2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析

2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的效力高于地方性法规B.地方性法规的效力高于部门规章C.部门规章的效力高于地方政府规章D.地方政府规章的效力高于地方性法规答案A解析在我国法律体系中，宪法具有最高效力，其次是法律，再次是行政法规。行政法规的效力高于地方性法规和规章。地方性法规与部门规章之间效力无高下之分，发生冲突时由国务院提出意见。部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自权限范围内施行。2.根据《民法典》，下列主体中，属于非法人组织的是（）。A.有限责任公司B.股份有限公司C.个人独资企业D.事业单位答案C解析非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己的名义从事民事活动的组织，包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。有限责任公司和股份有限公司属于营利法人，事业单位属于非营利法人。3.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程代理行为主要以书面形式委托B.代理人可以以被代理人的名义与自己进行民事活动C.转委托代理未经被代理人同意的，代理人不再承担任何责任D.委托代理授权不明的，由代理人向第三人承担全部责任答案A解析建设工程代理行为大多以书面形式委托，法律规定应当采用书面形式的，从其规定。代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为。转委托代理未经被代理人同意或追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任。委托代理授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。4.下列关于建设用地使用权的说法，错误的是（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式C.工业用地使用权出让的最高年限为50年D.建设用地使用权人无权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押答案D解析建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。A、B、C选项均符合《民法典》及《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，工业用地使用权出让最高年限为50年。5.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同约定2024年3月1日开工。施工单位因自身原因迟至2024年3月20日才进场施工。施工期间，因不可抗力导致工程停工10日。施工单位可主张顺延工期的天数是（）。A.0天B.10天C.19天D.29天答案B解析因不可抗力导致工期延误的，承包人可以主张工期顺延。但承包人自身原因造成的迟延开工天数不能顺延。本题中不可抗力发生在施工期间，导致停工10日，该10日可以顺延；因施工单位自身原因迟延的19天不能顺延。6.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，但（）除外。A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面积在200平方米以下的建筑工程C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.抢险救灾工程答案C解析根据《建筑法》，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅，不适用施工许可制度。本题要求选择施工许可的除外情形，C选项符合《建筑法》规定。7.关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以2次为限，每次不超过3个月C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止D.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证答案A解析建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以2次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。B选项表述正确但不符合题干要求；C选项正确；D选项应为“满1年”。8.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。A.施工总承包、专业承包、施工劳务B.施工总承包、专业承包、工程总承包C.工程总承包、专业承包、施工劳务D.施工总承包、工程总承包、劳务分包答案A解析建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。工程总承包不属于建筑业企业资质序列。9.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人B.注册建造师可以同时在两个单位注册C.注册建造师变更聘用单位的，无需办理变更注册D.注册建造师在执业过程中造成质量事故的，一律吊销执业资格证书答案A解析注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，但同一工程相邻分段发包或分期施工的除外。注册建造师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。变更聘用单位的，应当办理变更注册。造成质量事故是否吊销证书，应当根据情节轻重依法处理，并非一律吊销。10.下列关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，应当公开招标D.公开招标的资格审查采用资格预审方式，不得采用资格后审答案C解析公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，应当公开招标，但有法定情形可以邀请招标。招标资格审查可以采取资格预审或资格后审方式。11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日答案C解析依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。这是《招标投标法》的强制性规定，目的是保障投标人有充分的编制投标文件的时间。12.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方可以以各自的名义单独投标C.联合体应当在提交投标文件截止时间后组成D.联合体中标后，由牵头人与招标人签订合同答案A解析联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同。13.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出答案C解析《招标投标法实施条例》第39条规定了投标人相互串通投标的法定情形，包括投标人之间协商投标报价等实质性内容、约定中标人、约定部分投标人放弃投标或者中标等。A、B、D选项属于《招标投标法实施条例》第40条规定的“视为投标人相互串通投标”的情形。14.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一C.评标委员会成员可以与投标人有利害关系D.评标委员会成员的名单应当在开标前公布答案A解析评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员不得与投标人有利害关系。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。15.某依法必须招标的项目，评标委员会推荐了3名中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以（）。A.重新招标B.确定排名第二的中标候选人为中标人C.在排名第二和第三的中标候选人中任意选择D.直接指定其他投标人为中标人答案B解析排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。16.根据《民法典》，下列合同属于可撤销合同的是（）。A.违反法律、行政法规的强制性规定的合同B.违背公序良俗的合同C.因重大误解订立的合同D.恶意串通损害他人合法权益的合同答案C解析A、B、D选项属于无效合同。可撤销合同包括：因重大误解订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同（未损害国家利益的）。17.根据《民法典》，合同权利义务终止的情形不包括（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债权人免除债务D.债务人更换法定代表人答案D解析合同权利义务终止的情形包括：债务已经按照约定履行、合同解除、债务相互抵销、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人等。债务人更换法定代表人属于主体内部变更，不影响合同效力。18.下列关于违约责任的承担方式，说法错误的是（）。A.继续履行可以与违约金并用B.定金和违约金可以同时适用C.赔偿损失应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益D.采取补救措施适用于质量不符合约定的情形答案B解析当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，但不能同时适用。A选项，继续履行是法定责任形式，可以与违约金并用；C选项符合《民法典》关于可预见规则的规定；D选项正确。19.根据《民法典》，下列关于保证的说法，正确的是（）。A.保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁前，有权拒绝承担保证责任C.连带责任保证的保证人在主债务履行期届满前，即应承担保证责任D.保证期间可以约定长于诉讼时效期间答案A解析《民法典》第686条规定，保证方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝承担保证责任。连带责任保证的保证人在主债务履行期届满后，债权人可以要求保证人承担保证责任。保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长，约定超过诉讼时效期间的，超过部分无效。20.关于抵押权设立的说法，正确的是（）。A.不动产抵押权自抵押合同生效时设立B.动产抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记不得对抗善意第三人C.不动产抵押权未经登记不产生任何法律效力D.抵押权均自登记时设立答案B解析不动产抵押权自登记时设立，合同生效与物权设立相区分。动产抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记不得对抗善意第三人。A选项错误，不动产抵押权自登记时设立；C选项表述不准确，抵押合同本身有效，只是抵押权未设立；D选项错误。21.下列关于施工现场安全防护的说法，正确的是（）。A.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养B.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场暂时停止施工的，施工单位无需做好现场防护D.施工现场的安全警示标志可以根据施工进度自行拆除答案A解析根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护。安全警示标志不得随意拆除。22.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A解析施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。23.关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。A.安全文明施工费由投标人自主报价，不设最低标准B.安全文明施工费属于竞争性费用C.发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%D.安全文明施工费不得作为竞争性费用答案D解析根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关规定，安全文明施工费由发包人承担，不得作为竞争性费用。发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A、B选项错误。24.根据《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。A.12B.24C.48D.72答案C解析《工伤保险条例》第15条规定，在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。25.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案B解析事故等级划分：特别重大事故，30人以上死亡；重大事故，10人以上30人以下死亡；较大事故，3人以上10人以下死亡；一般事故，3人以下死亡。注意“以上”含本数，“以下”不含本数（就高原则）。26.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.竣工结算完成D.移交工程资料答案A解析建设工程的最低保修期限自竣工验收合格之日起计算。保修期限根据工程部位不同有所区别：基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程为5年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期等。27.下列关于工程竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收由施工单位组织B.竣工验收合格后，建设单位应当及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案C.竣工验收合格的，施工单位即可立即交付使用，无需办理备案手续D.竣工验收只需建设、施工双方参加答案B解析竣工验收由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位参加。建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件报建设行政主管部门备案。竣工验收合格后，建设单位应当及时移交建设项目档案。28.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上3%以下B.2%以上4%以下C.3%以上5%以下D.5%以上10%以下答案B解析施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。29.下列关于工程质量保修责任的说法，错误的是（）。A.保修期内因施工单位原因造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用B.保修期内因建设单位使用不当造成的质量缺陷，施工单位不承担保修责任C.施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修D.涉及结构安全的质量缺陷，建设单位应当立即向当地建设行政主管部门报告答案B解析保修期内因建设单位或者用户使用不当造成的质量缺陷，施工单位可以不予保修，但属于保修范围的，即使非施工单位原因造成，施工单位也应当先履行保修义务，费用由责任方承担。D选项，涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施。30.根据《民事诉讼法》，建设工程施工合同纠纷的管辖法院是（）。A.被告住所地人民法院B.原告住所地人民法院C.工程所在地人民法院D.合同签订地人民法院答案C解析因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院管辖。31.根据《仲裁法》，下列纠纷中，可以仲裁的是（）。A.婚姻、收养、监护纠纷B.依法应当由行政机关处理的行政争议C.建设工程施工合同纠纷D.继承纠纷答案C解析《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。建设工程施工合同纠纷属于平等主体间的合同纠纷，可以仲裁。32.根据《仲裁法》，仲裁裁决作出后，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向（）申请执行。A.仲裁委员会B.仲裁委员会所在地的基层人民法院C.被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院D.被执行人住所地的基层人民法院答案C解析当事人申请执行仲裁裁决，应当向被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院提出。仲裁委员会无强制执行权。33.根据《行政复议法》，下列事项中，可以申请行政复议的是（）。A.对行政机关作出的行政处分不服B.对行政机关作出的限制人身自由的行政强制措施不服C.对行政机关就民事纠纷作出的调解不服D.对国防、外交等国家行为不服答案B解析可以申请行政复议的范围包括对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、限制人身自由等行政强制措施不服等。A选项属于内部行政行为，不通过行政复议解决；C选项民事纠纷调解不具有强制力，不能复议；D选项国家行为不能复议。34.关于民事诉讼时效的说法，正确的是（）。A.普通诉讼时效期间为3年B.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算C.诉讼时效届满后，权利人丧失起诉权D.诉讼时效期间可以中止、中断和延长答案A解析《民法典》规定普通诉讼时效期间为3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。诉讼时效届满后，权利人丧失胜诉权而非起诉权。诉讼时效期间可以中止、中断，但不适用延长。B选项表述正确但不符合题干要求（多选），本题单选选A。35.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依法取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.5答案C解析安全生产许可证的有效期为3年。有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。36.下列关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位C.劳务派遣用工是基本的用工形式D.被派遣劳动者在用工单位工作满1年方可转为用工单位正式员工答案A解析劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。劳动合同用工是基本用工形式。37.根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工的生育产假为（）天。A.90B.98C.100D.120答案B解析女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程停工，承包人索赔人工费时，一般按照（）计算。A.停工期间实际发生的所有人员工资B.停工期间现场工人的工资C.合同约定的日工资乘以停工天数D.停工期间留守人员的工资答案D解析因发包人原因造成工程停工的，承包人有权索赔停工期间现场留守人员的工资等费用。停工期间现场工人已经撤离，承包人应采取措施减少损失，索赔应以实际、合理的留守人员工资为基础。39.下列关于危大工程安全管理的说法，错误的是（）。A.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案B.专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章C.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证D.专家论证会由施工单位组织答案D解析对于超过一定规模的危大工程，专家论证会应当由施工单位组织召开，实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。D选项表述“专家论证会由施工单位组织”本身正确，但题干要求选错误项，需注意B选项应为“由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后报总监理工程师审查”，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，再由总监理工程师审查签字。本题存在争议，按官方真题答案，应关注“专家论证会由施工单位组织”的表述。此题答案存疑，正式考试中以官方公布为准。40.根据《保障农民工工资支付条例》，农民工工资保证金实行（）制度。A.统一标准、属地管理B.差异化管理C.按项目缴纳，不得减免D.由建设单位缴纳答案B解析农民工工资保证金实行差异化存储办法，对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施，对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用金融机构保函替代。工资保证金由施工总承包单位缴纳。41.下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查时间不少于其工作日的15%B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%C.建筑施工企业负责人带班检查时，可以委托项目技术负责人代行职责D.项目负责人带班生产期间，因故需离开施工现场的，应当向建设单位请假答案B解析建筑施工企业负责人每月带班检查时间不少于其工作日的25%。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。项目负责人带班生产期间，因故需离开施工现场的，应当向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。建筑施工企业负责人带班检查时，不得委托他人代行。42.根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程进度款的计算周期一般为（）。A.按旬B.按月C.按季度D.按年答案B解析建设工程价款结算一般以月为周期进行进度款结算。具体结算周期可以在合同中约定，但实践中以按月结算为主。43.下列关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.国家标准分为强制性标准和推荐性标准，行业标准均为强制性标准B.强制性标准必须执行，推荐性标准国家鼓励采用C.地方标准一律不得高于国家标准D.企业标准对外公开后自动成为强制性标准答案B解析国家标准和行业标准都分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准必须执行，推荐性标准国家鼓励采用。地方标准可以制定严于国家标准的地方标准。企业标准是企业的内部技术要求，对外公开后不自动成为强制性标准。44.根据《环境保护法》，建设单位对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，应当在编制时向可能受影响的（）说明情况，充分征求意见。A.单位和个人B.社区居民C.社会公众D.相关专家答案C解析对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在编制时向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见。负责审批的部门应当公开相关信息，征求公众意见。45.下列关于民事诉讼证据的说法，错误的是（）。A.书证应当提交原件，物证应当提交原物B.证人应当出庭作证C.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D.人民法院应当主动调查收集所有证据答案D解析民事诉讼实行“谁主张，谁举证”的举证责任原则。人民法院只有在法律规定的特殊情形下（如当事人因客观原因不能自行收集的证据），才应当主动调查收集证据，并非所有证据都需法院主动调查。46.根据《民法典》，下列关于格式条款的说法，正确的是（）。A.提供格式条款一方不合理地免除其责任、加重对方责任的，该格式条款无效B.格式条款均有效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照提供格式条款一方的解释处理D.格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案A解析提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该格式条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释；有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。47.根据《劳动合同法》，下列关于试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月B.同一用人单位与同一劳动者可以约定2次试用期C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同，可以约定试用期D.试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的70%答案A解析劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。48.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。A.3B.5C.7D.10答案A解析依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。49.下列关于行政强制的说法，错误的是（）。A.行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施B.行政强制执行由法律设定C.地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施D.行政强制措施权不得委托答案C解析冻结存款、汇款的行政强制措施只能由法律设定。地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物以及扣押财物的行政强制措施，但不得设定冻结存款、汇款。50.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.节能备案C.节能核准D.节能审批答案A解析国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。51.下列关于建设工程施工合同无效的处理，正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.建设工程施工合同无效，承包人一律不能获得工程价款C.建设工程施工合同无效，经竣工验收不合格的，承包人应当全额返还已付工程款D.建设工程施工合同无效，承包人已经取得的工程款应当全部返还答案A解析建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。竣工验收不合格的，修复后验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；修复后验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。52.根据《民法典》，下列关于法定代理的说法，正确的是（）。A.法定代理人是基于被代理人的授权而产生B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人C.法定代理人可以随时辞去代理职责D.法定代理权的产生需要被代理人追认答案B解析法定代理是基于法律的直接规定而产生的代理。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。委托代理才是基于被代理人授权而产生。法定代理人不得随意辞去代理职责。53.根据《建筑法》，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.由承包单位承担全部责任B.由监理单位承担全部责任C.由监理单位与承包单位承担连带赔偿责任D.由监理单位与承包单位各承担一半责任答案C解析工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。54.根据《注册建造师管理规定》，注册证书与执业印章有效期为（）年。A.2B.3C.4D.5答案B解析注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册。55.下列关于工程分包的表述，正确的是（）。A.承包人可以将全部工程分包给第三人B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.承包人可以将工程主体结构的施工分包给具有相应资质的单位D.分包单位应当具备相应的资质条件，并取得建设单位认可答案D解析承包人不得将全部工程转包或者肢解后以分包的名义分别转包。分包单位不得将其承包的工程再分包。承包人不得将工程主体结构、关键性工作的施工分包给他人，但法律另有规定的除外。分包单位应当具备相应资质条件，且分包须经建设单位认可。56.根据《民事诉讼法》，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。A.3B.6C.9D.12答案B解析人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。57.根据《大气污染防治法》，施工单位在施工工地应当采取的扬尘污染防治措施不包括（）。A.设置硬质围挡B.采取覆盖、分段作业、择时施工等措施C.对超过3个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖D.所有施工工地必须安装在线监测设备答案D解析施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。D选项“所有施工工地必须安装在线监测设备”过于绝对，法条要求的是“重点扬尘污染源”应安装在线监测设备。58.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。A.施工单位项目负责人B.专业技术人员C.专职安全生产管理人员D.总监理工程师答案B解析安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明。59.根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在招标文件中如实载明（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.标底D.评标委员会成员名单答案A解析招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。60.下列关于建筑施工噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外C.因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民，无需取得证明D.建筑施工噪声排放标准由建设单位制定答案B解析A选项申报机关应为工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门，申报期限为工程开工15日以前，表述正确但需注意题干要求选正确的，B选项符合《环境噪声污染防治法》规定。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。建筑施工噪声排放标准由国家制定，而非建设单位。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，下列权利中，属于用益物权的有（）。A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.抵押权D.地役权E.留置权答案ABD解析用益物权是对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，包括建设用地使用权、土地承包经营权、宅基地使用权、地役权、居住权等。抵押权和留置权属于担保物权。62.下列关于建筑施工企业安全生产责任的说法，正确的有（）。A.建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责B.项目负责人对建设工程项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查D.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险E.施工单位应当在施工现场设置消防通道，但不必设置消防水源答案ABCD解析E选项错误，施工单位应当在施工现场设置消防通道和消防水源。A、B、C选项符合《建设工程安全生产管理条例》的规定。D选项，意外伤害保险由施工单位办理，属强制性保险。63.根据《招标投标法》，下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件未按照招标文件要求密封E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应答案ABCE解析评标委员会应当否决投标的情形包括：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价（但招标文件要求提交备选投标的除外）；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。D选项属于开标时应当拒收的情形，不属于评标委员会否决投标的情形。64.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。A.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计B.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向设计单位提出C.施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.施工单位应当建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理E.施工人员对涉及结构安全的试块、试件，可以自行取样送检答案ACD解析B选项错误，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，通常向建设单位和监理单位提出。E选项错误，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。65.根据《民法典》，下列情形中，发包人可以解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务B.承包人在合同约定的期限内没有完工，经发包人催告后在合理期限内仍未完工C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复D.承包人将承包的建设工程非法转包E.发包人未按约定支付工程款答案ABCD解析发包人可以解除建设工程施工合同的情形包括：承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务；承包人在合同约定的期限内没有完工，经发包人催告后在合理期限内仍未完工；承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复；承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包。E选项属于承包人解除合同的情形。66.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作E.劳动者被依法追究刑事责任答案ABE解析A、B、E选项属于用人单位可以立即解除劳动合同（过失性辞退）的情形。C、D选项属于用人单位提前30日书面通知或者额外支付一个月工资后可以解除劳动合同（无过失性辞退）的情形，不属于单方立即解除。67.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.脚手架工程E.普通砌筑工程答案ABCD解析危险性较大的分部分项工程包括基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等。普通砌筑工程不属于危大工程。68.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.基层人民法院管辖第一审民事案件，但法律另有规定的除外B.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖C.因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖D.协议管辖可以突破专属管辖E.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉答案ABCE解析D选项错误，协议管辖不得违反专属管辖和级别管辖的规定。协议管辖仅适用于合同或者其他财产权益纠纷，且只能在被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院中选择。69.根据《工伤保险条例》，下列情形中，应当认定为工伤的有（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害D.患职业病E.因工外出期间，从事个人活动受到伤害答案ABCD解析应当认定为工伤的情形包括：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；患职业病；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明等。E选项从事个人活动受到伤害不属于工伤。70.根据《建筑法》，下列行为中，属于禁止的行为有（）。A.建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.建筑施工企业以其他企业的名义承揽工程C.建筑施工企业允许其他单位以本企业的名义承揽工程D.大型建筑工程由两个以上承包单位联合共同承包E.建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位答案ABC解析禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。D、E选项属于合法行为，联合共同承包和合法分包为法律所允许。71.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.违反法律、行政法规的强制性规定的合同C.违背公序良俗的合同D.行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同E.显失公平的合同答案BCD解析无效合同包括：无民事行为能力人订立的合同；行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同；违反法律、行政法规的强制性规定的合同；违背公序良俗的合同；行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的合同。A选项（欺诈）和E选项（显失公平）属于可撤销合同。72.下列关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求人民法院作出裁定D.仲裁协议可以约定两个以上仲裁机构E.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外答案ABE解析C选项错误，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。D选项错误，仲裁协议约定的仲裁机构应当明确，约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个；不能达成一致的，仲裁协议无效。73.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列事项中，属于发承包双方应当在合同中约定的有（）。A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式B.工程进度款的支付方式、数额及时限C.工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时限D.工程质量保修金的数额、预留方式及时限E.评标委员会成员名单答案ABCD解析发承包双方应当在合同中约定工程价款的预付、进度款支付、结算方式、价款调整、工程质量保修金的数额、预留方式及时限等事项。评标委员会成员名单属于招标过程保密事项，不属于合同约定内容。