2026年度浙江省二级造价工程师职业资格考试安装工程复习题库及答案

2026年度浙江省二级造价工程师职业资格考试[安装工程]复习题库及答案第一部分建设工程造价管理基础知识一、单项选择题（每题1分，共60分）1.根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。申请领取施工许可证，应当具备的条件不包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.建设资金已经全部到位答案D解析《建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证应具备的条件中要求“建设资金已经落实”，而非“全部到位”。2.根据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案C解析《招标投标法》第二十四条规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。3.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为（）时间。A.发出B.到达C.承诺D.生效答案B解析《民法典》第四百七十四条规定，采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间。4.根据《中华人民共和国价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央的和地方的（）为依据。A.定价目录B.成本监审目录C.价格监测报告D.价格听证记录答案A解析《价格法》第十九条规定，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央的和地方的定价目录为依据。5.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中属于规费的是（）。A.工程排污费B.住房公积金C.社会保险费D.以上都是答案D解析规费包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金和工程排污费。6.某项目建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费费率为8%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.160B.224C.232D.248答案D解析基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=（2000+800+300）×8%=3100×8%=248万元。7.某项目在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年20%，第二年50%，第三年30%，年均投资价格上涨率为6%。则建设期间涨价预备费为（）万元。A.60.00B.95.71C.118.46D.120.00答案C解析第1年：1000×20%×[（1+6%）-1]=200×0.06=12.00万元；第2年：1000×50%×[（1+6%）²-1]=500×0.1236=61.80万元；第3年：1000×30%×[（1+6%）³-1]=300×0.1910=57.30万元。合计=12.00+61.80+57.30=131.10万元。注意：若按6%复利计算，PF=12.00+61.80+57.30=131.10万元，该结果未在选项中。此题选项设置有误，标准答案为按当年投资均匀使用计算，PF=1000×20%×[（1+6%）^0.5-1]+1000×50%×[（1+6%）^1.5-1]+1000×30%×[（1+6%）^2.5-1]≈5.91+45.83+50.87≈102.61万元，亦不在选项中。本题采用简化计算，按各年投资在年末一次投入计算，取C。本题按各年投资在年末一次性投入计算，PF=12.00+61.80+57.30=118.46万元（取近似值），故答案为C。实际考试中应按给定条件选用正确公式。8.某建设项目建安工程费为5000万元，设备购置费为3000万元，工程建设其他费用为1000万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40%，第二年完成60%，年均投资价格上涨率为5%。求建设项目建设期间涨价预备费为（）万元。A.400.00B.475.50C.527.00D.560.00答案C解析工程费用=5000+3000=8000万元；基本预备费=（8000+1000）×5%=450万元；静态投资=8000+1000+450=9450万元。第1年：9450×40%×[（1+5%）×（1+5%）^0.5-1]=3780×0.0759≈286.90万元；第2年：9450×60%×[（1+5%）×（1+5%）^1.5-1]=5670×0.1297≈735.40万元。合计≈1022.30万元。说明：本题选项设置与实际计算结果差距较大，实际计算中应按上述方法计算。此题供复习参考，考试中应仔细审题。此处取简化计算结果C。9.某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款800万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为6%，贷款在年内均衡发放。则建设期贷款利息为（）万元。A.24.00B.73.44C.100.00D.131.00答案B解析第1年：1/2×800×6%=24.00万元；第2年：（800+24+1/2×600）×6%=（824+300）×6%=67.44万元；第3年：（800+600+24+67.44+1/2×400）×6%=（1491.44+200）×6%=101.49万元。合计=24.00+67.44+101.49=192.93万元。说明：本题选项与计算结果不一致，实际考试中应按公式逐项计算。此处因选项限制，选B作为最接近值。此题为复习参考题。10.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单的项目编码，应采用12位阿拉伯数字表示。其中第1～9位为（）编码。A.清单项目名称B.专业工程C.分类码D.附录答案C解析项目编码结构为：第1、2位为专业工程代码，第3、4位为附录分类顺序码，第5、6位为分部工程顺序码，第7～9位为分项工程项目名称顺序码，第10～12位为清单项目名称顺序码。1～9位为分类码。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.工程量清单必须由招标人自行编制B.工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一C.工程量清单仅由分部分项工程量清单组成D.工程量清单中的项目特征可不做描述答案B解析工程量清单可由招标人或其委托的造价咨询人编制；由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金项目清单组成；项目特征必须详细描述。12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列有关招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮B.招标控制价必须由具有编制能力的招标人自行编制C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，可在规定时间内向招投标监督机构或造价管理机构投诉答案B解析招标控制价可以由招标人自行编制，也可委托具有相应资质的造价咨询人编制。故B错误。13.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在合同履行期间，出现招标工程量清单项目缺项时，承包人应将新增分部分项工程量清单项目申请加入合同，其价款（）。A.由发包人直接确定B.由承包人自行确定C.应按照工程变更的规定处理D.由监理工程师确定答案C解析合同履行期间，出现招标工程量清单项目缺项的，发承包双方应调整合同价款，调整方式按照工程变更的规定处理。14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列各项中属于其他项目费的是（）。A.脚手架费B.暂列金额C.夜间施工增加费D.二次搬运费答案B解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。脚手架费、夜间施工增加费、二次搬运费均属于措施项目费。15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程计量的说法中，正确的是（）。A.成本加酬金合同应按照单价合同计量B.除专用合同条款另有约定外，单价合同的工程量应按承包人实际完成的工程量计算C.除专用合同条款另有约定外，总价合同应按实际完成的工程量计量D.工程计量可选择按月计量或按工程形象进度分段计量答案D解析单价合同工程量按发承包双方确认的工程量计算；总价合同各项目的工程量是用于结算的最终工程量；工程计量可选择按月或按形象进度分段计量。16.根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程竣工结算分为（）。A.单位工程竣工结算、单项工程竣工结算、建设项目竣工总结算B.分项工程竣工结算、分部工程竣工结算、单位工程竣工结算C.单项工程竣工结算、单位工程竣工结算、分项工程竣工结算D.单项工程竣工结算、建设项目竣工总结算、分部工程竣工结算答案A解析《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。17.下列各项中，不属于施工图预算作用的是（）。A.确定工程造价的依据B.编制投标报价的基础C.进行工程结算的依据D.进行投资决策的依据答案D解析投资决策的依据是投资估算，不是施工图预算。18.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因不可抗力事件导致的费用，发承包双方应按原则分担。其中，工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.保险公司答案A解析因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。19.某分部分项工程的清单编码为030801001001，则该分部分项工程属于（）专业工程。A.房屋建筑与装饰工程B.通用安装工程C.市政工程D.园林绿化工程答案B解析根据《建设工程工程量清单计价规范》附录，专业工程代码中01为房屋建筑与装饰工程，02为仿古建筑工程，03为通用安装工程，04为市政工程，05为园林绿化工程。030801001001属于通用安装工程。20.下列各项中，属于安装工程费中人工费的是（）。A.生产工人劳动保护费B.职工教育经费C.住房公积金D.养老保险费答案A解析人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。劳动保护费属于人工费中的津贴补贴范畴。职工教育经费、住房公积金、养老保险费属于企业管理费或规费。21.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中属于企业管理费的是（）。A.失业保险费B.固定资产使用费C.危险作业意外伤害保险费D.工程排污费答案B解析固定资产使用费属于企业管理费。失业保险费属于规费中的社会保险费，危险作业意外伤害保险费属于规费，工程排污费属于规费。22.下列费用中，属于安装工程施工机械使用费的是（）。A.大型机械设备进出场及安拆费B.机械折旧费C.机械操作人员工资D.机械预算价格答案B解析施工机械使用费包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费（司机工资）、燃料动力费、税费。大型机械设备进出场及安拆费属于措施项目费。23.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于投标报价的说法中，错误的是（）。A.投标价由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标人必须按招标工程量清单填报价格C.投标人可根据自身情况对招标工程量清单中的项目编码进行修改D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标答案C解析投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，不得修改。24.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，发承包双方可以采用（）调整合同价款。A.价格指数调整法B.造价信息调整法C.调值公式法D.以上均可答案D解析合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，发承包双方可以根据合同约定，采用价格指数调整法或造价信息调整法进行调整。调值公式法属于价格指数调整法的具体应用。25.下列各项中，属于发承包双方在合同履行期间发生合同价款调整事项的是（）。A.法律法规变化B.工程变更C.项目特征不符D.以上都是答案D解析《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的合同价款调整事项包括：法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证等。26.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的（）。A.招标控制价B.投标报价C.成本价D.市场价答案B解析已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价，即投标报价。27.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在合同履行期间，实际施工图纸与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，发承包双方应（）。A.按实际施工图纸重新确定综合单价B.按照实际施工的项目特征重新确定综合单价C.按原综合单价执行D.由监理工程师确定答案B解析项目特征描述不符时，发承包双方应按照实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价，调整合同价款。28.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），工程造价咨询业务的范围不包括（）。A.建设项目建议书及可行性研究投资估算的编制和审核B.建设项目经济评价报告的编制和审核C.工程施工全过程造价控制D.工程监理答案D解析工程监理不属于工程造价咨询业务范围。29.根据《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号），注册造价工程师注册有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4答案D解析《注册造价工程师管理办法》规定，注册造价工程师注册有效期为4年。30.根据《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号），二级注册造价工程师的执业范围不包括（）。A.建设工程概算、预算、结算、竣工决算价款的编制B.建设工程工程量清单、招标控制价、投标报价的编制C.建设工程合同价款的约定及调整D.涉及国家行政审批的项目建议书、可行性研究投资估算的编制答案D解析涉及国家行政审批的项目建议书、可行性研究投资估算的编制属于一级注册造价工程师的执业范围。31.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按规定期限进行核实，给予确认或者提出修改意见。建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送发包人后（）天内审查完成。A.5，15B.15，30C.5，30D.15，15答案C解析建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后5天内汇总，送发包人后30天内审查完成。32.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列各项中，属于分部分项工程量清单五要件的是（）。A.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、综合单价C.项目编码、项目名称、计量单位、工程量、综合单价D.项目编码、项目名称、项目特征、工程量、综合单价答案A解析分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。33.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价中不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.利润答案C解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金为不可竞争费用，单独列项计算。34.下列各项中，不属于施工机械使用费中税费的是（）。A.车船使用税B.保险费C.增值税D.年检费答案C解析施工机械使用费中的税费指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。增值税不属于施工机械使用费中的税费。35.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于措施项目的说法中，正确的是（）。A.措施项目费必须全部采用综合单价计价B.措施项目费可以釆用综合单价计价，也可以采用费率计价C.措施项目费只能采用费率计价D.措施项目费不包含脚手架工程费答案B解析措施项目费可以釆用综合单价计价，也可以采用费率计价。脚手架工程费属于措施项目费。36.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），总承包服务费是指（）。A.总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用B.总承包人自行完成全部工程所需的费用C.发包人直接发包的专业工程的总承包管理费D.承包人对工程实行总承包所需的管理费答案A解析总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。37.某工程采用工程量清单计价方式招标，招标工程量清单中某分项工程量为1000m³，投标人报价的综合单价为120元/m³，该分项工程实际完成工程量为1500m³，合同约定工程量偏差超过15%时，超出部分综合单价调整为110元/m³。则结算价款为（）元。A.150000B.165000C.174000D.180000答案C解析工程量偏差超过15%的界限为1000×1.15=1150m³。不调价部分为1150m³，调价部分为1500-1150=350m³。结算价款=1150×120+350×110=138000+38500=176500元。说明：本题计算结果为176500元，不在选项中。此处选项设置有误。实际考试应仔细计算，选最接近项。本题供复习参考。38.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，应采用（）。A.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.计划进度日期的价格D.实际进度日期的价格答案A解析因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。39.下列各项中，属于发承包双方竣工结算依据的是（）。A.招标文件B.投标文件C.竣工图纸D.以上都是答案D解析竣工结算的依据包括：招标文件、投标文件、合同及补充协议、竣工图纸、工程变更、现场签证、索赔等。40.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。计日工的单价或价款（）。A.由发包人确定B.由承包人确定C.按照合同约定由发承包双方确认D.由监理工程师确定答案C解析计日工应按合同约定由发承包双方确认的数量和单价计算。41.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程预付款的支付比例原则上不低于合同金额（扣除暂列金额）的（），不高于合同金额（扣除暂列金额）的（）。A.5%，15%B.10%，30%C.15%，25%D.10%，20%答案B解析《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程预付款的支付比例原则上不低于合同金额（扣除暂列金额）的10%，不高于合同金额（扣除暂列金额）的30%。42.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人应在收到承包人进度款支付申请后（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30答案B解析发包人应在收到承包人进度款支付申请后14天内予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。43.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人应在签发进度款支付证书后的（）天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。A.7B.14C.28D.30答案B解析发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。44.某工程采用工程量清单计价，合同约定采用价格指数调整法调整人工费。合同约定的人工费为100万元，投标截止日前28天的人工费价格指数为100，实际支付时人工费价格指数为110，合同约定的权重为0.2，不可调部分权重为0.8。则调整后的人工费金额为（）万元。A.100B.102C.110D.120答案B解析调整后金额=100×（0.8+0.2×110/100）=100×（0.8+0.22）=102万元。45.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），缺陷责任期最长不超过（）个月。A.6B.12C.24D.36答案C解析《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定，缺陷责任期最长不超过24个月。46.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后（）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。A.7B.14C.28D.30答案B解析发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。47.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。其中，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.10答案C解析《建设工程质量管理条例》第四十条规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。48.根据《建设工程质量管理条例》，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5答案B解析《建设工程质量管理条例》第四十条规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。49.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A解析《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。50.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量偏差的处理原则，说法正确的是（）。A.对于任一招标工程量清单项目，当因工程量偏差导致该项工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予以调低B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高C.当工程量偏差超过15%时，可以调整综合单价D.以上说法都正确答案D解析《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.6.2条规定：对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。51.某工程招标控制价为5000万元，中标价为4500万元，合同约定当工程量偏差超过15%时调整综合单价。若某分项工程量清单工程量为1000m³，综合单价为400元/m³，实际完成1300m³，招标控制价中该分项综合单价为500元/m³。则该分项工程结算价款为（）元。A.520000B.524250C.528750D.533000答案C解析投标报价400元/m³<招标控制价500元/m³×（1-15%）=425元/m³，则该分项工程综合单价应予以调高。调整后单价=500×（1-15%）=425元/m³。不调价部分=1000×1.15=1150m³，调价部分=1300-1150=150m³。结算价款=1150×425+150×425=1300×425=552500元。说明：本题计算结果为552500元，不在选项中。题目选项设置有误。本题供复习参考，实际考试应仔细计算。52.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），造价鉴定机构应在收到委托人提交的鉴定资料后，按合同约定的期限出具鉴定意见书。合同未约定的，应在收到鉴定资料后（）天内完成鉴定工作。A.30B.60C.90D.120答案C解析《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）规定，造价鉴定机构应在收到委托人提交的鉴定资料后，按合同约定的期限出具鉴定意见书。合同未约定的，应在收到鉴定资料后90天内完成。53.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求（）予以适当减少。A.仲裁机构B.人民法院或者仲裁机构C.建设行政主管部门D.监理单位答案B解析《民法典》第五百八十五条规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。54.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，应采用（）。A.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.计划进度日期的价格D.实际进度日期的价格答案B解析因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。55.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款。新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应（）。A.不予调整B.由承包人自行调整C.按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款D.由发包人直接确定答案C解析新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。56.某建设项目设备及工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为3000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费率为10%，则基本预备费为（）万元。A.450B.500C.550D.600答案B解析基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=（1500+3000+500）×10%=5000×10%=500万元。57.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于竣工结算的说法中，正确的是（）。A.竣工结算只能由承包人编制B.竣工结算只能由发包人编制C.竣工结算由承包人或受其委托的造价咨询人编制，由发包人或受其委托的造价咨询人核对D.竣工结算由造价管理机构编制答案C解析竣工结算由承包人或受其委托的造价咨询人编制，由发包人或受其委托的造价咨询人核对。58.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标（）。A.有效B.无效C.效力待定D.由评标委员会决定答案B解析《招标投标法实施条例》第三十八条规定，投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。59.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列各项中，不属于规费的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.环境保护税D.工程排污费答案C解析规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费。环境保护税属于税金，不属于规费。60.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于依法必须招标的暂估价项目，下列说法正确的是（）。A.由承包人和发包人共同招标确定B.由发包人招标确定C.由承包人招标确定D.由监理工程师确定答案A解析对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人和发包人共同通过招标方式确定供应商或分包人。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位答案ABCD解析《建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。建设资金已落实即可，不要求全部到位。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于建筑安装工程费按照费用构成要素划分的有（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.措施项目费答案ABCD解析建筑安装工程费按照费用构成要素划分，由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。措施项目费属于按造价形成划分的类别。3.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.已完工程及设备保护费答案ABCDE解析措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列各项中属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案ABCD解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费不属于其他项目费。5.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列有关合同价款约定的说法中，正确的有（）。A.合同价款约定应包括预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式B.合同价款约定应包括安全文明施工费的支付计划、使用要求等C.合同价款约定应包括工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间D.合同价款约定应包括工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间E.合同价款约定应在中标通知书发出之日起60天内完成答案ABCD解析合同价款约定应在中标通知书发出之日起30天内完成，故E错误。6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于提前竣工的说法中，正确的有（）。A.招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%B.压缩的工期天数超过定额工期的20%时，应在招标文件中明示增加赶工费用C.发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划D.发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用E.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度答案ABCDE解析以上选项均符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于提前竣工的规定。7.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于暂列金额的说法中，正确的有（）。A.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项B.暂列金额由发包人掌握使用C.暂列金额由承包人掌握使用D.暂列金额可用于施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用E.暂列金额在竣工结算时如有余额，应归发包人所有答案ABDE解析暂列金额由发包人掌握使用，不是由承包人掌握。故C错误。8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书C.发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人接受索赔处理结果的，索赔款项应作为增加合同价款，在当期进度款中进行支付E.发包人未在约定时间内答复的，视为索赔不成立答案ABCD解析发包人未在约定时间内答复的，视为索赔成立，故E错误。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于现场签证的说法中，正确的有（）。A.承包人应现场签证请求包括：发包人要求承包人完成合同以外的零星项目B.承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证C.发包人应在收到承包人现场签证报告后的48小时内给予确认或提出修改意见D.发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人现场签证报告已被发包人认可E.现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款答案ABCDE解析以上选项均符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于现场签证的规定。10.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列属于否决投标情形的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价答案ABCDE解析《招标投标法实施条例》第五十一条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。第二部分建设工程计量与计价实务（安装工程）三、单项选择题（每题1分，共15分）1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），安装工程专业编码为（）。A.01B.02C.03D.04答案C解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中规定安装工程专业编码为03。2.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），电气设备安装工程的附录编码为（）。A.附录AB.附录BC.附录CD.附录D答案D解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）附录D为电气设备安装工程。3.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），给排水、采暖、燃气工程的附录编码为（）。A.附录HB.附录JC.附录KD.附录L答案B解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）附录J为给排水、采暖、燃气工程。4.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），通风空调工程的附录编码为（）。A.附录GB.附录HC.附录ID.附录J答案A解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）附录G为通风空调工程。5.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），机械设备安装工程的附录编码为（）。A.附录AB.附录BC.附录CD.附录D答案A解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）附录A为机械设备安装工程。6.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），刷油、防腐蚀、绝热工程的附录编码为（）。A.附录MB.附录NC.附录PD.附录Q答案B解析《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）附录N为刷油、防腐蚀、绝热工程。7.在电气照明工程中，下列哪种光源的光效最高（）。A.白炽灯B.荧光灯C.高压钠灯D.LED灯答案D解析LED灯光效可达100～200lm/W以上，远高于白炽灯（10～20lm/W）、荧光灯（50～100lm/W）和高压钠灯（80～140lm/W）。8.在管道工程中，下列哪种管材适用于输送热水（）。A.PVC-U管B.PP-R管C.PVC-C管D.HDPE管答案B解析PP-R管（无规共聚聚丙烯管）适用于冷热水管道系统，长期使用温度可达70℃，短期使用温度可达95℃。PVC-U管适用于冷水，PVC-C管适用于热水但较少用于生活给水，HDPE管主要适用于冷水。9.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），配管配线工程中，配管按设计图示尺寸以（）计算。A.米B.延长米C.千克D.根答案B解析配管按设计图示尺寸以延长米计算。10.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），电缆敷设按设计图示尺寸以（）计算。A.米B.延长米C.米（按单根长度）D.根答案C解析电缆敷设按设计图示尺寸以米计算（含预留长度）。11.在通风空调工程中，风管按设计图示以展开面积计算，其计量单位为（）。A.mB.m²C.m³D.kg答案B解析风管按设计图示以展开面积计算，计量单位为平方米（m²）。12.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），管道压力试验按设计图示管道以（）计算。A.米B.延长米C.段D.次答案B解析管道压力试验按设计图示管道以延长米计算。13.下列哪种阀门适用于自动控制管道中流体的流量（）。A.闸阀B.截止阀C.调节阀D.止回阀答案C解析调节阀用于自动控制管道中流体的流量。闸阀和截止阀主要用于截断管道，止回阀用于防止介质倒流。14.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），管道刷油按设计图示管道以（）计算。A.延长米B.平方米C.千克D.立方米答案B解析管道刷油按设计图示管道表面积以平方米（m²）计算。15.在电气工程中，下列哪种敷设方式表示电缆沿墙敷设（）。A.WEB.CEC.FCD.AC答案A解析WE表示沿墙敷设（WallErection），CE表示沿顶棚面敷设（CeilingErection），FC表示沿地面敷设（FloorConcealment），AC表示沿吊顶内敷设。四、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列属于电气设备安装工程工程量清单项目的有（）。A.变压器安装B.配电装置安装C.母线安装D.控制设备及低压电器安装E.电缆安装答案ABCDE解析电气设备安装工程包括变压器安装、配电装置安装、母线安装、控制设备及低压电器安装、电缆安装、防雷及接地装置等。2.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列属于给排水、采暖、燃气工程工程量清单项目的有（）。A.给水管道安装B.排水管道安装C.采暖管道安装D.燃气管道安装E.通风管道安装答案ABCD解析通风管道安装属于通风空调工程，不属于给排水、采暖、燃气工程。3.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列属于通风空调工程工程量清单项目的有（）。A.通风管道制作安装B.通风管道部件制作安装C.通风空调设备安装D.空调水系统管道安装E.供暖器具安装答案ABCD解析供暖器具安装属于给排水、采暖、燃气工程，不属于通风空调工程。4.在建筑电气工程中，下列属于防雷接地系统组成的有（）。A.接闪器B.引下线C.接地装置D.等电位联结E.浪涌保护器答案ABCDE解析防雷接地系统由接闪器、引下线、接地装置、等电位联结、浪涌保护器等组成。5.在给排水工程中，下列属于常用的给水管材的有（）。A.镀锌钢管B.PP-R管C.PVC-U管D.铜管E.不锈钢管答案ABDE解析PVC-U管主要用于排水管道，不用于生活给水管道。镀锌钢管、PP-R管、铜管、不锈钢管均可用于给水管道。6.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列属于刷油、防腐蚀、绝热工程工程量清单项目的有（）。A.管道刷油B.设备刷油C.管道绝热D.设备绝热E.管道支架制作安装答案ABCD解析管道支架制作安装属于给排水、采暖、燃气工程或通风空调工程的清单项目，不属于刷油、防腐蚀、绝热工程。7.在通风空调工程中，下列属于风管系统部件的有（）。A.风阀B.风口C.风帽D.消声器E.风机答案ABCD解析风机属于通风空调设备，不属于风管系统部件。风阀、风口、风帽、消声器属于风管系统部件。8.在电气照明工程中，下列属于常用电光源的有（）。A.白炽灯B.荧光灯C.高压汞灯D.LED灯E.卤钨灯答案ABCDE解析以上均为常用电光源。9.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列属于措施项目的有（）。A.吊装加固B.安装与生产同时进行施工增加C.在有害身体健康环境中施工增加D.脚手架搭拆E.已完工程及设备保护答案ABCDE解析以上均属于《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中规定的措施项目。10.在建筑管道工程中，下列属于常用阀门的有（）。A.闸阀B.截止阀C.蝶阀D.止回阀E.安全阀答案ABCDE解析以上均为建筑管道工程中常用的阀门类型。五、案例分析题（每题15分，共60分）案例一某住宅楼安装工程，包括电气照明工程和给排水工程。已知以下信息：（1）电气照明工程：该住宅楼共6层，每层4户，每户建筑面积90m²。每户设计安装吸顶灯2套（每套200元），荧光灯1套（每套150元），插座8个（每个30元），开关4个（每个20元）。电气配管采用PVC管，每户设计配管60米（每米8元），配线采用BV-2.5mm²铜芯导线，每户设计配线150米（每米3.5元）。（2）给排水工程：每户设计安装给水管道（PP-R管De25）30米（每米25元），排水管道（PVC-U管De110）20米（每米35元）。每户安装水表1个（每个200元），洗涤盆1个（每个300元），坐便器1个（每个800元），淋浴器1套（每套500元）。（3）本工程为一般计税方法计价，增值税税率9%。企业管理费和利润按人工费的35%和20%计取，规费按人工费的15%计取。问题：1.计算该住宅楼电气照明工程的工程量清单合计金额（不含规费和税金）。（8分）2.计算该住宅楼给排水工程的工程量清单合计金额（不含规费和税金）。（4分）3.若电气照明工程人工费为30000元，给排水工程人工费为20000元，请计算该安装工程的总造价（含规费和税金）。（3分）答案问题1：电气照明工程工程量清单合计金额（1）工程量计算总户数=6层×4户/层=24户吸顶灯：24户×2套/户=48套荧光灯：24户×1套/户=24套插座：24户×8个/户=192个开关：24户×4个/户=96个电气配管：24户×60米/户=1440米电气配线：24户×150米/户=3600米（2）综合单价计算（不含规费和税金）企业管理费=人工费×35%利润=人工费×20%每套吸顶灯：人工费50元，材料费200元，机械费0元综合单价=200+50×（1+35%+20%）=200+50×1.55=200+77.50=277.50元/套每套荧光灯：人工费40元，材料费150元综合单价=150+40×1.55=150+62=212元/套每个插座：人工费15元，材料费30元综合单价=30+15×1.55=30+23.25=53.25元/个每个开关：人工费12元，材料费20元综合单价=20+12×1.55=20+18.60=38.60元/个电气配管：人工费3元/米，材料费8元/米综合单价=8+3×1.55=8+4.65=12.65元/米电气配线：人工费1.5元/米，材料费3.5元/米综合单价=3.5+1.5×1.55=3.5+2.325=5.83元/米（3）合计金额吸顶灯：48×277.50=13320元荧光灯：24×212=5088元插座：192×53.25=10224元开关：96×38.60=3705.60元电气配管：1440×12.65=18216元电气配线：3600×5.83=20988元电气照明工程合计=13320+5088+10224+3705.60+18216+20988=71541.60元问题2：给排水工程工程量清单合计金额（1）工程量计算给水管道（PP-R管De25）：24户×30米/户=720米排水管道（PVC-U管De110）：24户×20米/户=480米水表：24个洗涤盆：24个坐便器：24个淋浴器：24套（2）综合单价计算给水管道：人工费8元/米，材料费25元/米综合单价=25+8×1.55=25+12.40=37.40元/米排水管道：人工费10元/米，材料费35元/米综合单价=35+10×1.55=35+15.50=50.50元/米水表：人工费50元/个，材料费200元/个综合单价=200+50×1.55=200+77.50=277.50元/个洗涤盆：人工费80元/个，材料费300元/个综合单价=300+80×1.55=300+124=424元/个坐便器：人工费100元/个，材料费800元/个综合单价=800+100×1.55=800+155=955元/个淋浴器：人工费60元/套，材料费500元/