建设工程燃油采购合同协议

建设工程燃油采购合同协议本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：采购方（以下简称“甲方”）：_________（公司全称）法定代表人：____________________注册地址：______________________联系方式：______________________项目负责人：____________________银行账户：______________________供应方（以下简称“乙方”）：_________（公司全称）法定代表人：____________________注册地址：______________________联系方式：______________________银行账户：______________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方为______（填写建设工程项目名称及地点）工程项目采购燃油事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条标的物1.1乙方同意根据甲方需求，向甲方供应燃油。1.2燃油种类：0#柴油。1.3燃油规格/等级：符合国标GB/T252标准，车用柴油国VI标准。1.4燃油质量：除符合上述规格等级外，硫含量不超过______%，水分不超过______%，杂质含量不超过______%。乙方应提供每批次交货时的油品检测报告供甲方核对。1.5数量：甲方预计总需求量为______吨燃油，用于______项目建设。具体供应量及批次由甲方根据工程实际需求，提前______日以书面形式（或双方约定的其他方式）向乙方发出订单，乙方应在收到订单后______日内完成供应。总供应周期自______年______月______日起至______年______月______日止。第二条价款与支付2.1单价：柴油价格为人民币______元/吨（含税/不含税，请根据实际情况选择并注明）。此价格自______年______月______日起生效，直至______年______月______日止。此价格为固定价格/浮动价格（请根据实际情况选择并注明）。如为浮动价格，价格调整依据为______（例如：国家发改委公布的柴油最高零售价/国际布伦特原油价格指数等），调整周期为______，调整生效时间为______。2.2总价款：暂按预计总需求量______吨乘以单价______元/吨计算，总金额为人民币______元。最终结算金额以实际供应数量乘以约定单价为准。2.3价款构成：本价格包含燃油本身费用及从乙方仓库至甲方指定交货地点的运输费用/本价格不含运输费用（请根据实际情况选择并注明）。2.4支付方式：乙方通过银行转账方式收取货款。2.5支付节点：甲方在验收合格后______日内，支付该批次货款总额的______%作为预付款；在甲方收到乙方开具的等额有效发票后______日内，支付该批次货款总额的______%；剩余______%作为尾款，于合同履行期限届满后/工程竣工验收合格后______日内支付。甲方支付尾款的前提条件是：乙方已提供等额有效发票，且甲方未发现任何质量问题。2.6支付账户：乙方收款账户信息如下：开户名称：_________开户银行：_________银行账号：_________2.7发票：乙方应在甲方每次付款前/收到甲方预付款后______日内，向甲方开具合法有效的增值税专用发票（或普通发票，请根据甲方需求选择）。第三条履行期限、地点和方式3.1履行期限：本合同有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效。燃油供应期限自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2履行地点：甲方指定的施工现场仓库/油罐所在地，具体地址为：_________。乙方负责将燃油运送至该地点。3.3履行方式：乙方负责将燃油运输至甲方指定地点并完成卸货。运输方式为______（例如：乙方自备车辆运输/甲方委托第三方运输，费用由______承担，请根据实际情况选择并注明）。交货时间应尽量满足甲方工程进度需求，具体每次交货时间以甲方订单要求为准。乙方应确保在甲方提出订单后______日内完成交货。第四条验收标准与异议期限4.1验收标准：以本合同第一条约定的质量标准、国家/行业标准及交货时的油品检测报告为验收依据。4.2验收程序：采用共同验收方式。乙方在每次交货时，应邀请甲方代表共同进行现场验收，包括外观检查和数量核对。对于需要送检的，双方共同取样，并由具备资质的检测机构进行检测。4.3验收时限：甲方应在乙方完成交货并通知后______小时内完成验收。4.4异议期限：甲方如对燃油数量或外观有异议，应在验收时限内提出；如对油品质量有异议，应在验收时限内完成取样，并在收到样品后______日内（或检测报告发出后______日内）提出书面异议。甲方逾期未提出书面异议的，视为验收合格。4.5异议处理：如甲方提出异议，双方应友好协商解决。如协商不成，可委托______（例如：中国石油化工股份有限公司/中国石油天然气股份有限公司）进行油品质量检测，检测费用由责任方承担。如油品质量不合格，乙方应负责更换或退货，并承担由此产生的直接损失。第五条违约责任5.1乙方违约责任：(1)未按合同约定的时间、数量、质量交付燃油，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付部分货款总额的______%作为违约金。逾期超过______日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。(2)交付燃油质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于设备损坏、工程延误损失等。若更换或退货仍无法满足甲方需求，甲方有权解除合同并要求赔偿。(3)甲方已支付但乙方未交付相应燃油的，应双倍返还该部分货款。5.2甲方违约责任：(1)未按合同约定支付货款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的______%作为违约金。逾期超过______日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部未付款项及违约金。(2)无正当理由拒绝接收符合合同约定的燃油，应承担由此造成的乙方运输等额外费用，并按合同约定支付货款。第六条不可抗力6.1若任何一方因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件，导致无法履行或延迟履行合同义务，应及时通知对方，并在合理期限内提供有效证明。6.2因不可抗力事件影响合同履行的，根据事件影响程度，双方可协商延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。第七条保密条款7.1甲乙双方对于在本合同签订及履行过程中获悉的对方的商业秘密（包括但不限于价格、客户信息、技术数据、财务信息等）负有保密义务。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等商业秘密。此保密义务不因本合同的终止而失效。第八条合同解除与终止8.1除本合同另有约定或法律规定外，发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(1)一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后______日内仍未纠正的；(2)一方进入破产、清算程序的；(3)发生不可抗力事件，导致合同目的无法实现的。8.2合同在约定的履行期限届满后自动终止。8.3合同解除或终止后，双方应结清所有款项，返还各自的财产，并协商处理合同未了事宜。因解除或终止给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向______（选择一项：甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交______仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁）。第十条通知与送达10.1双方确认本合同首部列明的地址、电话、传真、电子邮箱等联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后______日视为送达）/或通过传真、电子邮件发送（以发出时视为送达）即视为有效送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效。第十一条法律适用11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、协议或谅解。12.2对本合同的任何修改或补充，均需以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。12.3若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。12.4本合同未尽