建设项目施工合同解除生效协议

建设项目施工合同解除生效协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原建设项目施工合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），原合同项下承建的建设项目位于[项目地址]。经甲乙双方友好协商，并基于[选择一项或多项并简述导致解除的原因，例如：双方一致同意/因发包人未能按合同约定支付工程进度款累计达XX元已达到合同约定的解除条件/因乙方严重违约（如工期严重延误/工程质量不符合合同约定）导致甲方依据合同第X条解除合同/经XX仲裁委员会第XX号裁决书/XX人民法院（XX）X法民初/终X号判决书确认解除]，甲乙双方确认原合同已于[解除生效日期，例如：本协议签署之日起/XX仲裁委员会裁决书/判决书生效之日起]正式解除。为明确双方权利义务关系，妥善处理原合同解除后的相关事宜，甲乙双方达成如下协议，以资共同遵守：1.双方一致确认并确认，原合同自本协议约定的解除生效之日起正式解除。双方之间的合同权利义务关系终止，乙方不再承担原合同约定的施工义务，甲方不再承担原合同约定的付款义务（除本协议另有约定外）。2.工程价款结算：2.1甲乙双方同意，原合同项下已完成的工程量中，经双方确认合格的工程部分，按照原合同第X条约定及附件[例如：工程量清单、变更签证单]进行结算。2.2甲方应付给乙方的工程款金额为人民币[最终确认的应付工程款金额]元（大写：[金额大写]）。该金额已扣除[例如：乙方违约金、甲方已支付但乙方应退还的费用等，请具体列明]。2.3甲方应在本协议生效后[X]日内，将上述确认的工程款支付至乙方以下银行账户：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行名称]银行账号：[乙方银行账号]2.4如甲方在约定时间内未支付或未付清，每逾期一日，应按逾期支付金额的[XX]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议并要求甲方承担相应责任。3.工程资料与设备移交：3.1乙方应在[日期]前，将原合同项下施工过程中形成的完整工程资料[例如：施工图纸、竣工图、计算书、验收记录、会议纪要、往来函件等，请具体列明主要资料清单]移交给甲方。移交地点为[具体移交地点]。3.2乙方应负责将其自备的施工设备、机具从施工现场撤离，并清理干净。甲方应负责支付乙方设备撤离产生的合理费用共计人民币[金额]元，于设备实际撤离完毕后[X]日内支付。3.3甲方应于收到乙方移交的工程资料清单并确认无误后[X]日内，向乙方出具书面接收确认。4.人员撤离：4.1乙方应在本协议生效后[X]日内，将其组织在本项目的全部施工人员撤离至项目现场之外。4.2乙方应负责处理人员撤离相关的所有事宜，并承担相应的费用。甲方无需支付乙方人员撤离费，但应确保施工现场为乙方人员安全撤离提供必要的便利和保障，非因乙方原因导致的人员滞留费用由乙方承担。5.质量保修责任：5.1双方确认，原合同约定的质量保修期自[保修期起算日期，例如：工程实际竣工验收合格之日/本协议解除之日]起计算，保修期限为[保修期限时长]年。5.2在保修期内，如工程出现保修范围内的质量问题，由乙方负责免费维修或更换。乙方应在接到甲方保修通知后[X]日内响应并着手维修。5.3因保修产生的维修费用由[承担方，通常为乙方]承担。若保修问题是由非乙方原因造成的，乙方仍应提供维修服务，费用由责任方承担。6.违约责任（除本协议第2条已约定外）：6.1若甲方未能按照本协议第2.3条的约定支付工程款，除支付逾期违约金外，还应承担乙方为催收工程款产生的合理费用。6.2若乙方未能按照本协议第3.1条或第4.1条的约定履行义务，应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。7.争议解决：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：原合同约定的仲裁委员会申请仲裁/项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]。8.通知与送达：本协议项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达至本协议首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。任何一方变更联系方式，应提前[X]日书面通知对方。9.其他事项：9.1本协议是原合同解除后处理相关事宜的协议，与原合同具有同等法律效力（在解除事宜上）。9.2除本协议明确约定外，原合同中未解除的条款对双方仍具有约束力，但受本协议解除影响的部分除外。9.3本协议附件[如有，请列明附件名称]为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。9.4本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。