建设工程合同协议单

建设工程合同协议单甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[发包人法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[承包人法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]资质证书编号：[承包人资质证书编号]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方就[项目名称]建设工程项目（以下简称“本项目”）协商一致，就下列事项达成协议，签订本协议单：第一条项目概况确认本项目位于[项目具体地点]，工程范围包括[简要描述工程范围，可引用主合同相关条款]。本项目主要结构类型为[结构类型]，主要技术特点为[技术特点等]。本协议单是依据编号为[主合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）签订的补充协议，对主合同中特定内容进行细化与确认。第二条合同价款确认双方确认，本协议单涉及的[具体工程内容或部分]合同价款总额为人民币（大写）[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。该价款包含完成所涉工程内容所需的全部费用，具体构成及计价依据与主合同约定一致。该总价已包含[说明是否包含税费、规费、税金等]。第三条支付方式与期限1.乙方应按照主合同及相关规定，向甲方提交符合要求的工程进度款支付申请及相应资料。2.甲方应按照主合同约定的支付节点和比例，审核乙方提交的支付申请。自审核通过之日起[具体天数]日内，甲方应将款项支付至乙方在主合同中指定的银行账户。3.具体的预付款金额、比例及支付时间，进度款支付节点、比例及支付时间，竣工结算款支付条件及时间，均按照主合同相关约定执行。4.甲方应按照合同约定及时开具发票，乙方应按规定提供收据或其他结算凭证。第四条工期与进度1.本协议单所涉内容的开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。此工期与主合同总工期相互衔接，乙方应在主合同约定的总工期内完成包括本协议单所涉内容在内的全部工程建设任务。2.乙方应按照主合同要求的进度计划组织施工，确保工程按期完成。如遇非乙方原因导致的工期延误，按主合同约定处理。第五条质量标准与验收1.本协议单所涉工程的质量标准应达到[具体质量标准，如国家现行标准XX或双方约定标准]。2.工程验收程序、标准及责任承担均按照主合同约定执行。乙方应确保所完成工程符合约定的质量标准，并配合甲方及相关单位进行验收。第六条双方主要权利与义务确认1.甲方权利与义务：甲方应按照主合同约定履行提供施工条件、组织协调、支付合同款项等义务。甲方有权对工程进度、质量进行监督，并按主合同约定组织竣工验收。2.乙方权利与义务：乙方应按照主合同及本协议单约定，在约定的工期内、按照约定的质量标准完成所涉工程建设任务。乙方应负责施工安全，遵守相关法律法规，并按主合同约定提交各类资料及竣工文件。乙方应履行工程保修义务。第七条违约责任1.任何一方违反主合同约定，导致协议单目的无法实现或造成损失的，应承担主合同约定的违约责任。2.双方就本协议单内容发生争议，如违反本协议单关于合同价款的约定，甲方未按时支付款项，或乙方未按约定质量标准完成工程等，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿损失。违约金金额或损失赔偿标准可参照主合同相关约定处理。第八条不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议单及主合同义务的，应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时通知对方，并提供相关证明。第九条争议解决因本协议单引起或与本协议单有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[主合同约定的仲裁委员会名称]申请仲裁，或向[主合同约定的人民法院名称]提起诉讼。第十条保密条款双方应对在本协议单签订及履行过程中了解的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议单的终止而解除。第十一条通知与送达双方在本协议单首部列明的地址为正式通讯地址。任何书面通知或文件均应送达至该地址。一方变更通讯地址，应提前[具体天数]日书面通知对方。第十二条合同生效与有效期本协议单自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议单的有效期直至本协议单所涉工程内容完成并通过最终验收、结算款项支付完毕且保修期满[或根据主合同约定描述其终止条件]。第十三条其他约定1.本协议单是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力，但本协议单的条款若与主合同有特别约定的，以本协议单为准。2.本协议单未尽事宜，依照主合同约定执行；主合同未作约定或约定不明的，由双方另行协商解决或参照适用相关法律法规。3.本协议单的附件（如有）是本协议单不可分割的组成部分，与本协议单具有同等法律效力。第十四条签约本协议单一式[份数]份，甲方执[份