(完整版)2026年造价工程师继续教育全套题库及答案

(完整版)2026年造价工程师继续教育全套题库及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列费用项目中属于规费的是（）。A.养老保险费B.财产保险费C.劳动保护费D.工程排污费答案A解析规费包含社会保险费和住房公积金。养老保险费属于社会保险费；财产保险费属于企业管理费；劳动保护费属于企业管理费。工程排污费在2013规范中属于规费，但按2019年后相关文件已并入环境保护税，不再单列。2.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），造价鉴定机构收到鉴定委托书后，应在（）个工作日内决定是否受理。A.3B.5C.7D.10答案C解析《建设工程造价鉴定规范》第3.2.1条规定，鉴定机构应自收到鉴定委托书之日起7个工作日内，决定是否受理。3.在投资估算的编制中，采用主体专业系数法时，设备费用为800万元，工艺设备系数为0.6，则工艺设备投资估算约为（）万元。A.480B.800C.1280D.1333答案A解析设备系数法估算公式为C=E(1+f1P14.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号），全部使用国有资金投资或以国有资金投资为主的工程发包，应当采用（）计价。A.成本加酬金B.工料单价法C.工程量清单计价D.全费用单价法答案C解析住建部令第16号第七条规定，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的工程发包，应当采用工程量清单计价。5.根据《民法典》合同编，因重大误解订立的合同，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.九十日B.六个月C.一年D.五年答案A解析《民法典》第一百五十二条规定，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权；但因重大误解的，自知道或应当知道撤销事由之日起九十日内行使。6.某建设项目建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，设备及工器具购置费5000万元，工程建设其他费1500万元，基本预备费率为8%，建设期贷款利息500万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.13000B.11650C.11000D.12700答案A解析工程费用=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费=60007.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量清单中暂估价的表述，下列说法正确的是（）。A.暂估价是投标人自行估定的价格，不计入投标总价B.暂估价包括暂估单价和暂估总价，由招标人在工程量清单中给定C.暂估价的最终结算价一律以中标人的报价为准D.暂估价只适用于施工过程发生的赔偿费用答案B解析暂估价由招标人在工程量清单中给定，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。编制投标报价时暂估价不得变动，最终结算以实际发生的价格为准。8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起（）内向承包人发出开工通知的，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30天B.60天C.90天D.120天答案C解析GF—2017—0201通用条款规定，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。9.关于施工图预算的编制，下列采用实物量法计算出的预算造价结果中，表述正确的是（）。A.先算工程量，套用预算定额人材机消耗量，再乘以工程所在地工料机单价B.直接套用地区统一基价表，一次计算得出预算造价C.以概算指标为基础，结合类似工程造价资料进行调整D.以单位工程为对象，根据已完工程的结算资料推算答案A解析实物量法是根据施工图纸计算各分项工程量，套用预算定额的人工、材料、机械台班消耗量，再乘以工程所在地的人工、材料、机械台班单价，汇总得出工程直接费。选项D描述的是类似工程预算法。10.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF—2020—0216），在工程总承包合同中，关于变更的表述，下列错误的是（）。A.变更指示应由工程师发出B.承包人收到变更指示后应按指示实施变更C.因变更导致合同价款调整的，应由发承包双方根据合同约定商定或确定D.承包人认为变更指示不能执行的，可以不执行且不承担任何责任答案D解析承包人认为变更指示不能执行的，应说明理由并提交书面资料；发包人仍坚持变更的，承包人应予执行。因执行变更指示引起的合同价格调整按合同约定处理，并非可以不执行且不承担责任。11.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的规定，下列说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.投标保证金只能以现金形式提交答案A解析《招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，有效期应当与投标有效期一致，可以以现金、银行保函等形式提交。12.某分项工程清单工程量为560m³，投标人报价的综合单价为125元/m³，其中管理费以人工费为基数计取，费率为30%，利润以人工费为基数计取，费率为20%，人工费单价为45元/m³，则该分项工程的人工费合计为（）元。A.25200B.32400C.38700D.70000答案A解析人工费合计=56013.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095—2015），造价咨询企业在出具工程造价成果文件时，应当（）。A.由造价工程师本人签字并加盖执业专用章即可B.由企业法定代表人签字并加盖企业公章即可C.由造价工程师签字加盖执业专用章，并加盖企业公章D.由项目负责人签字并加盖部门章即可答案C解析根据《建设工程造价咨询规范》及相关行业规定，工程造价成果文件应由造价工程师签字并加盖执业专用章，同时加盖造价咨询企业公章后方为有效。14.在建设项目竣工决算中，考核竣工项目概算执行情况的依据是（）。A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.竣工结算书D.工程造价比较分析表答案A解析竣工财务决算报表是综合反映竣工项目的建设成果和财务情况的总结性文件，是考核概算执行情况的主要依据。15.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），发包人应在收到承包人竣工结算文件之日起（）内进行核对（审查），并提出审查意见。A.15天B.20天C.30天D.60天答案B解析根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。16.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013），平整场地项目按设计图示尺寸以（）计算。A.建筑物首层建筑面积B.建筑物外墙外边线外扩2m所围面积C.建筑物占地面积D.建筑物基底面积答案A解析GB50854—2013中平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算。此与2008规范中"建筑物首层面积"一致，但不再要求外扩2m。17.根据《造价工程师职业资格制度规定》（建人规〔2018〕67号），一级造价工程师注册有效期为（）年，注册有效期满需继续执业的，应在有效期届满（）日前申请延续注册。A.3年，30日B.4年，30日C.5年，60日D.6年，90日答案B解析一级造价工程师注册有效期为4年，有效期届满需继续从事工程造价活动，应在注册有效期届满30日前申请延续注册。18.根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号），工程质量保证金的预留比例上限为工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%答案B解析建质〔2017〕138号文规定，发包人应按照合同约定方式预留工程质量保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。19.某工程因设计变更新增工程量，原合同无适用或类似的综合单价，承包人提出新的综合单价为320元/m³，发承包双方协商未果。若所在地造价管理机构发布的同类项目信息价为280元/m³，则该项综合单价应确定为（）元/m³。A.280B.300C.320D.按合同约定的争议解决方式处理答案D解析根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）第9.3.1条，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；双方达不成一致的，按合同约定的争议解决方式处理。本题题干未给出承包人报价浮动率且协商未果，故应按合同争议解决方式处理。20.根据《全过程工程咨询服务合同示范文本》及行业通行要求，全过程工程咨询项目负责人的注册执业资格，下列说法正确的是（）。A.必须具有一级造价工程师执业资格B.必须具有监理工程师和造价工程师双资格C.应具有与工程规模相适应的注册执业资格，可由具备相应能力的造价工程师或监理工程师等担任D.必须由具有高级职称的技术人员担任，无注册执业资格要求答案C解析全过程工程咨询项目负责人应取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，未实行注册执业制度的应具有高级职称。造价工程师作为工程经济类专业人才，可担任全过程工程咨询项目负责人。二、多项选择题（每题3分，共10题，合计30分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列费用中属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.企业管理费答案ABCD解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。企业管理费属于分部分项工程费中综合单价的组成部分，不属于其他项目费。2.根据《民法典》合同编，下列情形中属于发包人可以解除施工合同的有（）。A.承包人将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人将其承包的部分工程分包给不具备相应资质的单位C.承包人明确表示不履行合同主要义务D.承包人在催告后的合理期限内仍未履行合同主要义务E.承包人施工的工程质量存在缺陷，但经修复后合格答案ABCD解析选项A、B属于非法转包、违法分包，属于法定解除情形。选项C、D分别属于预期违约和迟延履行经催告仍不履行的法定解除情形。选项E工程质量经修复后合格的，发包人不能据此解除合同，只能要求承包人承担修复费用等违约责任。3.下列费用项目中，属于按造价形成划分的建筑安装工程费组成内容的有（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.税金E.联合试运转费答案ABCD解析按造价形成划分，建筑安装工程费分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。联合试运转费属于工程建设其他费。4.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF—2020—0216），实行工程总承包的，发包人一般应承担的风险包括（）。A.由于设计缺陷造成的工程变更B.由于国家法律法规政策变化引起的合同价格变化C.不可预见的地质条件造成的费用增加D.承包人的施工组织设计缺陷导致的质量事故E.因不可抗力造成的工程损失答案BCE解析工程总承包中设计风险由承包人承担，故A错。因国家法律法规政策变化引起的合同价格变化由发包人承担；不可预见的地质条件一般界定为发包人风险，合同价格可相应调整；不可抗力损失按合同约定由发包人承担或分担。D属于承包人自身风险。5.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号），当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列认定规则正确的有（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人实际组织验收之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以实际结算之日为竣工日期答案ABD解析法释〔2020〕25号第九条规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。6.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），关于鉴定意见书的编制，下列说法正确的有（）。A.鉴定意见书应做到鉴定过程清晰、结论明确B.鉴定意见书可以附鉴定计算书C.鉴定意见书中应说明鉴定依据D.鉴定意见书签名只需鉴定机构盖章即可E.鉴定人应在鉴定意见书上签字答案ABCE解析鉴定意见书应有鉴定机构盖章和鉴定人签字，两者缺一不可。选项D表述不完整。7.关于工程预付款的支付与扣回，下列说法正确的有（）。A.包工包料工程的预付款支付比例原则上不低于合同金额的10%B.包工包料工程的预付款支付比例原则上不高于合同金额的20%C.预付款的扣回方式可由发承包双方在合同中约定D.重大工程项目预付款支付比例可不受任何限制E.没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款答案BCE解析根据《建设工程价款结算暂行办法》，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。故A、D错误。8.根据《政府投资条例》（国令第712号），政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，下列说法正确的有（）。A.政府投资项目不得由施工单位垫资建设B.政府投资项目可以适度由施工单位垫资建设C.政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设规模D.政府投资项目初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，需要重新报批E.投资概算超过投资估算5%以上即需重新报批答案ACD解析《政府投资条例》第二十二条明确规定政府投资项目不得由施工单位垫资建设。初步设计提出的投资概算超过可行性研究报告提出的投资估算10%的，需要报原审批部门重新审批。9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用条款，下列事件中，承包人可以获得工期顺延的有（）。A.发包人未能按合同约定提供施工条件B.发包人指令暂停施工C.因承包人原因导致的工程返工D.不可抗力导致工期延误E.承包人采购的材料供应商延迟供货答案ABD解析因发包人原因导致的工期延误，包括未按约定提供施工条件、指令暂停施工以及其他发包人原因造成的延误，承包人均有权获得工期顺延。不可抗力导致工期延误的，承包人也有权顺延工期。因承包人自身原因或承包人采购环节造成的延误，由承包人自行承担。10.关于装配式建筑工程的计价，下列做法符合当前国家及行业推行的计价规则的有（）。A.装配式混凝土建筑工程宜采用工程量清单计价B.预制构件的运输费可按实际运距单独计算或在综合单价中综合考虑C.装配式建筑的安装费等费用可参照相应定额体系计价D.装配式建筑只能采用固定总价方式计价E.预制构件价格应包含构件制作、运输、堆放等费用答案ABCE解析装配式建筑可灵活采用清单计价、定额计价等多种计价方式，并非只能采用固定总价，故D错误。预制构件价格一般包含制作、运输、堆放（含场内驳运）等费用，运输费也可按实际单独计算。三、判断题（每题2分，共15题，合计30分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责。答案错误解析工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。投标人应复核工程量清单，但其无权也不承担清单缺项漏项的责任。2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），因物价波动引起的价格调整，可以采用价格指数法或造价信息调整价格法。答案正确3.施工企业为职工缴纳的住房公积金属于企业管理费的组成内容。答案错误解析住房公积金属于规费。规费包括社会保险费和住房公积金。4.根据《招标投标法》，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款。答案正确5.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），鉴定机构可以依据未经质证的材料直接出具鉴定意见。答案错误解析鉴定机构应依据经当事人质证或经法庭确认的材料进行鉴定。未经质证的材料不能直接作为鉴定依据。6.施工图预算编制的实物量法与定额单价法相比，其优点是能更准确地反映实际价格水平，但计算工作量较大。答案正确7.对于采用工程量清单计价方式的工程，工程量偏差超过15%时，超出部分的工程量的综合单价应一律调低。答案错误解析根据GB50500—2013第9.6条，工程量偏差超15%时，对综合单价的调整原则是：工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予以调低；工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予以调高。并非一律调低。8.在竣工结算时，若发包人逾期未完成竣工结算文