2026年工程造价监管业务考试试题(含答案)

2026年工程造价监管业务考试试题(含答案)一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.施工机具使用费B.暂列金额C.工程定位复测费D.工程排污费答案：C解析：措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。施工机具使用费属于分部分项工程费；暂列金额属于其他项目费；工程排污费属于规费。2.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备及工器具购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475答案：C解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率。工程费用=建筑安装工程费+设备及工器具购置费=6000+1000=7000万元。则基本预备费=（7000+2000）×5%=450万元。3.采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法是（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.应按工程量清单计算规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工工程不予计量答案：B解析：工程量计算的原则和方法应按工程量清单计算规范的要求进行计量。不符合质量要求的工程，经返工修复满足质量要求后应予以计量；因发包人原因造成超出合同工程范围的工程应予以计量；因承包人原因造成的返工工程，若承包人整改后达到质量标准也应计量。4.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中应包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.暂列金额一般按分部分项工程费的5%10%计算答案：C解析：综合单价中应包括由投标人承担的一定范围的风险费用；招标人供应的材料，总承包服务费应按招标人供应材料价值的1%计算；暂列金额一般可按分部分项工程费的10%15%估算。措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定。5.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来确定该工程的预付款为（）万元。A.417B.500C.694D.833答案：A解析：工程预付款数额=工程总价×材料比例（%）×材料储备定额天数/年度施工天数。年度施工天数按365天考虑，这里简化按合同工期180天计算。则预付款=5000×60%×(25+5)/180=417万元。6.以下各项中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.投标文件B.施工图纸C.施工现场情况D.常规施工方案答案：BCD解析：招标工程量清单编制依据包括：《建设工程工程量清单计价规范》以及各专业工程计量规范等；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料（如施工图纸）；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。投标文件是投标人编制的，不是招标工程量清单编制依据。7.因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是（）。A.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用B.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担答案：C解析：因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。8.下列关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.工程变更总是由承包商提出的B.监理工程师审批工程变更时应与业主及承包商协商C.工程变更指令应以书面的形式发出D.发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应按合同已有的价格计算变更工程价款答案：BCD解析：工程变更可以由业主、设计单位、承包商等提出，A选项错误。监理工程师审批工程变更时应与业主及承包商协商；工程变更指令应以书面的形式发出；发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应按合同已有的价格计算变更工程价款。9.下列关于工程造价指数的说法中，正确的是（）。A.工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势B.工程造价指数按照编制方法不同，分为综合指数和平均数指数C.设备、工器具价格指数属于质量指标指数D.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数答案：ABC解析：工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势。按照编制方法不同，分为综合指数和平均数指数。设备、工器具价格指数属于质量指标指数。建筑安装工程造价指数属于质量指标指数，而不是数量指标指数，D选项错误。10.在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（）。A.辅助用工B.人工幅度差C.基本用工D.超运距用工答案：B解析：人工幅度差是指预算定额与劳动定额由于定额水平不同而引起的水平差，内容包括各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工等。辅助用工是指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工；基本用工是指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工；超运距用工是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工。11.下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用B.为项目提供或验证设计参数进行必要的研究试验所需费用C.为项目的建设提供设计资料所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用答案：A解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。而对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用属于检验试验费，列入企业管理费。12.关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标答案：B解析：不属于依法必须招标的材料，应按照合同约定确定采购价格，以采购价格取代暂估价，A选项错误。属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价，B选项正确。不属于依法必须招标的暂估价专业工程，应按工程变更的程序确定价款，C选项错误。属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人有资格参加投标，D选项错误。13.某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2答案：C解析：建设期利息的计算公式为：=(+)×i，其中为建设期第j年应计利息，为建设期第(j1)年末累计贷款本金与利息之和，为建设期第j年贷款金额，i为年利率。第一年利息=×200014.下列关于合同价款调整的说法中，错误的是（）。A.法律法规变化导致合同价款调整，基准日期为投标截止时间前28天B.工程变更引起的措施项目费调整，若原措施项目中没有该项目，则由承包人提出适当的措施项目费变更，经发包人确认后调整C.物价波动引起的合同价款调整，采用价格指数调整价格差额时，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数D.计日工费用，按承包人实际发生的费用，经发包人确认后调整答案：D解析：计日工费用应按发包人实际签证确认的事项计算费用，而不是承包人实际发生的费用，D选项错误。法律法规变化导致合同价款调整，基准日期为投标截止时间前28天；工程变更引起的措施项目费调整，若原措施项目中没有该项目，则由承包人提出适当的措施项目费变更，经发包人确认后调整；物价波动引起的合同价款调整，采用价格指数调整价格差额时，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。15.下列关于工程量清单计价的表述中，正确的是（）。A.分部分项工程量清单应采用工料单价计价B.措施项目清单应采用综合单价计价C.其他项目清单应根据项目特点计价D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用答案：CD解析：分部分项工程量清单应采用综合单价计价，A选项错误。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其余的措施项目可以采用综合单价计价，也可以采用费率计价等方式，B选项错误。其他项目清单应根据项目特点计价；规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。16.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的是（）。A.竣工结算文件经发承包双方签字确认的，即应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，必须通过法律诉讼方式解决答案：A解析：竣工结算文件经发承包双方签字确认的，即应当作为工程结算的依据，A选项正确。竣工结算文件由承包人组织编制，发包人组织核对，B选项错误。工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，应先由双方当事人就审核意见的分歧进行协商，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理，而不是直接以造价咨询机构审核意见为准，C选项错误。合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决，不是必须通过法律诉讼方式解决，D选项错误。17.某单位建筑工程的初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是（）。A.类似工程预算法B.概算指标法C.概算定额法D.生产能力指数法答案：C解析：概算定额法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图等图样计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，可采用概算定额法编制概算。类似工程预算法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标的情况；概算指标法适用于初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时；生产能力指数法多用于估算生产性建设项目的投资。18.已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m³，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=A.12.8B.15C.102D.120答案：C解析：该挖土机每小时循环次数=60÷2=30次，每小时挖土量=30×0.5=15m³。一个工作班8小时，考虑时间利用系数K=19.下列费用中，应计入设备运杂费的有（）。A.设备供销部门的手续费B.设备出厂前的调试费C.设备采购人员的差旅费D.设备检验费答案：ACD解析：设备运杂费是指设备原价中未包括的包装和包装材料费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费、供销部门手续费等。设备出厂前的调试费属于设备原价的一部分，不包括在设备运杂费中。设备采购人员的差旅费、设备供销部门的手续费、设备检验费都应计入设备运杂费。20.关于工程造价咨询企业的业务承接，下列说法正确的是（）。A.乙级工程造价咨询企业只能在本省、自治区、直辖市范围内承接业务B.甲级工程造价咨询企业不受行政区域限制，可以承接各类建设项目的工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业承接业务时，应当与委托人签订书面工程造价咨询合同D.工程造价咨询企业可以转包承接的工程造价咨询业务答案：C解析：乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务，不受只能在本省、自治区、直辖市范围内承接业务的限制，A选项错误。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务，但也不是不受任何行政区域限制在全国随意承接业务，这里说的各类业务是指业务规模不受限制，B选项错误。工程造价咨询企业承接业务时，应当与委托人签订书面工程造价咨询合同，C选项正确。工程造价咨询企业不得转包承接的工程造价咨询业务，D选项错误。二、多项选择题（每题2分，共20分。少选每个选项得0.5分，错选不得分）1.与传统的定额计价方法相比，工程量清单计价方法的特点有（）。A.满足竞争的需要B.有利于工程款的拨付C.有利于业主对投资的控制D.计价形式单一E.有利于实现风险的合理分担答案：ABCE解析：与传统的定额计价方法相比，工程量清单计价方法的特点有：满足竞争的需要；提供了一个平等的竞争条件；有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算；有利于业主对投资的控制；有利于实现风险的合理分担。工程量清单计价形式多样，企业可以根据自身情况自主报价，D选项错误。2.下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.劳动保护费B.职工教育经费C.财产保险费D.环境保护费E.工程排污费答案：ABC解析：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金及其他等。环境保护费属于措施项目费；工程排污费属于规费。3.关于工程计量的原则，下列说法正确的有（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，不予计量D.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，应据实调整，正确计量E.对于因不可抗力造成的返工工程量，应据实计量答案：ABCD解析：工程计量的原则包括：不符合合同文件要求的工程不予计量；按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量；因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，不予计量；若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，应据实调整，正确计量。对于因不可抗力造成的返工工程量，应按合同约定的责任分担原则确定是否计量，而不是一律据实计量，E选项错误。4.下列关于不可抗力事件造成的损失的承担原则，说法正确的有（）。A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，由发包人承担B.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用E.停工期间承包人应发包人要求照管工程的费用由承包人承担答案：ABCD解析：因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，由发包人承担；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；停工期间承包人应发包人要求照管工程的费用由发包人承担，E选项错误。5.下列属于工程造价信息特点的有（）。A.区域性B.多样性C.专业性D.动态性E.系统性答案：ABCDE解析：工程造价信息的特点包括：区域性、多样性、专业性、动态性、系统性、季节性等。6.下列费用中，应计入进口设备运杂费的有（）。A.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库止所发生的运费和装卸费B.设备供销部门的手续费C.国外运费D.采购与仓库保管费E.运输保险费答案：ABD解析：进口设备运杂费是指进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库止所发生的运费和装卸费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费等。国外运费和运输保险费属于进口设备原价的组成部分，不属于运杂费。7.关于招标控制价的编制，下列说法正确的有（）。A.招标控制价中的暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件等进行估算B.招标控制价中的暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格估算C.招标控制价中的计日工应按工程造价管理机构公布的单价计算D.招标控制价中的总承包服务费应根据招标人提出的要求，按有关计价规定估算E.招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮答案：ABDE解析：招标控制价中的计日工应根据工程特点和有关计价依据确定综合单价并计算费用，而不是按工程造价管理机构公布的单价计算，C选项错误。招标控制价中的暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件等进行估算；暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格估算；总承包服务费应根据招标人提出的要求，按有关计价规定估算；招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮。8.下列关于工程造价指数的编制，说法正确的有（）。A.设备、工器具价格指数一般采用综合指数形式编制B.建筑安装工程造价指数是一种综合指数C.单项工程造价指数是一种总指数D.建设项目造价指数是一种综合指数E.编制工程造价指数时，应采用基期的质量指标作为同度量因素答案：ACD解析：建筑安装工程造价指数是一种平均数指数，而不是综合指数，B选项错误。编制质量指标指数（如工程造价指数）时，应采用报告期的数量指标作为同度量因素，E选项错误。设备、工器具价格指数一般采用综合指数形式编制；单项工程造价指数是一种总指数；建设项目造价指数是一种综合指数。9.关于工程变更的价款调整方法，下列说法正确的有（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用于变更工程项目的，由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后调整C.已标价工程量清单中没有类似变更工程项目的，承包人可根据成本加利润的原则，由双方协商确定变更工作的单价D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整E.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整答案：ABCDE解析：以上说法均符合工程变更价款调整的相关规定。当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价；没有适用于变更工程项目的，由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后调整；没有类似变更工程项目的，承包人可根据成本加利润的原则，由双方协商确定变更工作的单价。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。10.下列关于竣工结算的说法中，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.竣工结算文件由承包人编制，发包人核对C.建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行核对，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行核对D.竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地工程造价管理机构备案E.承包人对发包人提出的工程造价咨询机构竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后1个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解答案：ABCD解析：承包人对发包人提出的工程造价咨询机构竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后1个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解是错误的，应该是在30天内，E选项错误。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算；竣工结算文件由承包人编制，发包人核对；建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行核对，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行核对；竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地工程造价管理机构备案。三、案例分析题（每题20分，共60分）案例一某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互协调，编制了如图所示的网络进度计划：图中：箭线下方括号外数字为工作的正常持续时间（天），括号内数字为工作的最短持续时间（天）；箭线上方字母为工作名称，该网络计划中，工作A、D、H为关键工作，其余工作为非关键工作。施工过程中发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使工作A延误7天。事件2：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使工作H延误7天。事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作D延误5天。事件4：因设计变更，工作E的工程量增加，使工作E增加了6天的持续时间。问题：1.该网络计划中，关键线路有几条？分别用工作表示。2.针对上述各事件，分别分析承包商是否有权提出工期索赔，并说明理由。3.该工程的实际工期是多少天？可索赔工期是多少天？参考答案：1.关键线路有2条，分别为：①→②→⑤→⑦→⑧（ADH）和①→②→⑤→⑥→⑦→⑧（ADEH）。2.事件1：承包商有权提出工期索赔。理由：业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，属于业主责任，且工作A是关键工作，延误7天会影响总工期，所以承包商有权提出工期索赔。事件2：承包商无权提出工期索赔。理由：乙安装公司因接线错误造成设备损坏，属于乙安装公司自身责任，所以无权提出工期索赔。事件3：承包商无权提出工期索赔。理由：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作D延误，属于甲建筑公司自身责任，所以无权提出工期索赔。事件4：承包商有权提出工期索赔。理由：因设计变更使工作E的工程量增加，属于业主责任，工作E虽不是关键工作，但增加6天持续时间后，可能使总工期延长，所以承包商有权提出工期索赔。3.原关键线路上A延误7天（事件1），D延误5天（事件3），H延误7天（事件2），E增加6天（事件4）。新的工期：原工期360天，A延误7天，D延误5天，H延误7天中，取最大值7天；E增加6天，因为E不在原关键线路上，但增加后可能影响总工期，经过计算（假设通过线路分析等简单方法）发现E增加6天后，总工期受影响，所以实际工期=360+7=367天。可索赔工期：事件1中工作A延误7天可索赔，事件4中工作E增加6天，但由于A延误时间足以覆盖E影响部分（假设分析得出），所以可索赔工期为7天。案例二某工程项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3500万元，其中暂列金额200万元。招标文件中规定，评标时采用经评审的最低投标价法，但最低投标价不得低于成本价。共有A、B、C、D、E五家投标人参加投标，投标报价分别为：A投标人：3200万元；B投标人：3050万元；C投标人：2980万元；D投标人：3120万元；E投标人：3300万元。评标过程中发现，C投标人的报价明显低于其他投标人，其投标文件中没有提供合理的成本分析和说明。经评标委员会初步评审，认为C投标人的报价可能低于其成本价。问题：1.计算该项目的有效投标报价范围（假设成本价为招标控制价的80%）。2.对各投标人的投标报价进行分析，判断哪些投标人的投标报价有效，哪些投标人的投标报价无效，并说明理由。3.根据经评审的最低投标价法，确定中标候选人。参考答案：1.成本价=3500×80%=2800万元。有效投标报价范围是大于等于2800万元且小于等于招标控制价3500万元（要考虑暂列金额的完整性等情况，这里简化理解范围），即[2800，3500]万元。2.A投标人：报价3200万元，在有效投标报价范围内，