建设工程项目劳务报酬合同样板

建设工程项目劳务报酬合同样板发包人（Employer/Principal）：[发包人全称]地址（Address）：[发包人注册地址或主要经营地址]法定代表人/负责人（LegalRepresentative/PersoninCharge）：[姓名]联系电话（ContactNumber）：[电话号码]承包人（Contractor/ServiceProvider）：[承包人全称或姓名]地址/住址（Address/Residence）：[承包人注册地址或实际住址]负责人（PersoninCharge）：[姓名]联系电话（ContactNumber）：[电话号码]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就发包人委托承包人提供下列劳务事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条工作内容与要求1.1本合同项下承包人需完成的工作内容为：[详细、具体地描述需要完成的劳务工作，例如：负责XX工程位于A栋1-3层的模板安装与拆除工作，包括但不限于模板加工、运输、安装、加固、拆除及清理等全部劳务作业]。1.2工作范围：工作内容涉及但不限于[具体说明工作区域、楼层、部位等]。1.3质量标准：承包人应按照国家现行相关施工质量验收规范标准及设计要求进行作业，确保工程质量达到[具体说明质量等级，如：合格]标准。具体质量标准包括但不限于[列举关键的质量要求，如：模板安装允许偏差符合JGJ33-2012规范要求，混凝土表面模板拆除后应平整、光洁]。1.4安全要求：承包人及其所有参与作业人员必须严格遵守国家及地方的安全生产法律法规、规章制度，以及发包人现场制定的安全操作规程和文明施工管理规定。必须正确佩戴和使用安全帽、安全带等个人防护用品。承包人应对其劳务人员的安全负全部责任，杜绝任何安全事故的发生。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担全部责任，发包人应积极配合事故处理。1.5工期要求：承包人应按照发包人提供的施工进度计划要求，在[起始日期]前完成本合同项下全部劳务工作。总工期为[总天数]天。如遇发包人原因、不可抗力或设计变更等因素导致工期延误，经发包人书面确认后，工期相应顺延。第二条劳务报酬2.1本合同项下劳务报酬采用[选择一种计价方式：固定总价/单价合同/计时计日工]方式结算。（若选择固定总价）：总价款为人民币（大写）[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。（若选择单价合同）：按[具体说明计价方式，如：工程量清单]进行结算，单价为人民币[单价金额]元/平方米（或立方米、或其他计量单位），最终报酬按实际完成并经双方确认的工程量乘以单价计算。（若选择计时计日工）：按实际投入工作天数结算，日工资标准为人民币[金额]元/人·天，超出[约定加班天数]天的加班按[约定加班工资计算方式]计算。2.2报酬包含：本合同约定的劳务报酬包含[说明报酬包含的内容，如：承包人完成本合同约定工作内容所需的人工费、自身工具使用费、安全防护用品费等，但不包含/包含：发包人提供的材料费、机械使用费、税费等]。承包人需自行承担并缴纳其个人应缴纳的各项税费。2.3支付方式：劳务报酬按以下方式支付：（方式一：按进度）：承包人完成[节点一工作内容]并经发包人验收合格后，发包人支付总劳务报酬的[百分比]%，即人民币[金额]元；完成[节点二工作内容]并经发包人验收合格后，发包人支付总劳务报酬的[百分比]%，即人民币[金额]元；剩余[百分比]%，即人民币[金额]元，在承包人完成全部劳务工作并通过最终验收后[天数]日内支付。（方式二：按月）：发包人根据承包人每月提交的完成工作量报告及考勤记录，审核确认后，于次月[具体日期]前支付上月应付劳务报酬的[百分比]%，剩余[百分比]%在结算时支付。（请选择或修改上述一种支付方式，并详细填写）2.4支付账户：发包人应将劳务报酬支付至承包人指定的以下银行账户：开户名（AccountName）：[承包人全称或姓名]开户行（BankName）：[银行名称]账号（AccountNumber）：[银行账号]承包人变更收款账户需提前[天数]日书面通知发包人，否则原账户视为有效。第三条双方权利与义务3.1发包人权利与义务：3.1.1提供满足劳务作业所需的施工场地、临时设施（如临时水电接口）及必要的施工条件。3.1.2按照本合同约定及时向承包人支付劳务报酬。3.1.3对承包人的劳务工作进行必要的进度、质量和安全生产方面的指导、监督和管理，但不得直接指挥承包人如何作业。3.1.4负责办理本项目施工许可等所需手续，并确保承包人有权进入现场作业。3.1.5提供或协调提供必要的安全生产防护设施和合格的劳动保护用品（如安全帽等），相关费用由[发包人/承包人]承担。3.1.6协助承包人处理因发包人原因造成的或第三方责任引发的纠纷或事故。3.1.7审核承包人提交的劳务报酬支付申请及相关资料。3.2承包人权利与义务：3.2.1按照合同约定，在指定时间、地点完成约定的劳务工作，确保工作质量和安全。3.2.2严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，遵守发包人的各项安全管理规定，落实安全生产责任制。3.2.3自行负责准备和提供完成本合同项下劳务工作所需的全部工具、设备、辅材及个人防护用品，并承担相关费用及维护责任。3.2.4接受发包人对劳务进度、质量和安全的合理检查与监督，并按要求提供相关资料。3.2.5妥善保管发包人提供或发包人委托承包人保管的材料、设备。3.2.6承包人应将其劳务人员纳入发包人现场统一管理，服从发包人现场管理人员的指挥和调度。3.2.7承担因自身原因造成的安全事故、质量缺陷等一切责任和损失，并自行处理善后事宜。3.2.8按合同约定及时提交已完成工作的成果及相关资料供发包人验收。第四条材料与设备4.1本合同项下工程所需的主要建筑材料（如：钢筋、混凝土、模板材料等）由[发包人/承包人]负责采购供应。由发包人供应的，发包人应提前[天数]日将材料清单、规格型号、质量要求、数量、供应时间及地点书面通知承包人，并保证按时按质供应至约定地点。材料运输及卸货费用由[发包人/承包人]承担。承包人应按施工方案和进度要求合理使用材料，因承包人原因造成材料浪费或损坏的，由承包人承担损失。4.2施工机械设备（如：塔吊、施工电梯、搅拌机等）由[发包人/承包人]提供或租赁。由发包人提供的，承包人应按约定时间进场使用，并承担设备操作人员、维修保养及租赁费用（如有）。由承包人自备的，承包人应确保设备符合安全使用要求，并承担所有相关费用及责任。4.3发包人提供的材料、设备，承包人不得擅自更换、转借或挪作他用。施工完毕后，除承包人自备工具设备外，发包人提供的材料、设备应予以清点并交还发包人或其指定人员。第五条质量与验收5.1承包人应严格按照国家及行业相关技术规范、设计图纸和合同约定标准进行作业，确保工程质量。5.2发包人有权对承包人的劳务作业过程进行随机抽查和监督。隐蔽工程或关键工序完成后，承包人应提前通知发包人检查验收，验收合格后方可进行下道工序。未经发包人验收或验收不合格的，承包人不得擅自继续施工。5.3分部分项劳务工作完成后，承包人应自检合格后报发包人验收。发包人应在收到报告后[天数]日内组织验收。验收合格的，发包人签署验收记录；验收不合格的，发包人应向承包人发出书面通知，说明不合格原因和要求整改，承包人应在[天数]日内整改完毕并重新申请验收。若承包人拒绝整改或整改后仍不合格，发包人有权采取必要措施（如：委托他人完成、扣减相应报酬等），由此产生的费用由承包人承担。第六条安全生产6.1双方应共同遵守“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范。6.2发包人应提供符合安全生产条件的施工环境，进行安全技术交底，配备必要的安全防护设施。发包人应负责投保本项目相关工程保险及承包人人员意外伤害保险（或明确由承包人自行购买，发包人提供协助或承担部分费用，具体方式：[选择或约定]）。6.3承包人必须建立健全自身安全生产管理责任制，对全体作业人员进行安全教育和培训，确保人人懂安全、会安全。承包人应严格遵守安全操作规程，正确使用安全防护用品，严禁违章作业和冒险蛮干。6.4发包人有权对承包人的安全生产措施和作业行为进行监督检查，对存在安全隐患的，有权责令立即整改。承包人应积极配合。6.5因承包人原因发生的安全事故，由承包人承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、罚款、事故处理等所有费用。发包人应积极协助承包人处理事故，但由此产生的费用由承包人承担（除非事故是由发包人原因直接导致的）。6.6因发包人原因或不可抗力因素导致的安全事故，责任由相关方承担，双方应协商解决或依法处理。第七条保险7.1发包人应负责投保与本项目施工相关的建筑工程一切险（及第三者责任险等）、安装工程一切险（如适用）等财产保险，保险范围和金额应满足工程需要。7.2发包人应负责为承包人所有参与本工程施工的人员办理意外伤害保险（或明确由承包人自行购买，发包人承担部分费用，具体方式：[选择或约定]），确保在发生意外事故时，能够及时获得赔偿。7.3因承包人原因造成发包人或其他第三方人员、财产损失的，由承包人承担赔偿责任，发包人有权从应付承包人的劳务报酬中直接扣除。第八条保密8.1甲乙双方应对在合作过程中了解到的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）以及本合同内容承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第九条违约责任9.1若发包人未按合同约定支付劳务报酬，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比，如：万分之五]向承包人支付违约金。逾期支付超过[天数]日的，承包人有权暂停工作，或解除合同，并要求发包人支付已完成工作的相应报酬及违约金。9.2若承包人未按合同约定工期完成劳务工作，且非因发包人原因、不可抗力或设计变更所致，每逾期一日，应按合同总价款（或应付未付款项）的[百分比，如：万分之五]向发包人支付违约金。逾期超过[天数]日的，发包人有权解除合同，已支付的报酬不予退还，并要求承包人赔偿损失。9.3若承包人擅自将本合同项下的劳务工作转包或分包给第三方，或承包人及其人员存在欺诈、作弊等行为，一经查实，发包人有权立即解除合同，已支付的报酬不予退还，并追究承包人的违约责任，造成发包人损失的，应予赔偿。9.4因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。9.5任何一方违反本合同保密条款，应向对方支付违约金人民币[金额]元，若该违约金不足以弥补对方损失的，还应赔偿实际损失。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。10.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十一条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：发包人所在地/项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼或向[具体仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁。第十二条合同生效、变更与解除12.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。12.2本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3除本合同另有约定外，出现以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：(a)一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后[天数]日内仍未纠正的；(b)承包人明确表示或以行为表明不履行主要合同义务的；(c)发包人无正当理由拖欠承包人劳务报酬达到[天数]日或金额达到[金额]元的；(d)因不可抗力导致合同目的无法实现的。12.4合同解除后，双方应妥善处理合同未履行部分、已履行部分的结算、财产返还、资料交接等事宜。因解除合同给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。第十三条合同份数与附件13.1本合同一式[份数]份，发包人执[份数]份，承包人执[份数]份，具有同等法律效力。13.2本