建筑安装工程承包合同(A)8篇

建筑安装工程承包合同(A)8篇篇1发包方（简称甲方）：XXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。承包方（简称乙方）：XXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程项目1.工程名称：XXX工程2.工程地点：XXXX3.工程范围：XXXX4.工程造价：XXXX元第二条施工准备与进场1.甲方在开工前办妥相关手续，清除施工场地，接通水、电，为乙方提供施工所需的水、电及主要材料。乙方在开工前做好人员、材料、设备的准备工作，及时进场。2.甲方在乙方进场后提供必要的生活设施。第三条工程期限本工程自XXXX年XX月XX日开工，于XXXX年XX月XX日竣工，合同工期XX天。如遇下列情况，乙方可顺延工期：1.甲方在合同规定开工日期前，不能提供施工场地、水、电等开工条件。2.因设计图纸修改而影响工程进度。3.因人力不可抗力因素而延误工期。第四条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸与设计说明书进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供工程质量文件资料。3.工程竣工时，乙方应向甲方代表提供完整的竣工资料。4.甲方代表在收到竣工资料后XX天内组织验收，验收合格后，双方签订“工程验收证书”。5.甲方在验收合格后XX天内将剩余款项支付给乙方。第五条工程款支付与结算1.本工程总造价为人民币XXXX元。2.甲方在合同签订后XX天内支付工程造价的XX%作为预付款。3.乙方在每月XX号向甲方报送当月完成工程量月报，甲方在接到月报后XX天内审核并支付工程进度款。4.工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，甲方在结算后XX天内支付全部结算款。5.如因甲方原因导致工程中途停工，甲方需按乙方已完部分工程量的XX%支付乙方停工损失费。6.结算方式：XXXX。第六条违约责任与赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付款项或履行义务，需承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方若不能按合同约定完成施工任务或施工质量不合格，需承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.如因第三方原因造成工程停工或延误工期，双方应协商解决方案，并各自承担相应的责任。4.如有其他违约行为，双方应根据实际情况承担相应的违约责任。第七条争议解决与管辖法院1.如因履行本合同发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同管辖法院为XXXX人民法院。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权终止合同，并追究相应法律责任。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，并各自承担相应的责任。第九条其他约定事项1.双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。2.如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方（简称甲方）：XXX，位置：XXXX，电话：XXXX，邮编：XXXX。承包方（简称乙方）：XXX，位置：XXXX，电话：XXXX，邮编：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。因甲方原因影响开工。因甲方变更计划或变更施工图而影响进度。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XXXX元（￥XXXX元）。2.支付方式：XXXX第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良率XX%以上）。2.验收标准按国家颁发的施工验收规范和质量检验标准执行。第五条工程施工及材料供应管理1.工程施工管理由乙方负责，甲方应尊重乙方的施工安排和合理要求。2.材料供应管理：材料供应由乙方负责采购和运输，但材料品牌、规格、颜色等需甲方确认后方可采购。材料运输过程中如有损坏，由乙方自行承担。第六条双方职责及义务1.甲方职责及义务：负责办理有关建设手续，协调各方面的关系。提供施工图纸、地质资料及水准点、坐标控制点。负责确定材料设备供应方式及供应厂商。负责施工过程中的各项协调工作。2.乙方职责及义务：负责制定施工计划，做好施工前的各项准备工作。按照施工图纸、地质资料及甲方要求进行施工。确保施工质量符合验收标准。遵守相关法律法规和规定，确保安全生产和文明施工。第七条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付工程进度款或未能按时提供材料设备，导致乙方无法按时开工或无法按时完成工程，甲方需承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中未能按照施工图纸、地质资料及甲方要求进行施工，导致工程质量不符合验收标准或无法按时完成工程，乙方需承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的职责和义务。未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应双方协商同意并签订书面协议。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应妥善处理好已完成的工程和剩余材料设备等问题。甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。3.合同终止后，如因乙方原因导致工程未按时完成或工程质量不符合验收标准时，乙方仍需承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。同时，乙方应积极配合甲方进行善后处理工作。4.合同终止后，如因甲方原因导致工程未按时完成或工程质量不符合验收标准时，甲方也应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。同时，甲方也应积极配合乙方进行善后处理工作。5.合同终止后，双方应积极配合相关部门进行审计和结算工作。审计和结算完成后，双方应签订书面协议明确终止合同的后续处理事宜。6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方协商补充或修改。补充或修改后的协议与本合同具有同等法律效力。篇3发包方（简称甲方）：XXX，位置：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。承包方（简称乙方）：XXX，位置：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程承包方式：XXXX。4.工程范围和内容：XXXX。第二条合同文件组成及解释顺序1.双方商定的补充协议或合同期内双方达成的书面补充合同。2.本合同条款。3.招标文件及澄清、修改文件。4.投标文件。第三条合同生效及审查1.合同生效：双方商定的补充协议或合同期内双方达成的书面补充合同，在签字或盖章后生效。2.合同审查：乙方应积极配合甲方进行合同审查，及时提供相关资料，并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性。甲方应在收到乙方资料后尽快完成审查工作，并及时将审查结果书面通知乙方。第四条甲方责任与义务1.甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术资料和现场交底等工作。2.甲方负责办理工程相关手续，包括规划、设计、施工等许可证的申领和报批工作。3.甲方负责提供施工所需的临时设施、水电供应及主要材料的采购和供应。4.甲方应按时支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。5.甲方应积极配合乙方解决施工中的技术难题，确保工程质量符合要求。6.甲方应按时参加工程验收，确保验收工作顺利进行。7.甲方应按时支付乙方施工款项，确保乙方施工人员的工资和福利得到保障。8.甲方应积极配合乙方进行工程结算工作，确保结算结果准确无误。9.甲方应按时支付乙方施工款项的尾款，确保乙方施工合同的圆满完成。10.甲方应积极配合乙方进行工程保修工作，确保工程保修期内的服务质量符合要求。11.甲方应按时支付乙方施工款项的保修款，确保乙方施工合同的长期合作。12.甲方应及时向乙方传达施工任务和要求，确保施工质量和进度符合要求。13.甲方应按时参加乙方组织的施工会议，确保施工过程中的问题及时解决。14.甲方应积极配合乙方进行施工进度和质量的检查工作，确保施工结果符合要求。15.甲方应及时向乙方支付施工款项，确保施工合同的正常履行。16.甲方应按时参加乙方组织的竣工验收会议，确保竣工验收工作的顺利进行。17.甲方应积极配合乙方进行竣工结算工作，确保结算结果准确无误。18.甲方应及时向乙方支付施工款项的尾款，确保施工合同的圆满完成。19.甲方应积极配合乙方进行工程保修工作，确保工程保修期内的服务质量符合要求。20.甲方应按时支付乙方施工款项的保修款，确保施工合同的长期合作。21.甲方应对乙方提供的施工图纸和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。同时，甲方也应尊重乙方的知识产权和保密权利，不得将乙方的技术资料、商业秘密等泄露给第三方。在合同终止或解除后，甲方应继续履行上述保密义务，直至保密期限届满或双方协商解除保密义务为止。如果甲方违反上述保密义务，应承担相应的法律责任和赔偿责任。22.因甲方原因导致工程停工、窝工或造成其他损失的，应由甲方承担相应的责任和赔偿责任。同时，甲方也应积极配合乙方进行索赔工作，确保乙方的合法权益得到保障。23.在施工过程中，如因第三方原因导致工程停工、窝工或造成其他损失时，甲方应协助乙方进行索赔工作，确保乙方的合法权益得到保障。24.甲方应积极配合乙方进行其他合法合理的要求和活动，确保施工合同的正常履行和双方的合法权益得到保障。25.在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致工程停工、窝工或造成其他损失时，双方应友好协商解决，共同承担风险并尽快恢复施工。同时，双方也应积极配合相关部门进行事故调查和处理工作。26.在施工过程中，如因设计变更、材料供应不足等原因导致工程停工、窝工或造成其他损失时双方应友好协商解决并相应调整合同价款和工期等条款以确保施工合同的正常履行和双方的合法权益得到保障。同时双方也应积极配合相关部门进行事故调查和处理工作以确保工程质量符合要求。篇4合同编号：__________甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建筑安装工程项目达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程造价：____________________二、工期1.承包工期：乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。2.开工日期：自本合同签订之日起开始。3.竣工日期：按照合同约定的工期完成全部工程内容。三、工程质量与验收1.乙方应按照国家标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。3.甲方应在收到验收通知后的合理期限内进行验收，并签署验收意见。四、工程款支付1.工程款支付方式：按照工程进度分期支付。2.甲方应按约定时间支付工程款，乙方应提供相应发票。3.工程竣工验收合格后，甲方应在约定时间内支付完毕全部工程款。五、违约责任1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。2.违约金的计算方式：按照合同总价的一定比例计算。3.若因违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同。六、其他条款1.甲方应提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。2.乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。4.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。5.本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：_______年_______月_______日乙方（承包方）：____________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：_______年_______月_______日篇5合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建筑安装工程项目达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：包括土建、电气、给排水、暖通等建筑安装工程项目。二、工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。三、工程价款及支付方式1.工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。具体金额根据工程实际结算。2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为合同签订后支付XX%，工程进度过半支付XX%，工程竣工验收合格后支付XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。四、工程质量及验收1.乙方应按照国家和地方相关施工规范及设计要求，保证工程质量。2.甲方在工程竣工后组织验收，验收合格后方可视为工程完成。3.如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿维修。五、工程变更及调整1.若工程内容发生变更，双方应签订书面变更协议，确定变更内容、价款及工期调整等事项。2.变更协议签订后，甲乙双方应按照新协议履行。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付乙方违约金，并承担因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按合同约定完成工程，应支付甲方违约金，并承担因此给甲方造成的损失。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。七、其他约定事项1.甲乙双方应遵守国家法律法规及相关政策，履行合同义务。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________委托代理人：____________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________委托代理人：____________________日期：XXXX年XX月XX日篇6发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同文件及解释顺序1.本合同文件包括《工程合同》、《设计图纸》、《施工方案》以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.当《工程合同》与《设计图纸》、《施工方案》及《洽商变更》等文件有相互矛盾或不一致之处，应以《工程合同》为准。第三条双方一般权利和义务1.甲方负责提供整个工程的设计图纸，对工程质量、进度进行监督检查，并负责组织工程的竣工验收。乙方负责按照甲方提供的设计图纸和验收规范进行工程的施工。2.甲方负责提供施工所需的水源、电源，以及施工场地的其他必备条件。乙方负责施工场地的临时设施、水电管线的铺设、管理以及维护工作。3.乙方必须严格遵守甲方的质量要求和施工规范，确保工程质量符合验收标准。在施工过程中，乙方必须采取严格的安全措施，防止施工过程中的事故发生。4.乙方负责施工过程中所有机械设备的维护和保养工作，确保施工顺利进行。同时，乙方还需负责施工过程中的环境卫生工作，确保施工场地整洁、有序。第四条工程价款及支付方式1.本工程采用固定总价合同，总价为人民币_________元整（￥_________元）。该总价已包含完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械维护费等。2.支付方式：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程总价的50%。完成主体工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程总价的40%。完成装修工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程总价的10%。第五条竣工验收及保修服务1.乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后7天内组织验收。2.因特殊原因，甲方不能按时组织验收的，在乙方书面通知甲方后，可以安排下一道工序施工。由此造成的损失和增加的费用由甲方承担。3.保修服务：本工程自竣工验收合格之日起提供为期一年的保修服务。保修期内如出现质量问题或故障，乙方应负责免费维修或更换相关设备。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责返工并承担相应费用。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程款或竣工验收后不及时办理结算手续，每逾期一天，应按逾期付款部分金额的万分之二向乙方支付违约金。若逾期超过三个月，乙方有权终止合同，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方若不能按照合同约定的质量、进度要求完成施工任务，每逾期一天，应按未完成部分金额的万分之二向甲方支付违约金。若逾期超过三个月，甲方有权终止合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。3.乙方在保修期内未提供保修服务或保修服务未达到合同要求的，每逾期一天，应按逾期提供服务部分金额的万分之二向甲方支付违约金。若逾期超过三个月，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所约定的权利和义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。2.如因不可抗力导致本合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，双方可通过仲裁或诉讼解决争议。仲裁或诉讼地点为_________市仲裁委员会或_________市人民法院。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。如仲裁或诉讼结果对乙方造成损失时乙方有权要求甲方赔偿其损失。仲裁或诉讼结果对甲方造成损失时甲方有权要求乙方赔偿其损失。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁或诉讼结果执行。仲裁或诉讼期间双方应停止履行本合同项下的义务。仲裁或诉讼结果出来后按照仲裁篇7合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，甲方通知乙方开工后，乙方应在规定时间内进场施工。2.合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第三条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.乙方应在工程验收前，向甲方提交工程验收申请，甲方应在接到申请后尽快组织验收。第四条工程造价及支付方式1.工程总造价为人民币元整（￥），其中设计费为人民币元整（￥），施工费为人民币元整（￥）。2.甲方应在合同签订后支付设计费给乙方，施工费按月进度支付。具体支付时间为每月底前支付本月施工费的70%，工程验收合格后支付剩余的30%。第五条甲方责任及义务1.甲方应负责办理与工程建设相关的所有手续，确保工程的合法性。2.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。3.甲方应按时向乙方支付工程款，确保工程的顺利进行。第六条乙方责任及义务1.乙方应严格按照合同约定进行工程施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方应制定详细的施工计划，合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。3.乙方应确保施工现场的安全与文明施工，采取有效措施防止施工过程中的噪音、粉尘等污染。4.乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时处理出现的问题。如有必要，乙方应无偿返修或更换有质量问题的部分。5.乙方应按时向甲方提交工程验收申请，并协助甲方进行工程验收。在验收过程中，如存在质量问题或安全隐患，乙方应及时处理并承担相应的费用。6.乙方应对施工场地的临时设施、设备等进行妥善管理，确保施工现场的整洁与有序。在工程施工完毕后，乙方应及时清理施工现场并恢复环境原貌。7.乙方应确保在施工过程中遵守相关法律法规的规定，不得违法分包或转包工程。如有违反法律法规的行为发生，乙方应承担相应的法律责任。本合同自双方签字盖章之日起生效。如一方违约导致合同无法继续履行或产生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。具体解决方式如下：如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或延期履行合同。如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。如因对合同条款的理解产生争议时，双方可协商对争议条款进行解释或补充。协商不成的，可提请仲裁机构进行裁决或向人民法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方协商补充并签订补充协议加以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。篇8发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________历天（从开工之日算起）。2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。第三条合同价款金额（大写）：_________元（人民币）。小写：_________元。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良），并符合相关规定。2.验收标准按相关工程质量检验评定标准执行。第五条双方负责事项1.甲方负责事项：办理工程报建手续和缴纳报建费用。办理工程施工许可证。提供施工用水、用电及原材料进场计划。协助乙方办理临时施工用地、用水、用电等有关手续。协助乙方做好设备、材料的采购和运输工作。在开工前会同乙方进行现场勘察，为乙方提供必要的现场条件。对工程质量、进度进行监督检查。2.乙方负责事项：办理工程施工队的备案手续。自行承担临时设施的建设和维护工作。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定等，并办理好相关证件和手续