建设工程增补条款合同

建设工程增补条款合同甲方（发包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]根据甲方与乙方于[日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“主合同”），鉴于项目实施过程中出现如下情况，经双方友好协商，达成如下增补条款，以资共同遵守。第一条增补背景为适应[项目名称]（项目地址：[地址]）在实施过程中发现的[简述原因，如设计优化、现场条件变化、业主需求调整等]，经双方协商一致，对主合同相关内容进行增补和修改。第二条增补事项具体约定1.工程量增减：*乙方根据主合同图纸及现场实际情况，对[具体分部分项工程名称，如：土方开挖、基础垫层、主体结构钢筋工程等]进行了优化施工方案，导致原工程量发生变化。经核对，增加工程量共计[数量][单位]，详见附件《增补工程量清单》。该增补工程量按主合同第[主合同条款号]约定的单价[或：价格]执行。增补工程款[金额]元，计入合同总价，支付方式及时间遵照主合同约定或另行约定[说明支付方式，如：在下次进度款中支付/按完成比例支付等]。*因[具体原因]，原合同中[具体分部分项工程名称]工程量减少[数量][单位]，减少金额[金额]元，从原合同总价中扣除。此项减少工程款[说明处理方式，如：在最终结算时扣除/在本次进度款中扣除等]。2.设计变更：*经甲方确认，原合同工程范围内的[具体变更部位或项目名称]设计发生变更，变更内容为[详细描述变更内容，如：将原采用的XX品牌防水材料变更为XX品牌防水材料，型号由XX变为XX；或结构尺寸由XX调整为XX等]。变更依据为甲方出具的《设计变更通知单》（编号：[变更通知单编号]）。*该设计变更导致费用增加[金额]元，乙方已提交相应的报价单及支持性文件。增补费用[金额]元，计入合同总价，于[时间节点，如：收到甲方支付指令后/进度款支付节点]支付。*该设计变更可能导致工期延误[天数]天，乙方应在[日期]前提交调整后的施工方案，并确保工程总工期最终不超过主合同约定的[总工期]天。延误期间的工期补偿遵照主合同第[主合同条款号]执行。3.材料/设备替换：*对于[具体材料/设备名称]，因[原因，如：原定材料供应不及时、性能不满足要求等]，经甲方书面同意，乙方将其替换为[新材料/设备名称]，品牌、型号、规格分别为[品牌]、[型号]、[规格]。替换材料的数量为[数量]，单价为[单价]，总价为[金额]元。*新替换的材料/设备质量性能不得低于原合同约定标准，相关验收标准按[主合同约定标准/新材料/设备标准]执行。增补费用[金额]元，计入合同总价，支付方式同本合同第二条第1款第2项。4.新增工程内容：*甲方新增[具体工程内容描述，如：项目现场临时设施搭建、施工用水用电接入工程等]，工作范围包括[详细说明工作范围]，技术要求遵照[相关标准或文件]。*乙方同意承担该新增工程内容的施工，费用总额为[金额]元，已包含在本次增补支付中/另行支付[说明支付方式]。乙方应在收到甲方支付指令后[天数]天内完成施工，并达到约定质量标准。新增工程的质量验收由[双方共同/甲方组织]进行。第三条双方权利与义务1.甲方权利与义务：*按照本合同约定及时向乙方支付增补款项。*提供本合同约定的设计变更文件、材料替换确认文件、新增工程要求等必要资料。*组织或参与对增补内容的验收工作。*履行主合同中约定的其他相关义务。2.乙方权利与义务：*按照主合同及本合同约定，在原合同基础上完成增补内容的施工，确保工程质量符合约定标准。*严格按照主合同及本合同约定的工期完成增补工程内容，并承担因增补事项导致的工期延误责任（除非非因乙方原因造成）。*负责增补内容施工期间的安全管理，承担相应安全责任。*配合甲方或相关方对增补内容的检查、验收工作，并提交相关资料。*履行主合同中约定的其他相关义务。第四条合同价款与支付本增补条款涉及的总增补费用为人民币[总金额]元（大写：[大写金额]）。该费用[已包含/未包含]税费，具体税种及税率[说明]。该费用已包含在主合同总价中/作为主合同总价的一部分，最终结算时一并处理。甲方应按以下方式支付增补费用：[详细列明支付节点、比例、金额、支付条件、付款账户等信息，例如：第一笔，在乙方完成增补内容验收合格后支付总金额的30%，即人民币[金额]元；第二笔，在增补内容完成[描述某个节点]后支付总金额的50%，即人民币[金额]元；尾款，在工程竣工验收合格后支付总金额的20%，即人民币[金额]元。支付至乙方以下账户：开户行：[账户开户行]，账号：[账号]，收款人：[收款人名称]]。第五条工期与进度因本增补条款导致的项目总工期相应调整为[新总工期]天，自主合同约定的开工日期[日期]起计算。乙方应按照调整后的工期计划组织施工，并确保按时完成。第六条验收标准与程序本增补条款项下的工程内容，其质量验收标准按[主合同约定标准/变更后约定标准/相关国家或行业标准]执行。验收程序遵循主合同第[主合同条款号]关于竣工验收或分部分项工程验收的程序进行，由[甲方/双方共同]组织验收，并以验收合格为准。第七条保密条款双方应对本增补条款的内容以及因履行本增补条款而知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、价格信息、经营信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[年数]年。第八条争议解决因本增补条款引起的或与本增补条款有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[主合同约定争议解决的仲裁委员会/人民法院]申请仲裁/提起诉讼。第九条生效与条件本增补条款自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本增补条款是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力，对双方具有约束力。本增补条款的生效不依赖于任何其他条件，但双方均应确保其履行不违反任何适用的法律法规。第十条合同份数与附件本增补条款一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。本增补条款附件包括：《增补工程量清单》、《设计变更通知单》（编号：[变更通知单编号]）、《材料替换确认文件》、《新增工程要求说明》，均为本增补条款的有效组成部分。第十一条补充与修正对本增补条款的任何修改或补充，必须经双方书面同意，并以书面形式作出，作为本增补条款的附件。第十二条法律适用与通知本增补条款的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双