建筑劳务分包合同书(2026版)

建筑劳务分包合同书(2026版)甲方（发包方）与乙方（承包方）主体信息甲方（发包方）：统一社会信用代码：__________地址：__________法定代表人/委托代理人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：统一社会信用代码：__________地址：__________法定代表人/委托代理人：__________联系电话：__________劳务作业资质等级：__________资质证书编号：__________安全生产许可证编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3分包劳务作业范围：具体以甲方提供的《劳务作业分包清单》为准，包括但不限于钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、砌体砌筑、脚手架搭设、抹灰粉刷等及完成上述作业所需的辅助性工作、材料装卸、现场清理等。1.4工期要求：本劳务分包作业总工期为______日历天，自______年______月______日起至______年______月______日止；若甲方要求工期调整，乙方需无条件配合，调整后的工期以甲方书面通知为准。1.5质量标准：乙方完成的劳务作业需达到国家现行工程质量验收标准及甲方指定的行业规范、设计文件要求，确保工程一次性验收合格，且满足甲方总承包工程整体质量目标。第二条劳务报酬及支付方式2.1劳务报酬计算方式：采用□固定单价包干□固定总价包干□按实际完成工程量计量（需明确计量规则：__________）。具体单价或总价详见本合同附件《劳务报酬报价清单》，附件与本合同具有同等法律效力。2.2劳务报酬包含内容：乙方为完成本合同约定劳务作业所需的人员工资、社会保险费、福利费、劳动保护费、工具用具费、差旅费、管理费、利润、增值税及附加税费、风险费、现场文明施工费及其他一切与劳务作业相关的费用，甲方不再另行支付任何额外费用。2.3支付节点：2.3.1预付款：合同生效后______个工作日内，甲方支付乙方劳务报酬总额的______%作为预付款，预付款在后续三期进度款中等额抵扣；2.3.2进度款：乙方于每月25日前提交当月已完成合格工程量的报表及相关佐证资料，甲方在7个工作日内完成审核确认，于次月10日前支付已审核合格工程量对应劳务报酬的______%；2.3.3竣工结算款：劳务作业全部完成并通过甲方、监理单位及建设单位联合验收合格后15日内，乙方提交完整的结算资料，甲方在30个工作日内完成结算审核，结算确认后15个工作日内支付至结算总额的______%；2.3.4质保金：剩余结算总额的______%作为质量保证金，在工程整体竣工验收合格满2年且无乙方责任的质量问题后10个工作日内无息支付。2.4支付方式：甲方以银行转账方式支付至乙方指定的对公账户（账户信息：__________，开户行：__________）；乙方需在甲方付款前提供合法有效的增值税专用发票，发票内容与劳务作业内容一致，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。第三条双方权利与义务3.1甲方权利义务3.1.1向乙方提供施工所需的施工图纸、技术交底文件、施工场地、水电接驳点等必要施工条件，并确保其有效性；3.1.2对乙方的劳务作业进行全过程技术指导、质量监督、安全检查及进度管控，及时出具整改通知，要求乙方限期整改不符合约定的作业内容；3.1.3按本合同约定的时间、金额支付劳务报酬；3.1.4协调乙方与总承包项目部、其他分包单位的交叉作业及协作事宜，避免施工冲突；3.1.5有权要求乙方更换不符合岗位要求、违反现场管理制度的作业人员，乙方需在24小时内完成更换。3.2乙方权利义务3.2.1严格按照合同约定的作业范围、工期、质量标准组织具备相应技能的劳务人员进场施工，确保施工人员、工具设备、安全防护用品及时足额到位；3.2.2负责作业人员的招聘、岗前培训、日常管理，按时足额发放工资，依法为作业人员缴纳社会保险，提供符合标准的劳动保护用品，确保作业人员的合法权益；3.2.3建立健全内部质量、安全管理体系，严格遵守国家及地方安全生产法律法规、施工现场管理制度，制定专项安全作业方案，定期开展安全教育及应急演练，杜绝安全事故；3.2.4服从甲方、监理单位及建设单位的管理，积极配合工程验收、资料归档、第三方检查等工作，及时提交相关资料；3.2.5不得将本合同项下的劳务作业转包、违法分包给任何第三方，不得允许无资质人员进场作业；3.2.6负责施工过程中的建筑垃圾清理、场地整洁，做到工完场清，承担因自身原因造成的环境污染责任。第四条工期管理4.1乙方需严格按照约定工期完成全部劳务作业，若因乙方人员不足、施工失误、管理不善等原因导致工期延误，每延误1日历天，乙方需向甲方支付劳务报酬总额0.5‰的违约金；延误超过10日历天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的甲方全部损失（包括但不限于甲方对建设单位的违约金、窝工损失、工期延误成本等）。4.2因甲方原因（如设计变更、材料供应延迟、施工场地移交滞后、指令延误等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方需在7个工作日内书面确认顺延工期；同时，甲方需补偿乙方因此产生的窝工损失，窝工补偿标准为：技术工人______元/人/天，普通工人______元/人/天，机具设备窝工补偿______元/台/天，补偿金额经甲方书面确认后随当期进度款支付。第五条质量管理与验收5.1乙方需建立“三检”制度（自检、互检、交接检），每道工序完成后自行检查合格，填写《工序报验单》报甲方及监理单位验收，验收合格后方可进入下一道工序；若验收不合格，乙方需在甲方指定的时间内无偿整改，直至合格，由此造成的工期延误及材料损耗由乙方承担。5.2若乙方劳务作业质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工、返修，直至合格；若返工、返修3次仍无法达到标准，甲方有权扣除该部分作业内容对应劳务报酬的20%-50%，直至单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。5.3劳务作业全部完成后，乙方提交《劳务作业竣工报验申请》及相关资料，甲方组织监理单位、建设单位进行联合验收，验收合格的，双方签署《劳务作业验收合格确认书》；验收不合格的，乙方需在7日内完成整改并重新申请验收。第六条安全文明施工6.1乙方需严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，对作业人员进行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗；6.2乙方需为所有进场作业人员购买工伤保险及意外伤害保险，保险期限覆盖整个施工周期，保险费用包含在劳务报酬中；6.3若发生安全事故，乙方需立即上报甲方及当地住建、应急管理部门，采取有效措施控制事故扩大，保护现场，并承担事故造成的全部责任及费用；若因乙方原因导致甲方被处罚或承担赔偿责任，乙方需全额赔偿甲方的损失。6.4乙方需遵守施工现场文明施工规定，落实扬尘治理、噪声管控措施，确保符合环保要求；若因违反文明施工规定被相关部门处罚，处罚费用由乙方承担，且需向甲方支付违约金5000元/次。第七条违约责任7.1甲方未按本合同约定支付劳务报酬的，每逾期1日历天，需向乙方支付应付未付金额0.3‰的违约金；逾期超过15日历天的，乙方有权暂停作业，工期相应顺延，直至甲方支付应付账款。7.2乙方未按约定完成劳务作业或质量未达标准的，除承担工期延误违约金及质量整改费用外，还需赔偿甲方因此造成的直接及间接损失。7.3乙方转包、违法分包劳务作业的，甲方有权立即解除合同，乙方需向甲方支付劳务报酬总额10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。7.4乙方未按时足额支付作业人员工资，引发群体性事件或被投诉至相关部门的，甲方有权暂停支付劳务报酬，直至乙方解决问题；同时，乙方需向甲方支付违约金20000元/次，并承担因此造成的甲方声誉损失及其他损失。7.5任何一方违反本合同其他约定的，需向守约方支付违约金10000元，并赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。第八条合同解除8.1双方协商一致，可以书面形式解除本合同；8.2乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，并发出书面解除通知：8.2.1工期延误超过10日历天且未采取有效补救措施的；8.2.2劳务作业质量经3次整改仍未达标的；8.2.3转包或违法分包劳务作业的；8.2.4未按时足额支付作业人员工资引发群体性事件的；8.2.5发生重大安全事故（造成人员死亡或3人以上重伤）的；8.2.6严重违反施工现场管理制度，经甲方3次书面通知仍未整改的。8.3甲方出现下列情形之一的，乙方有权单方解除合同，并发出书面解除通知：8.3.1未按约定支付劳务报酬超过15日历天的；8.3.2未提供必要施工条件导致乙方无法正常作业超过7日历天的。8.4合同解除后，双方需在10日内对已完成的合格劳务作业进行结算；若因乙方违约导致合同解除，甲方有权扣除相应违约金及损失后支付剩余款项；若因甲方违约导致合同解除，甲方需支付乙方已完成合格作业的全部劳务报酬及相应违约金。第九条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。10.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。10.3本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。10.4本合同中涉