建设工程合同争议调解范本

建设工程合同争议调解范本建设工程合同争议调解条款本合同双方当事人就履行本合同过程中发生的争议，自愿选择通过调解方式解决。具体约定如下：第一条调解原则本争议调解应遵循自愿、合法、公平合理、独立中立、保密及效率的原则。第二条调解范围本条款适用于因履行本合同所发生的下列争议：（一）工程进度款支付与结算争议；（二）工程质量、验收标准及修复费用争议；（三）合同工期延误及其责任承担争议；（四）工程变更、现场签证及相关费用争议；（五）工程索赔与反索赔争议；（六）因安全文明施工产生的事故责任及费用争议；（七）合同解除、终止及相关后果争议；（八）双方在本合同履行过程中约定的其他可调解争议。第三条调解启动（一）争议发生后，双方应首先本着友好协商的原则尝试解决。（二）如协商不成，任何一方均有权在争议发生后[三十/六十，选择一项]日内，向本合同约定的[调解机构名称，或写“双方协商确定的调解机构”]提出书面调解申请。（三）调解申请应明确载明争议的基本事实、主要争议焦点以及申请调解的具体请求事项。（四）调解机构收到调解申请后，将审查申请是否符合条件，并在[十五]日内决定是否受理，并书面通知申请人。第四条调解程序（一）调解机构受理调解申请后，将指定调解员（一名或多名）主持调解。（二）调解员应根据本条款及相关法律规定进行调解。调解方式可包括现场调解、通讯调解或书面调解，或结合使用。（三）调解员有权根据需要了解案件事实、收集证据，双方应如实提供相关资料。（四）调解过程应遵循保密原则。调解期间及达成的调解协议内容，除法律规定或双方另有约定外，不得向无关第三方泄露。（五）调解周期自调解机构受理调解申请之日起计算，一般不超过[三十/六十，选择一项]日。如需延期，经双方同意或因特殊情况，可适当延长，但延长期限不得超过[十五]日。（六）调解员应在调解过程中促进双方沟通，分析利弊，并提出促成和解的建议。第五条调解协议（一）若双方通过调解达成一致意见，应共同协商起草《调解协议书》。（二）调解协议书应明确载明：1.发生争议的合同背景及争议事项；2.双方达成的一致解决方案，包括具体内容、金额、履行方式、履行期限等；3.双方各自应承担的责任及违约责任的处理方式；4.协议书的生效条件（通常为双方签字或盖章时生效）；5.双方确认该争议事项已得到完全解决，或明确约定该协议不构成对其他未解决争议的承认；6.双方是否承诺放弃就本协议事项向对方主张其他权利或提起诉讼/仲裁。（三）双方应在调解协议书草案上签字或盖章确认。调解员亦应签字或盖章（如参与）。（四）调解协议书经双方签字盖章后即具有法律约束力。双方应自觉履行协议约定的内容。第六条协议履行与后续救济（一）双方应按照调解协议书的约定全面履行各自义务。（二）如一方不履行调解协议书约定的内容，另一方有权：1.要求其履行；2.根据调解协议书的内容，向有管辖权的人民法院申请强制执行；或3.就原争议事项，按照本合同相关约定或法律规定，另行提起诉讼或申请仲裁。（三）本合同中的其他争议解决条款（如诉讼、仲裁条款）并不因本调解条款的适用而被剥夺，仅在调解成功且协议有效的情况下，就本条款第二条约定的争议范围不再适用诉讼或仲裁。第七条调解费用（一）因进行本调解活动而产生的费用（包括但不限于调解机构收取的调解服务费、调解员报酬等），由双方根据调解结果或协商一致的方式承担。（二）调解机构应在调解活动结束后，向双方提供费用明细清单。（三）如双方未就费用承担达成一致，则由调解机构根据相关规定或实际情况决定承担方式，或按比例分担。第八条保密（一）双方确认，在调解启动后，双方或一方向调解机构、调解员提供的所有信息，以及调解过程中进行的讨论、提出的建议、达成的协议草案及最终协议内容，均属于保密信息。（二）未经另一方事先书面同意，任何一方不得以任何方式泄露本条所述保密信息。但法律规定或监管机构要求披露的除外。（三）本保密义务不因本调解条款的终止或调解结果的效力状态而解除，应持续有效。第九条其他本争议调解条款是本合同不可分割的组成部分，与合同其他条款具有同等法律效力。本条款未尽事宜，由双方另行协商确定。签约方：（甲方/发包方名称）（地址：）（法定代表人/授权代表：）（联系方式：）（乙方/承包方名称）（地址：）（法定代表人/授权代表：）（联系方