的一部分。第二条变更工程量确认与计价2.1经双方现场复核和确认，变更项目的最终工程量为：（1）[变更项目一名称]，工程量：[具体工程量数值][计量单位]，单价：[单价金额]元/[计量单位]，合价：[合价金额]元。（2）[变更项目二名称]，工程量：[具体工程量数值][计量单位]，单价：[单价金额]元/[计量单位]，合价：[合价金额]元。（3）[如有更多变更项目，依次列出]...2.2变更项目价格的确定方式如下：（1）变更项目一、二[根据实际情况说明，如：均采用原合同相应子目的价格]。（2）变更项目三[根据实际情况说明，如：由于原合同无相应子目，双方协商确定价格为[单价金额]元/[计量单位]]。（3）[如有其他价格确定方式，详细说明]...2.3变更项目总价款（含税）为人民币（大写）：[总价大写金额]元整（¥：[总价小写金额]元）。第三条工期影响3.1双方确认，上述变更内容导致原合同约定的项目工期需要延长[具体天数]天。3.2因此，原合同约定的项目竣工日期调整为[新的竣工日期]，即[年]年[月]月[日]。第四条费用承担与支付4.1因本次变更项目所产生的费用，由[甲方/乙方]承担。4.2乙方应在[具体日期]前，向甲方提交变更项目的相关费用明细及发票。4.3甲方应在收到乙方提交的符合要求的费用明细及发票后[具体天数]日内，支付至变更项目总价款的[百分比]%，即人民币（大写）：[支付金额大写]元整（¥：[支付金额小写]元）。4.4剩余变更项目款项[即变更项目总价款扣除已支付款项的部分]，作为乙方最终结算款的一部分，随原合同其他款项一并支付。支付条件为：[根据原合同约定或双方协商，明确最终支付条件，如：项目竣工验收合格/双方确认的最终结算报告批准后等]。第五条税费处理5.1变更项目所产生的所有税费（包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等）均由[甲方/乙方]承担。5.2乙方应向甲方开具符合国家规定的、税额齐全的发票。第六条与原合同的关系6.1本协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。6.2本协议仅对原合同中关于本协议第一条所述变更内容的条款进行修改和补充，原合同其他条款在不变更内容的情况下继续有效。第七条验收与结算7.1乙方应在完成变更项目后[具体天数]日内，向甲方提交变更项目的竣工资料，并申请验收。7.2甲方应在收到验收申请后[具体天数]日内组织验收，并出具验收结论。7.3验收合格后，双方应依据本协议、原合同及双方已确认的其他结算资料，共同编制最终项目结算报告，作为工程款最终结算的依据。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：有管辖权的人民法院提起诉讼/甲方所在地/乙方所在地/项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/按照原合同约定的仲裁条款进行仲裁，即向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁]。第九条生效与份数9.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。第十条其他事项10.1保密：双方应对本协议内容及履行过程中的知悉情况承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。10.2通知：双方之间的任何通知或通讯应以书面形式，通过本协议首页载明的地址、传真或电子邮件送达。10.3完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面约定。10.4可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.5附件：本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等