2026年监理工程师《建设工程监理案例分析》考试题库

2026年监理工程师《建设工程监理案例分析》考试题库一、案例分析题一（20分）某城市新建一条城市主干道，全长8千米，总投资3.2亿元。建设单位委托招标代理机构进行公开招标，选择监理单位。招标文件中规定：投标有效期60天，投标保证金20万元。某监理公司按照招标文件要求提交了投标文件，并中标。双方签订了《建设工程监理合同》，合同约定：监理服务费按监理范围内工程总造价的1.2%计取，包含正常监理工作费用，附加工作和额外工作费用按合同专用条款约定另行计算。施工过程中，建设单位提出一项重大设计变更，导致监理工作范围扩大，监理工作量明显增加。监理单位向建设单位提出追加监理费，建设单位以合同已约定总价包干为由拒绝。监理单位遂以停工方式抗议，并停止所有监理服务。问题：1.监理单位以停工方式抗议是否妥当？为什么？（5分）2.监理投标文件应包括哪些主要内容？（7分）3.监理单位要求追加监理费是否合理？请说明理由。（8分）答案：1.不妥当。监理单位应依据合同履行监理职责，不得擅自停工。根据《建设工程监理规范》，监理单位在合同履行中发生争议时，应通过协商、调解或仲裁解决，不应擅自停止监理服务。停工可能造成工程损失，监理单位应承担违约责任。2.监理投标文件一般包括：投标函及投标函附录；法定代表人身份证明或授权委托书；监理大纲；监理人员配备表及资格证明；监理费用报价及费用组成分析；资格审查资料；其他需提供的材料（如业绩证明等）。3.合理。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因非监理人原因导致监理服务内容增加、服务期限延长或增加额外工作时，监理人有权获得附加工作酬金。本案例中重大设计变更属于建设单位原因，导致监理工作量增加，监理单位有权要求追加监理费。但应通过合同约定程序提出，而不是停工。解析：监理单位在合同履行中应遵守合同约定，遇到争议应通过合法途径解决。停工是严重违约行为，不仅不能解决问题，反而可能扩大损失。监理服务费调整应依据合同专用条款，案例中合同已约定附加工作费用另行计算，因此追加费用有依据。二、案例分析题二（20分）某办公楼工程，建筑面积25000平方米，框架结构，地上15层。建设单位委托某监理公司实施施工阶段监理。总监理工程师任命一名具有监理工程师资格的人员担任总监理工程师代表，并组建了项目监理机构。监理机构编制了监理规划，内容包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构组织形式、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度等。在第一次工地会议上，总监理工程师介绍了监理规划，并明确了各方职责。施工中，专业监理工程师在巡视时发现施工单位未按照已批准的施工方案进行土方开挖，存在安全隐患。专业监理工程师要求施工单位立即整改，施工单位拒不整改。专业监理工程师随即签发《工程暂停令》，并报告总监理工程师。问题：1.项目监理机构中设置总监理工程师代表是否可行？总监理工程师代表应履行哪些职责？（6分）2.监理规划的内容是否完整？还应补充哪些内容？（7分）3.专业监理工程师签发《工程暂停令》是否妥当？为什么？正确的做法是什么？（7分）答案：1.可行。根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以任命总监理工程师代表，代表总监理工程师行使部分职责和权力。但总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：组织编制监理规划，审批监理实施细则；主持监理工作会议，签发工程开工令、暂停令和复工令；签署工程款支付证书，处理工程结算等。总监理工程师代表应履行其被授予的职责，如检查监理人员工作，组织编写监理月报等。2.不完整。监理规划还应包括：监理组织形式、人员配备及进退场计划；监理人员岗位职责；监理工作设施；安全生产管理的监理工作内容等。虽然内容中已有“项目监理机构组织形式”，但还缺人员职责等。3.不妥当。签发《工程暂停令》是总监理工程师的法定职责，专业监理工程师无权签发。正确做法是：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发《工程暂停令》，并同时报告建设单位。解析：总监理工程师代表制度是常见做法，但需明确授权范围。监理规划是指导监理工作的纲领性文件，内容应全面覆盖“三控三管一协调”及安全监理。暂停令的签发权限必须遵守《建设工程监理规范》，专业监理工程师只能发监理通知单。三、案例分析题三（20分）某住宅小区项目，结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。监理工程师对施工单位报送的钢筋进场检验报告进行审核，发现钢筋的见证取样记录不符合规定，要求施工单位重新见证取样。在混凝土浇筑过程中，监理工程师旁站时发现混凝土坍落度偏大，已超出配合比要求，要求施工单位立即处理。施工单位认为是商品混凝土，应由搅拌站负责，拒绝处理。主体结构验收时，发现某层剪力墙混凝土强度实测值低于设计强度等级，经检测单位检测，该批混凝土强度不满足设计要求。问题：1.钢筋见证取样有何规定？监理工程师要求重新取样是否合理？（5分）2.混凝土坍落度不符合要求，监理工程师应如何处理？（7分）3.混凝土强度不足的质量事故，监理工程师应如何处理？（8分）答案：1.见证取样规定：施工单位应在监理单位见证下，按照相关规范进行取样、封样、送检，监理人员应旁站见证。见证取样记录应包括试样名称、规格、数量、取样部位、见证人签名等。本案例中见证取样记录不符合规定，监理工程师要求重新取样合理。2.监理工程师应签发监理通知单，要求施工单位暂停该部位混凝土浇筑，查明原因。若是搅拌站配合比问题，应通知搅拌站调整；若已浇筑，应采取措施处理。同时，施工单位应配合监理，不得以商品混凝土为由拒绝。监理应监督处理过程，并做好记录。3.处理程序：(1)监理工程师发现质量事故后，应签发工程暂停令，要求施工单位停止相关部位施工，保护现场；(2)报告建设单位，并组织相关单位进行质量事故调查；(3)分析原因，由施工单位提出处理方案，经监理和设计单位审核（必要时请检测单位）后实施；(4)处理完成后，经监理单位验收合格，报建设单位批准后复工；(5)做好记录和归档。针对强度不足，可能需加固补强或返工，由设计单位出具处理意见。解析：见证取样是保证材料质量的重要措施，必须严格执行。混凝土坍落度是工作性能指标，影响结构质量，监理应坚决处理。质量事故处理遵循“四不放过”原则，监理应全程参与。四、案例分析题四（20分）某工程由A、B、C、D、E、F六项工作组成，其逻辑关系及持续时间如下表：工作紧前工作持续时间（周）A无2BA3CA4DB5EC2FD、E3施工过程中，因建设单位原因导致工作E延误2周，因施工单位原因导致工作F延误1周。问题：1.绘制该工程双代号网络计划图，并指出关键线路，计算总工期。（8分）2.工作E和F的延误对总工期是否有影响？分别说明理由。（6分）3.若要使总工期不变，可采取哪些赶工措施？由此产生的费用应由谁承担？（6分）答案：1.该工程网络计划包含两条线路：A→B→D→F，持续时间2+3+2.工作E延误2周：工作E所在线路A→C→E→F总工期为11周，与关键线路相比有2周总时差，因此延误2周不会影响总工期。工作F延误1周：工作F是关键工作，总时差为0，延误1周将使总工期延长至13+3.为使总工期仍为13周，应压缩关键工作的持续时间，如将工作F压缩1周（或压缩A、B、D中任一工作，但需比较赶工费用，选择费用最低者）。由于工作F延误由施工单位原因造成，若压缩工作F，费用由施工单位承担；若压缩其他工作，则按延误责任划分承担。解析：网络计划时间参数计算是进度控制的基础。关键工作无任何机动时间，任何延误都会影响总工期。非关键工作应充分利用总时差。赶工应优先压缩关键线路上费用率最低的工作。五、案例分析题五（20分）某工程项目采用工程量清单计价，合同类型为单价合同。合同约定：当工程量偏差超过15%时，综合单价可调整。施工过程中，发生如下事件：事件1：工程量清单中某项挖土方工程量为10000立方米，实际完成12000立方米。事件2：发生一项新增工程，合同中没有适用或类似的项目，双方协商确定综合单价。事件3：施工期间因市场价格波动，钢材价格上涨，施工单位要求调整合同价款。问题：1.事件1中，实际工程量超过清单工程量，监理工程师应如何计量？综合单价是否需要调整？（7分）2.事件2中，新增项目的综合单价应如何确定？（6分）3.事件3中，对于市场价格波动，合同价款调整的一般原则是什么？（7分）答案：1.监理工程师应按实际完成的工程量进行计量，核实工程量。本案例中实际工程量比清单增加12000−10000=2000立方米，超出2.新增项目无适用或类似综合单价时，由承包人根据工程造价信息、市场价等提出综合单价，经发包人确认后执行。若双方不能达成一致，可按合同争议方式解决，或参考工程造价管理机构发布的计价依据确定。监理工程师应审核其合理性和计价的准确性。3.市场价格波动引起的价款调整，应根据合同约定的调价方式调整。若无约定，可按以下原则：(1)采用价格指数或造价信息调整价格差额；(2)材料价格波动超过约定幅度时，超出部分由发包人承担或受益；(3)承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料价格的风险范围。本案例钢材价格上涨，若合同约定可调价，则按约定调整；若未约定，可依据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定调整。解析：工程量偏差和价格调整是单价合同结算中的常见争议点。监理工程师应依据合同和计价规范，公平公正地审核。六、案例分析题六（20分）某市政污水处理厂深基坑工程，基坑深度8米，开挖范围内为粉质黏土，地下水位较高。施工单位编制了深基坑专项施工方案，并经专家论证通过。监理单位审查后批准。施工中，总监理工程师安排专业监理工程师进行安全巡视。某日大雨后，专业监理工程师因其他事务未到现场巡视，而现场基坑边坡出现渗水、局部裂缝。施工单位未及时处理，继续开挖，导致基坑坍塌，造成2名工人死亡。事故调查发现，监理单位未按规定进行安全巡视，且未在发现隐患时下达暂停令。问题：1.监理单位在安全生产管理中的法定职责有哪些？（6分）2.针对深基坑施工，监理单位应重点监控哪些内容？（7分）3.本事故中，监理单位应承担什么责任？请说明理由。（7分）答案：1.监理单位在安全生产管理中的法定职责包括：(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；(2)在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情节严重的，应要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；(3)施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。2.深基坑施工监理重点监控：基坑支护结构的稳定性、降水效果、基坑周边地面变形、地下水位变化、边坡位移监测、开挖顺序及分层厚度、安全防护设施、应急预案落实情况等。3.监理单位应承担相应的法律责任