甘肃省庆阳市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

甘肃省庆阳市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)一、单项选择题（共40题，每题1.5分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在工程经济分析中，将技术方案计算期内累计净现金流量折现到建设期初的现值称为（）。A.财务净现值B.财务内部收益率C.静态投资回收期D.利息备付率2.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为1000元，单台产品可变成本为560元，单台产品营业税金及附加为40元。则该技术方案盈亏平衡点的产销量应为（）台。A.25000B.30000C.35000D.400003.关于名义利率和有效利率的说法，正确的是（）。A.名义利率采用复利法计算，有效利率采用单利法计算B.当计息周期小于利率周期时，名义利率大于有效利率C.名义利率和有效利率在数值上总是相等的D.计息周期越短，名义利率与有效利率的差值越大4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于规费的是（）。A.工程排污费B.财产保险费C.劳动保护费D.固定资产使用费5.某设备原值8万元，预计净残值率为4%，折旧年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第3年应计提的折旧额为（）万元。A.1.152B.1.28C.1.3824D.1.926.下列财务评价指标中，属于偿债能力指标的是（）。A.财务净现值B.资本金净利润率C.速动比率D.投资收益率7.在价值工程活动中，功能评价阶段的主要工作是（）。A.对象选择与信息资料搜集B.功能定义与功能整理C.功能成本分析及功能评价D.方案创造与评价8.根据现行规定，施工企业应当按照（）设置成本核算对象。A.月度施工计划B.季度施工计划C.单位工程D.年度施工计划9.设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间是设备的（）。A.自然寿命B.技术寿命C.经济寿命D.折旧寿命10.下列关于财务净现值指标的表述，正确的是（）。A.财务净现值不能反映技术方案的盈利能力B.财务净现值考虑了资金的时间价值C.财务净现值是反映偿债能力的动态指标D.财务净现值是反映盈利能力的静态指标11.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.7B.15C.20D.3012.下列行为中，属于投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定部分投标人放弃中标B.招标人向投标人泄露标底C.不同投标人的投标文件由同一单位编制D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件13.根据《中华人民共和国建筑法》，中止施工满（）个月的建筑工程，恢复施工时建设单位应当向发证机关报告。A.1B.3C.6D.1214.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程中，最低保修期限为5年的是（）。A.给排水管道工程B.电气线路工程C.装修工程D.屋面防水工程15.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。A.当地人民政府B.本单位负责人C.安全生产监督管理部门D.建设行政主管部门16.根据《民法典》合同编，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）。A.视为合同已变更B.推定为未变更C.由仲裁机构裁决确定D.由人民法院判决确定17.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.除总承包合同中约定的分包外，分包须经建设单位认可C.建设单位可以直接指定分包工程承包人D.劳务作业分包必须经建设单位认可18.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案，该方案应当经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人和总监理工程师B.项目经理和专职安全生产管理人员C.项目经理和总监理工程师D.施工单位技术负责人和建设单位项目负责人19.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时招标、同时施工、同时验收D.同时设计、同时审批、同时施工20.关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过三个月C.三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过五个月D.同一用人单位与同一劳动者可以约定两次试用期21.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A.1B.2C.3D.622.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩（）。A.施工工期B.合理工期C.合同工期D.定额工期23.施工合同履行过程中发生不可抗力，合同当事人对因不可抗力解除合同后的处理，下列说法错误的是（）。A.已经完成的永久工程价款应予结算B.施工现场材料、设备价款应予结算C.承包人施工设备损失由发包人承担D.发包人要求返工或修复的，按发包人要求执行24.下列合同中，属于实践性合同的是（）。A.建设工程施工合同B.自然人之间的借款合同C.买卖合同D.勘察设计合同25.根据《中华人民共和国仲裁法》，关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议可以采用书面形式或口头形式B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求人民法院作出裁定D.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，仲裁协议一律无效26.在建设工程项目管理的核心任务中，确保项目目标实现的最重要工作是（）。A.项目组织协调B.项目目标控制C.项目合同管理D.项目信息管理27.关于项目总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.不利于工程进度控制B.有利于工程造价控制C.业主招标发包工作量大D.业主对项目控制力最强28.下列项目管理的类型中，属于业主方项目管理的是（）。A.工程总承包方的项目管理B.施工方的项目管理C.监理方的项目管理D.设计方的项目管理29.某工程网络计划中，工作M的持续时间为6天，其总时差为5天，自由时差为3天。该工作检查时发现实际进度拖延了8天，则关于工作M实际进度对工期影响的说法，正确的是（）。A.使紧后工作最早开始时间推迟5天，不影响总工期B.使紧后工作最早开始时间推迟3天，影响总工期3天C.使紧后工作最早开始时间推迟8天，影响总工期3天D.使紧后工作最早开始时间推迟5天，影响总工期3天30.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。A.加强施工定额管理和施工任务单管理B.编制成本控制工作计划，确定合理的工作流程C.对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策D.对施工方案进行技术经济比较分析31.建设工程项目质量控制系统是（）。A.建设单位的质量管理体系B.施工企业的质量管理体系C.由项目总组织者负责建立的面向对象的质量控制工作体系D.监理单位的质量控制体系32.关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位负责所有分包工程的招标工作B.施工总承包管理单位直接完成部分主体结构的施工C.施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但对各分包单位的施工进行管理和协调D.所有分包合同都由施工总承包管理单位与分包单位签订33.下列工程担保中，担保金额最高一般不超过合同总额的10%的是（）。A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.支付担保34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后（）天内完成审批。A.7B.14C.28D.4235.关于施工安全技术措施的说法，正确的是（）。A.安全技术措施必须单独编制，不得与施工方案合并编制B.安全技术措施应具有针对性和可操作性C.安全技术措施只能在施工前一次性编制完成D.安全技术措施由项目技术负责人审批后即可实施36.下列建设工程项目信息中，属于经济类信息的是（）。A.质量控制信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.组织类信息37.建设工程项目进度控制的管理措施不包括（）。A.重视信息技术的应用B.选择合理的承发包模式C.分析影响工程进度的风险D.编制项目进度控制的工作流程38.在施工成本控制的步骤中，最核心的一步是（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏39.关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A.总进度目标论证就是编制总进度计划B.总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要C.总进度目标论证仅涉及施工方D.总进度目标论证是在项目决策阶段进行的40.下列质量缺陷中，属于严重质量缺陷的是（）。A.影响结构安全和使用功能的缺陷B.不影响结构安全但影响使用功能的缺陷C.不影响结构安全和使用功能的缺陷D.轻微的外观质量缺陷二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.关于财务内部收益率（FIRR）的说法，正确的有（）。A.FIRR是使技术方案财务净现值为零时的折现率B.FIRR不受外部参数的影响C.FIRR反映技术方案投资所能获得的最大收益率D.FIRR与财务净现值的评价结论总是一致的E.对于非常规现金流量方案，FIRR可能存在多个值42.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.社会保险费43.下列技术方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.财务净现值率E.利息备付率44.下列关于设备磨损补偿方式的说法，正确的有（）。A.设备有形磨损的局部补偿是修理B.设备无形磨损的局部补偿是现代化改造C.设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新D.设备第二种无形磨损的局部补偿是更换E.设备第一种有形磨损的完全补偿是修理45.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列情形中，属于评标委员会应当否决投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为46.根据《中华人民共和国合同法》（现《民法典》合同编），下列情形中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.因重大误解订立的合同47.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。下列工程中属于危险性较大的分部分项工程的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.脚手架工程E.楼地面工程48.根据《中华人民共和国劳动法》，用人单位不得安排未成年工从事（）。A.矿山井下作业B.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动C.有毒有害作业D.高处作业E.夜班作业49.下列情形中，属于建设工程施工合同解除法定情形的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.合同约定的解除条件成就50.根据《中华人民共和国文物保护法》，下列建设工程中，应当事先报请文物行政部门进行考古调查、勘探的有（）。A.在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程B.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程C.进行大型基本建设工程D.在历史文化名城范围内进行工程建设E.在古文化遗址、古墓葬区域内进行工程建设51.关于建设工程项目管理的目标和任务的说法，正确的有（）。A.业主方项目管理的进度目标指的是项目动用（交付使用）的时间目标B.业主方项目管理的质量目标仅指施工质量C.安全管理是项目管理中最重要的任务D.项目策划是项目决策阶段的重要工作E.施工方的项目管理仅涉及施工阶段52.下列工程网络计划的方法中，属于常用的工程网络计划类型的有（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.双代号时标网络计划D.单代号搭接网络计划E.甘特图（横道图）53.关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B.施工成本控制一般包括事前控制、事中控制和事后控制C.成本控制应遵循动态控制原理D.成本控制的目标是确保成本最低E.成本控制只关注直接成本，不涉及间接成本54.下列施工质量控制的依据中，属于共同性依据的有（）。A.工程合同文件B.设计文件C.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规D.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件E.工程建设项目质量检验评定标准55.关于建设工程施工招标评标的说法的正确选项有（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3C.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.评标委员会成员可以私下接触投标人56.下列项目信息中，属于组织类信息的有（）。A.编码信息B.单位组织信息C.项目组织结构信息D.安全管理信息E.项目管理组织信息57.关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（）。A.进度计划系统由不同深度的计划构成的计划系统B.进度计划系统由不同功能的计划构成的计划系统C.进度计划系统由不同项目参与方的计划构成的计划系统D.进度计划系统由不同周期的计划构成的计划系统E.进度计划系统只能由业主方编制58.下列工程中，其施工方案需要进行技术经济比较的有（）。A.深基坑开挖方案B.大体积混凝土浇筑方案C.主体结构施工方案D.脚手架搭设方案E.临时用电方案59.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式的区别，正确的有（）。A.工作开展程序不同B.合同关系不同C.对分包单位的选择和认可方式不同D.对分包单位的付款方式不同E.施工总承包管理单位只收取管理费，不赚取总包与分包之间的差价60.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全生产责任的有（）。A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.对建筑工程定期组织安全检查E.将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位三、简答题（共4题，每题5分，共20分）61.简述财务净现值（FNPV）指标的优缺点。62.根据《中华人民共和国招标投标法》，简述必须进行招标的项目范围。63.简述建设工程项目进度控制的主要措施。64.简述施工质量事前控制、事中控制和事后控制的内涵及主要内容。四、计算分析题（共3题，每题10分，共30分。要求写出详细计算过程）65.【资金等值计算】某施工企业拟购买一台大型施工机械，现有两个付款方案：方案A：现付一次性付款100万元。方案B：分5年付款，每年年末等额支付24万元。若年利率为8%，复利计息。要求：（1）计算方案B的总付款额现值（结果保留两位小数）；（6分）（2）判断该企业应选择哪个方案，并说明理由。（4分）>已知：(P/A,8，(F/A,866.【盈亏平衡分析】某混凝土预制构件厂生产一种预应力空心板，年固定成本为240万元。每件产品售价为480元，每件产品的可变成本为260元，每件产品销售税金及附加为20元。该厂年设计生产能力为2万件。要求：（1）计算盈亏平衡点的产销量；（3分）（2）计算盈亏平衡点的生产能力利用率；（3分）（3）计算达到设计生产能力时的年利润额；（2分）（4）若要求年利润不低于100万元，计算年产销量至少应为多少件。（2分）67.【网络计划与工期计算】某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：天）：```A(3)→C(4)→E(5)→G(3)↘B(5)→D(6)→F(4)→H(2)↗```各工作的逻辑关系及持续时间如下表所示：工作紧前工作持续时间（天）A—3B—5CA4DB6EC5FC、D4GE、F3HF2要求：（1）计算各项工作的最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）；（3分）（2）计算各项工作的最迟开始时间（LS）和最迟完成时间（LF）；（3分）（3）确定关键线路和计算工期；（2分）（4）计算工作D的总时差和自由时差。（2分）五、综合案例分析题（共2题，每题25分，共50分）68.【案例一：合同管理与造价控制】背景资料：某市政道路工程采用工程量清单计价方式招标，建设单位（发包人）与某施工企业（承包人）依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工合同，合同工期18个月，合同总价6800万元（其中暂列金额300万元）。合同约定：（1）预付款为合同价（扣除暂列金额）的15%，在开工前7天内支付，从第4个月起分5个月等额扣回；（2）工程进度款按月结算，每月25日前承包人提交已完成工程量报告，发包人于次月5日前支付上月进度款的90%；（3）质量保证金按签约合同价的3%逐月从进度款中扣留，待工程竣工验收合格后一次性返还（不计息）；（4）工程量偏差超过15%时，对超过部分综合单价调整系数为0.95（调减）或1.05（调增）；（5）因不可抗力导致的工程损失由发包人承担，承包人施工机械损失由承包人承担。施工过程中发生如下事件：事件1：开工后第3个月，承包人完成工程量清单报价表中所列分部分项工程费520万元，措施项目费30万元，其他项目费中的暂列金额实际动用10万元，规费及税金按规定计取（以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数，综合费率为15%）。事件2：施工至第8个月时，因发包人未能按合同约定提供施工场地，导致承包人停工待料15天，造成人工窝工费5万元，机械闲置费3万元，管理费1万元。承包人于事件发生后第10天向监理人提交了索赔意向通知书，并于第28天提交了正式的索赔申请书及相关证明材料。事件3：第12个月，工程量清单中某分项工程（综合单价为350元/m³）实际完成工程量为1800m³，而清单工程量为1200m³。问题：1.根据事件1，计算第3个月承包人应获得的工程进度款金额（以万元为单位，结果保留两位小数）。（6分）2.根据事件2，判断承包人的索赔是否成立？若成立，计算承包人可索赔的费用金额，并说明理由。（8分）3.根据事件3，计算该分项工程应结算的工程价款（以万元为单位，结果保留两位小数），并说明调整依据。（6分）4.根据合同约定，计算本工程的预付款总额及每月应扣回的金额（以万元为单位）。（5分）69.【案例二：进度控制与质量管理】背景资料：某商业综合体工程，地下2层，地上22层，总建筑面积12.6万m²。建设单位采用施工总承包模式，与某建筑工程公司签订了施工总承包合同。该工程基坑开挖深度为11.5m，属于深基坑工程。施工总承包单位将基坑支护工程分包给了具有相应资质的专业分包单位。该工程原定于2025年3月1日开工，合同工期为540天。施工总承包单位在开工前编制了施工总进度计划，其中主体结构工程施工进度计划采用双代号网络图表示（局部简化）：```①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧```关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧，总持续时间420天。其中工作④→⑤为主线（核心筒）施工，持续时间90天；工作③→⑥为外框钢结构施工，持续时间120天；工作⑥→⑦为楼板施工，持续时间60天。施工过程中发生如下事件：事件1：基坑支护工程施工时，专业分包单位编制的深基坑专项施工方案经本单位技术负责人审批签字后，报监理单位总监理工程师审查签字。在基坑开挖过程中，出现了局部边坡坍塌，所幸未造成人员伤亡，但导致工期延误12天，经济损失20万元。经调查，事故原因为连续暴雨导致基坑边坡土体饱和、支护结构位移超限。事件2：主体结构施工阶段，监理工程师在巡视检查中发现，某楼层（6层）框架柱混凝土试块标准养护28天抗压强度检测结果为32.5MPa，但设计文件要求该部位混凝土强度等级为C40。监理工程师要求施工总承包单位进行回弹检测，回弹检测结果换算强度值为36.8MPa，仍不满足设计要求。后经有资质的检测机构采用钻芯取样法检测，芯样试件抗压强度为35.2MPa。事件3：因建设单位提出设计变更，增加了部分连梁，导致工作④→⑤的持续时间由原计划的90天延长至105天。施工总承包单位据此向建设单位提出了工期索赔15天的要求。问题：1.根据事件1，指出深基坑专项施工方案审批程序是否正确？说明理由。基坑坍塌事件导致的工期延误和费用损失应由谁承担？说明理由。（8分）2.根据事件2，说明该批框架柱混凝土分项工程质量验收应如何处理？施工总承包单位应采取哪些整改措施？（7分）3.根据事件3，施工总承包单位提出的工期索赔要求是否成立？说明理由。若该工作为非关键工作，总时差为20天，则施工总承包单位可获得的工期索赔为多少天？（5分）4.请简述施工总承包单位对分包单位进行管理的职责，并结合事件1说明施工总承包单位在分包管理中应重点加强哪些方面的工作？（5分）参考答案及解析一、单项选择题题号答案题号答案题号答案题号答案1A11C21C31C2B12A22B32C3D13C23C33B4A14D24B34C5A15B25B35B6C16B26B36B7C17B27B37D8C18A28C38D9A19A29D39B10B20A30C40A解析：第1题：财务净现值是指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic第2题：盈亏平衡点产销量QBE第3题：名义利率（r）与有效利率（ieff）的关系为ieff=(1+r/m第4题：规费包括社会保险费和住房公积金；工程排污费属于税金及附加（按现行规定已并入环境保护税）。在五险一金之外，原规费中的工程排污费已调整。故正确答案为A。第5题：双倍余额递减法年折旧率=25×100。第一年折旧额=8×40万元，账面净值=8-3.2=4.8万元；第二年折旧额=4.8×40万元，账面净值=4.8-1.92=2.88第6题：偿债能力指标包括借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。故正确答案为C。第7题：价值工程活动的工作程序包括：①对象选择；②信息资料搜集；③功能定义；④功能整理；⑤功能成本分析；⑥功能评价；⑦确定改进范围；⑧方案创造；⑨方案评价；⑩方案实施与成果评价。功能评价阶段的主要工作是功能成本分析及功能评价。故正确答案为C。第8题：施工企业应当按照单位工程设置成本核算对象。故正确答案为C。第9题：设备的自然寿命（物质寿命）是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。故正确答案为A。第10题：财务净现值是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标，考虑了资金的时间价值。故正确答案为B。第11题：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。故正确答案为C。第12题：投标人串通投标的行为包括：投标人之间协商投标报价等实质性内容；投标人之间约定中标人；投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项A属于投标人串通投标。选项B、D属于招标人与投标人串通投标，选项C属于视为投标人串通投标的情形。故正确答案为A。第13题：在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故正确答案为C。第14题：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。故正确答案为D。第15题：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故正确答案为B。第16题：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。故正确答案为B。第17题：除总承包合同中约定的分包外，分包须经建设单位认可。禁止分包单位将其承包的工程再分包。严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得直接指定分包工程承包人，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。故正确答案为B。第18题：对于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故正确答案为A。第19题：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故正确答案为A。第20题：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。故正确答案为A。第21题：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。故正确答案为C。第22题：建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。故正确答案为B。第23题：因不可抗力解除合同后，承包人施工设备损失应由承包人自行承担，发包人不承担该部分损失。故正确答案为C。第24题：实践性合同是指除当事人意思表示一致外，还需交付标的物才能成立的合同。自然人之间的借款合同属于实践性合同。建设工程施工合同、买卖合同、勘察设计合同均属于诺成性合同。故正确答案为B。第25题：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁协议应当采用书面形式。当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，可以补充协议。故正确答案为B。第26题：项目管理的核心任务是项目的目标控制，即确保项目目标的实现。故正确答案为B。第27题：项目总承包模式有利于工程造价控制，因为总承包合同固定总价，降低了业主的投资风险。故正确答案为B。第28题：监理方的项目管理属于业主方项目管理的范畴。故正确答案为C。第29题：工作M拖延8天，其总时差为5天，自由时差为3天。拖延时间超过总时差的部分会影响总工期，即8-5=3天，影响总工期3天。拖延时间超过自由时差的部分会影响紧后工作的最早开始时间，即8-3=5天，使紧后工作最早开始时间推迟5天。故正确答案为D。第30题：经济措施包括编制成本控制工作计划，对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策等。选项A属于组织措施，选项B属于组织措施，选项D属于技术措施。故正确答案为C。第31题：建设工程项目质量控制系统是由项目总组织者（通常为建设单位或总承包单位）负责建立的面向对象的质量控制工作体系。故正确答案为C。第32题：施工总承包管理模式中，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但对各分包单位的施工进行管理和协调。故正确答案为C。第33题：履约担保的担保金额一般不超过合同总额的10%。投标担保一般不超过投标总价的2%，最高不超过80万元。预付款担保金额一般与预付款金额相同。故正确答案为B。第34题：根据GF-2017-0201，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后28天内完成审批，并将竣工付款证书送交监理人。故正确答案为C。第35题：安全技术措施应具有针对性和可操作性，根据不同施工阶段的特点编制，并可根据实际情况进行补充完善。故正确答案为B。第36题：投资控制信息属于经济类信息。质量控制信息属于技术类信息，合同管理信息属于管理类信息，组织类信息包括编码信息、单位组织信息、项目组织结构信息等。故正确答案为B。第37题：进度控制的管理措施包括：重视信息技术的应用、选择合理的承发包模式、分析影响工程进度的风险等。编制项目进度控制的工作流程属于组织措施。故正确答案为D。第38题：在施工成本控制的步骤中，纠偏是施工成本控制中最核心的一步。故正确答案为D。第39题：项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要。故正确答案为B。第40题：严重质量缺陷是指影响结构安全和使用功能的缺陷。故正确答案为A。二、多项选择题题号答案题号答案题号答案题号答案41ABE46ABCD51ACD56ABCE42ABCD47ABCD52ABCD57ABCD43ABD48ABC53ABC58ABCD44ABC49ABCD54AC59ABCDE45ABCDE50ABC55ABCD60ABCD解析：第41题：财务内部收益率（FIRR）是使技术方案财务净现值为零时的折现率，不受外部参数影响，反映投资所能获得的最大收益率。但对于非常规现金流量方案，FIRR可能存在多个值。当两个方案投资额不同时，FIRR与FNPV的评价结论可能不一致。故正确答案为ABE。第42题：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。社会保险费属于规费。故正确答案为ABCD。第43题：动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率等。静态投资回收期和利息备付率属于静态指标。故正确答案为ABD。第44题：设备有形磨损的局部补偿是修理，无形磨损的局部补偿是现代化改造，有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。第二种无形磨损的局部补偿也是现代化改造，第一种有形磨损的完全补偿是更新而非修理。故正确答案为ABC。第45题：根据《招标投标法实施条例》第五十一条，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故正确答案为ABCDE。第46题：无效合同的情形包括：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。因重大误解订立的合同属于可撤销合同。故正确答案为ABCD。第47题：危险性较大的分部分项工程范围包括：基坑支护及降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、起重吊装及安装拆卸工程、拆除及爆破工程等。故正确答案为ABCD。第48题：未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。用人单位不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。故正确答案为ABC。第49题：法定解除合同的情形包括：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。选项E属于约定解除，不属于法定解除情形。故正确答案为ABCD。第50题：在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准；在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古调查、勘探。故正确答案为ABC。第51题：业主方项目管理的进度目标指的是项目动用（交付使用）的时间目标；业主方项目管理的质量目标不仅涉及施工质量，还包括设计质量、材料质量等；安全管理是项目管理中最重要的任务；项目策划是项目决策阶段的重要工作；施工方的项目管理不仅涉及施工阶段，还包括投标阶段、竣工阶段等。故正确答案为ACD。第52题：常用的工程网络计划类型包括双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划、单代号搭接网络计划。甘特图（横道图）不属于网络计划。故正确答案为ABCD。第53题：施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，包括事前控制、事中控制和事后控制，遵循动态控制原理。成本控制的目标不是成本最低，而是在保证质量和工期的前提下实现成本最优化。成本控制同时涉及直接成本和间接成本。故正确答案为ABC。第54题：施工质量控制的依据分为共同性依据和专门性依据。共同性依据包括工程合同文件、国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规等。设计文件、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件、工程建设项目质量检验评定标准属于专门性依据。故正确答案为AC。第55题：评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。评标委员会成员不得私下接触投标人。故正确答案为ABCD。第56题：组织类信息包括编码信息、单位组织信息、项目组织结构信息、项目管理组织信息。安全管理信息属于管理类信息。故正确答案为ABCE。第57题：建设工程项目进度计划系统可由不同深度、不同功能、不同项目参与方、不同周期的计划构成。进度计划系统可由业主方编制，也可由项目各参与方分别编制。故正确答案为ABCD。第58题：深基坑开挖方案、大体积混凝土浇筑方案、主体结构施工方案、脚手架搭设方案等均属于重要施工方案，需要进行技术经济比较分析，以选择最优方案。临时用电方案属于安全专项方案，主要涉及安全技术措施，通常不进行技术经济比较。故正确答案为ABCD。第59题：施工总承包模式与施工总承包管理模式的主要区别包括：工作开展程序不同、合同关系不同、对分包单位的选择和认可方式不同、对分包单位的付款方式不同、施工总承包管理单位只收取管理费不赚取总包与分包之间的差价。故正确答案为ABCDE。第60题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位安全生产责任包括：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；制定安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产条件所需资金的投入；对建筑工程定期组织安全检查等。将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位是建设单位的责任。故正确答案为ABCD。三、简答题61题参考答案：财务净现值（FNPV）指标的优点：（1）考虑了资金的时间价值，反映了技术方案在整个计算期内的盈利能力；（2）全面考虑了技术方案在整个计算期内各年的现金流量状况；（3）能够直接以货币额表示技术方案的盈利水平，经济意义明确直观，判断准则清晰（FNPV≥0，方案可行）。财务净现值指标的缺点：（1）必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率（ic（2）财务净现值是一个绝对数指标，不能反映技术方案投资中单位投资的利用效率，不便于比较投资额不同的多个方案的优劣；（3）对于寿命期不同的互斥方案，不能直接采用财务净现值进行比较，需要采用等额年值或最小公倍数法等进行调整。62题参考答案：根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。此外，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号），上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须招标。63题参考答案：建设工程项目进度控制的主要措施包括：（1）组织措施：建立进度控制目标体系，落实进度控制人员及其职责分工；编制项目进度控制的工作流程；建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；建立进度协调会议制度；编制项目进度控制的工作计划等。（2）管理措施：选择合理的承发包模式和物资采购模式；重视信息技术在进度控制中的应用；分析影响工程进度的风险，采取风险管理措施；加强合同管理，合理处理工期索赔和工期延误等。（3）经济措施：编制与进度计划相适应的资源需求计划（资金需求计划）；对应急赶工给予优厚的赶工费用；对工期提前给予奖励；对工程延误收取误期损失赔偿金等。（4）技术措施：重视设计技术对进度的影响，审查设计方案的合理性；采用先进的施工技术和施工工艺；采用先进的施工机械和施工方法；采用更先进的进度计划编制技术等。64题参考答案：（1）事前质量控制：指在正式施工前进行的质量控制。主要内容包括：编制施工质量计划，明确质量目标；审查施工方案和施工工艺；检查施工场地、施工机械设备等施工准备工作的质量；审查分包单位的资质；组织设计交底和图纸会审；对原材料、半成品和构配件进行进场检验等。（2）事中质量控制：指在施工过程中进行的质量控制。主要内容包括：加强工序质量控制，设置质量控制点；对施工过程进行连续监控，及时发现并纠正质量问题；严格执行施工质量检验制度，对隐蔽工程、分项工程和检验批及时进行检查验收；做好施工记录和质量检测记录；对关键部位、关键工序进行重点控制等。（3）事后质量控制：指对施工成品进行的质量控制。主要内容包括：组织竣工检验和试验；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量验收评定；编制竣工文件和质量报告；对质量缺陷进行处理和整改；做好成品保护和工程交付使用的准备工作等。四、计算分析题65题参考答案：（1）计算方案B的总付款额现值：方案B为等额分付现值计算，已知A=24万元，n=5年，i=8。P=A×(P/A,8（2）方案选择：方案B的总付款额现值为95.82万元，小于方案A的一次性付款现值100万元。因此，应选择方案B（分期付款方案）。理由：从资金时间价值角度分析，虽然方案B的付款总额为24×5=120万元，大于方案A的100万元，但考虑到资金的时间价值，将各年付款折现到现值为95.82万元，低于方案A的100万元，采用方案B可以为企业在当前节省4.18万元的资金现值，资金使用效率更高。66题参考答案：已知：CF=240万元，p=480元/件，Cu=260元/件，（1）盈亏平衡点产销量：Q（2）盈亏平衡点的生产能力利用率：E（3）达到设计生产能力时的年利润额：利润（4）年利润不低于100万元时的年产销量：设年产销量为Q件，则：200Q-2400000=1000000200Q=3400000Q=17000即年产销量至少应为17000件。67题参考答案：根据双代号网络计划的逻辑关系，绘制网络图并计算如下：（1）最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）计算：工作持续时间ESEFA303B505C437D6511E5712F4max(7,11)=1115G3max(12,15)=1518H21517（2）最迟开始时间（LS）和最迟完成时间（LF）计算：计算工期Tc工作LFLSH1816G1815Fmin(15,15)=1511E1510Dmin(11,15)=115Cmin(11,7)=73Bmin(11,5)=50A30（3）关键线路和计算工期：关键线路为：①→②（B）→④（D）→⑥（F）→⑦（G），即B→D→F→G。计算工期Tc（4）工作D的总时差和自由时差：工作D的总时差TFD=L工作D的自由时差FFD=min(ES紧后工作F五、综合案例分析题68题参考答案：1.第3个月承包人应获得的工程进度款金额：分部分项工程费：520万元措施项目费：30万元其他项目费（暂列金额实际动用）：10万元小计（不含规费税金）：520+30+10=560万元规费及税金：560×15万元本月完成合同价款：560+84=644万元质量保证金扣留：644×3万元本月应获得进度款：644×90万元答：第3个月承包人应获得的工程进度款金额为560.28万元。2.承包人索赔是否成立及可索赔金额：（1）索赔是否成立：承包人提出的索赔成立。理由如下：根据合同约定及《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，因发包人未能按合同约定提供施工场地，导致承包人无法按计划施工的，属于发包人原因造成的延误，承包人有权提出工期和费用索赔。关于索赔程序：承包人于事件发生后第10天提交了索赔意向通知书，符合“在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书”的规定；于第28天提交了正式索赔申请书，符合“在提交索赔意向通知书后28天内正式提交索赔申请书”的规定。索赔程序合规。（2）可索赔费用计算：人工窝工费：5万元机械闲置费：3万元管理费：1万元合计可索赔费用：5+3+1=9万元答：承包人索赔成立，可索赔费用金额为9万元。3.工程量偏差调整及工程价款结算：清单工程量：1200m³实际完成工程量：1800m³工程量偏差：1800-1200工程量偏差超过15%，根据合同约定，超出15%部分应调整综合单价。不调价部分工程量：1200×(1+15m³调价部分工程量：1800-1380=420m³调价后综合单价：350×0.95=332.5元/m³应结算工程价款：1380×350+420×332.5=483000+139650=622650答：该分项工程应结算的工程价款为62.27万元。调整依据为合同约定“工程量偏差超过15%时，对超过部分综合单价调整系数为0.95”。4.预付款总额及每月扣回金额：签约合同价：6800万元暂列金额：300万元预付款基数：6800-300=6500万元预付款总额：6500×15万元分5个月等额扣回，每月扣回：9755答：预付款总额为975万元，每月应扣回195万元。69题参考答案：1.深基坑专项施工方案审批程序是否正确及责任承担：（1）审批程序不正确。理由：根据《建设工程安全生产管理条例》及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，深基坑专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制（实行分包的，可由专业分包单位编制），经施工总承包单位技术负责人和总监理工程师签字后实施，而不是仅由分包单位技术负责人审批。超过一定规模的深基坑工程（开挖