工程劳务分包补充合同范本

工程劳务分包补充合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备相应的企业资质和经营范围。甲方在XX市XX区拟建设XX项目，该项目属于住宅地产开发，总建筑面积约XX平方米，总投资额约XX万元。为推进项目的顺利进行，甲方经研究决定，将项目中的部分劳务作业分包给具备相应资质和经验的乙方完成。甲方在项目筹备阶段已与乙方就劳务分包事宜进行初步沟通，并就劳务作业的范围、标准、工期等核心要素达成初步意向。基于此，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本补充合同，以明确双方的权利与义务，确保劳务分包工作的顺利开展。

在本次分包合作中，甲方作为项目业主和委托方，负责提供劳务作业所需的相关施工条件，并对乙方的劳务作业质量、安全及进度进行监督和管理。乙方作为劳务分包方，将按照甲方的要求和本合同约定的标准，完成约定的劳务作业任务。双方的合作背景基于甲方项目建设的实际需求，以及乙方在同类工程中展现出的专业能力和良好信誉。甲乙双方通过本次合作，旨在实现项目目标的顺利达成，同时保障双方的合法权益。

甲方在项目实施过程中，将根据工程进度和实际需要，向乙方下达劳务作业指令，并提供必要的施工图纸、技术规范等资料。乙方在接收指令后，将组织具备相应技能的工人进场作业，并严格遵守国家及地方关于安全生产、环境保护等方面的法律法规。双方的合作以XX项目的整体建设目标为导向，劳务分包工作作为项目整体施工的重要组成部分，其完成质量直接影响项目的整体进度和效益。因此，甲方对乙方的劳务作业提出了严格的要求，乙方亦承诺将严格按照合同约定履行义务，确保劳务分包工作的专业性和合规性。

在合同履行过程中，甲方将提供必要的协调和支持，包括但不限于施工场地、水电供应、材料调配等方面的配合，以保障乙方的劳务作业能够顺利进行。乙方则需确保劳务队伍的稳定性和作业效率，按时完成甲方的作业指令，并接受甲方的日常管理和监督。双方通过建立有效的沟通机制，及时解决合作中出现的各类问题，确保劳务分包工作的连续性和稳定性。

本次劳务分包合作是甲乙双方基于长期合作意向而达成的阶段性协议，本补充合同作为主合同的必要补充，与主合同共同构成双方权利义务的完整体系。双方均表示将严格遵守本合同约定，共同推动XX项目的顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程劳务分包有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的专业建筑工程劳务分包企业，具备XX省住房和城乡建设部门核发的劳务分包资质，经营范围涵盖木工、钢筋、模板、砌筑、抹灰、防水等建筑劳务作业。乙方在成立以来的XX年间，累计承接各类建筑工程劳务分包项目XX余项，累计完成劳务作业量XX万工日，积累了丰富的项目经验和良好的行业口碑。乙方在XX市XX区曾参与多个住宅、商业项目的劳务分包工作，与多家建设企业建立了长期稳定的合作关系，具备较强的市场竞争力。

在本合同项下，乙方将按照甲方的要求，为XX项目建设提供约定的劳务作业服务。乙方的劳务队伍由具备相应技能等级和从业资格的工人组成，且所有工人均购买了相关的工伤保险和意外伤害保险，以保障工人的权益和项目的安全施工。乙方在接收甲方的劳务作业任务后，将根据作业内容和技术要求，合理调配工人资源，确保劳务作业的及时性和质量达标。

乙方的核心义务在于提供符合甲方需求的劳务资源，并确保劳务作业的安全、高效、合规。乙方将严格遵守甲方的现场管理规章制度，服从甲方的统一调度和管理，并配合甲方完成相关的安全生产检查和考核工作。在劳务作业过程中，乙方需严格按照施工图纸和技术规范进行操作，确保作业质量符合国家及行业标准，并承担因自身原因导致的返工、整改等额外费用。

同时，乙方还需负责劳务队伍的日常管理和教育，包括安全培训、纪律约束、劳动保障等方面，确保工人队伍的稳定性和积极性。乙方将定期向甲方汇报劳务作业进度，并提供必要的劳务人员信息，以供甲方监督和管理。在合作过程中，乙方承诺遵守诚信原则，不泄露甲方的商业秘密，不从事任何损害甲方利益的行为。

甲乙双方的合作基于互信互利的基础，乙方将以专业的服务能力、高效的作业效率、合理的劳务成本，为甲方的项目建设提供有力支持。双方将通过本合同约定的框架，建立长期稳定的合作关系，并在未来项目中继续深化合作。乙方的劳务分包工作将直接影响XX项目的整体质量和进度，因此乙方将以高度的责任感和使命感，确保劳务作业的顺利完成。

在本合同履行期间，甲乙双方将共同遵守相关法律法规和行业规范，通过友好协商解决合作中出现的各类问题，确保劳务分包工作的有序推进。乙方的履约表现将作为双方未来合作的重要参考，双方均表示将以本合同为依据，全面履行各自的权利义务，共同推动XX项目的成功实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在XX市XX区XX项目建设（以下简称“项目”）中劳务分包工作的权利与义务，确保项目所需的部分劳务作业由乙方按照甲方的要求和标准完成，从而保障项目的整体进度和质量。本合同涉及的劳务分包具体内容包括但不限于：木工作业、钢筋作业、模板安装与拆除、砌筑作业、抹灰作业、防水作业等，具体作业范围和内容以甲方下达的劳务作业指令和相关施工图纸为准。甲方通过分包部分劳务作业，旨在优化资源配置，降低项目成本，提高施工效率；乙方通过承接劳务分包任务，旨在发挥自身在劳务作业方面的专业优势，获取合理报酬。双方均应本着诚实信用的原则，严格履行本合同约定的各项义务，确保劳务分包工作的顺利完成，最终实现项目的建设目标。

第二条定义

为本合同的顺利履行，双方对以下关键术语作出如下定义：

1.“项目”是指甲方在XX市XX区投资的XX建设项目，项目总建筑面积约XX平方米。

2.“劳务分包”是指甲方将项目中的部分非主体结构工程或辅助性工程作业，发包给乙方完成，乙方负责提供符合要求的劳务人员并组织施工作业的行为。

3.“劳务作业指令”是指甲方根据施工进度计划和设计要求，向乙方下达的具体劳务作业内容、数量、时间和质量标准的书面文件。

4.“施工图纸”是指经批准的XX项目施工图纸及相关设计变更文件。

5.“安全文明施工”是指在国家及地方关于安全生产、环境保护、文明施工的法律法规框架下，进行的规范化施工管理活动。

6.“违约责任”是指任何一方违反本合同约定时，应承担的相应的法律和经济责任。

7.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据项目进度和实际需求，向乙方下达劳务作业指令，并监督乙方的执行情况。甲方有权对乙方的劳务作业质量、安全、进度进行检查和考核，对不符合要求的作业可要求乙方整改或返工。

（2）甲方应向乙方提供必要的施工场地、水电供应、施工图纸和技术规范等资料，并协调解决劳务作业过程中涉及的与其他施工单位的交叉作业问题。甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，并配合乙方办理相关的施工许可和工人保险手续。

（3）甲方有权要求乙方遵守施工现场的安全文明施工规定，并对乙方劳务队伍进行安全教育和培训。甲方应提供必要的安全防护设施和劳动保护用品，并承担因甲方原因导致的安全事故责任。

（4）甲方有权对乙方的劳务作业人员进行资质审核，确保工人具备相应的技能等级和从业资格。甲方应监督乙方落实工人工资支付保障措施，避免发生拖欠工资事件。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方的核心义务是按照甲方下达的劳务作业指令，组织具备相应技能等级的工人完成约定的劳务作业任务。乙方应确保劳务作业符合施工图纸、技术规范和国家及行业标准，并承担因自身原因导致的返工、整改费用。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、材料调配等，并有权对甲方提供的施工图纸和技术规范提出合理化建议。乙方在劳务作业过程中，有权拒绝执行违反法律法规或危及工人安全的要求。

（3）乙方应建立完善的安全管理体系，对劳务队伍进行日常安全教育和现场管理，确保工人遵守安全操作规程。乙方应自行承担因自身管理不善导致的安全事故责任，并承担相应的赔偿费用。同时，乙方应确保所有工人购买工伤保险和意外伤害保险，以保障工人的合法权益。

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付劳务费用，并有权对甲方延迟支付款项提出催告。乙方应向甲方提供劳务人员花名册、考勤记录、工资支付凭证等资料，并配合甲方完成相关的审计和检查工作。

（5）乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持作业区域的整洁，并做好现场环境保护工作。乙方应配合甲方完成相关的竣工验收和资料整理工作，并承担因自身原因导致的验收不合格责任。

（6）乙方应建立劳务队伍的稳定机制，避免因工人流失或更换导致劳务作业中断或质量下降。乙方应自行承担劳务人员的招聘、培训和管理费用，并确保工人具备相应的技能和素质。

（7）乙方应保守甲方的商业秘密，不得将项目信息泄露给任何第三方，并不得利用项目信息从事任何损害甲方利益的行为。在合同履行完毕后，乙方应将所有项目资料和剩余物资按甲方要求清退或移交。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的劳务分包总价为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含乙方完成约定劳务作业所需的人工成本、管理费用、安全措施费及其他与劳务作业直接相关的费用，但不包含由甲方采购或供应的材料费用。最终结算价格以双方确认的劳务作业量为基础进行调整。

2.价格调整：如遇国家政策调整、人工成本波动等因素导致价格变化的，双方应协商调整合同价格，并以书面形式确认。

3.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付劳务费用，乙方应向甲方提供合规的发票及收款账户信息。支付流程如下：

（1）预付款：合同签订后X日内，甲方向乙方支付合同总价XX%的预付款，即人民币XX元，用于乙方的队伍组织及前期准备；

（2）进度款：劳务作业完成XX%后X日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的进度款，即人民币XX元；

（3）尾款：劳务作业全部完成并通过竣工验收后X日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的尾款，即人民币XX元。

4.支付保证：甲方应确保资金及时到位，如因甲方原因导致支付延迟，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付款项XX%的违约金，逾期超过X日的，乙方有权暂停劳务作业或解除合同并要求赔偿。

5.费用承担：乙方应自行承担劳务人员的工资、保险、税费等所有费用，并确保其具备合法的劳动保障。甲方支付的款项仅限于劳务作业报酬，不得用于其他用途。

第五条履行期限

1.本合同有效期自X年X月X日起至X年X月X日止，共计XX个月。合同有效期届满前X日，如双方均未提出异议，本合同可自动续期X个月。

2.劳务作业期限：乙方应于收到甲方有效的劳务作业指令后X日内完成相应劳务作业，具体作业节点以甲方下达的施工进度计划为准。关键时间节点包括：

（1）X年X月X日前完成XX区域木工作业；

（2）X年X月X日前完成XX区域钢筋绑扎；

（3）X年X月X日前完成所有劳务作业并配合竣工验收。

3.逾期处理：如因乙方原因导致劳务作业逾期，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。逾期超过X日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。如因不可抗力或甲方原因导致延期，经双方确认后，劳务作业期限相应顺延。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）质量违约：乙方提供的劳务作业不符合施工图纸、技术规范或国家标准的，甲方有权要求乙方在X日内免费整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权委托第三方处理并费用由乙方承担，同时扣除合同总价XX%的违约金。因质量缺陷导致工程返工或产生安全事故的，乙方应承担全部赔偿责任。

（2）进度违约：乙方未按约定时间节点完成劳务作业，除支付逾期违约金外，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。具体赔偿标准为：逾期天数×每日劳务作业量×单位劳务成本+甲方因延误造成的直接损失。

（3）人员违约：乙方擅自更换劳务人员或使用不具备资质的工人，甲方有权要求乙方立即纠正并承担违约金，违约金标准为合同总价的XX%。如因此导致工程延误或质量问题的，责任由乙方承担。

（4）安全违约：因乙方管理不善发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于医疗费用、赔偿金、罚款等，同时甲方有权解除合同并扣除已支付款项的XX%。

2.甲方法律责任：

（1）支付延迟：如甲方未按约定支付劳务费用，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项XX%的违约金，并承担乙方因此产生的融资成本或实际损失。逾期超过X日，乙方有权解除合同并要求赔偿。

（2）指令错误：甲方提供的施工图纸、技术规范或指令存在错误导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。赔偿范围包括但不限于返工费用、材料损失及工期延误损失。

（3）单方面解除：如甲方无正当理由单方面解除合同，应向乙方支付合同总价XX%的赔偿金，并结清所有应付未付款项。

3.违约金上限：双方约定的违约金总额不超过合同总价的XX%，实际违约损失超过违约金部分的，违约方应另行赔偿。

4.赔偿范围：违约方的赔偿责任包括直接损失、间接损失、合理的维权费用（如诉讼费、律师费等），并承担对方因此产生的所有后果。

5.不可抗力免责：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明文件，协商调整履行期限或解除合同。

6.紧急处置：任何一方违约时，守约方有权采取必要措施防止损失扩大，费用由违约方承担。如守约方未采取措施导致损失扩大，扩大的损失由其自行承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为（如征收、征用、政策突变）、法律变更等。不可抗力事件应导致直接损害或妨碍本合同项下任何一方履约能力的情形。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应在XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、气象报告、新闻报道等）。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、持续时间及预期后果。

3.责任免除：如不可抗力事件导致合同部分或全部无法履行，受影响方应立即采取措施减少损失，并可根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限或解除合同。

4.证明责任：主张不可抗力免责的一方应承担举证责任，未能提供充分证明的，应承担相应违约责任。

5.持续影响：如不可抗力事件持续超过XX日，双方有权协商解除合同，并按已完成工作量比例结算报酬。因不可抗力造成的实际损失由双方各自承担，但法律另有规定的除外。

6.不可转嫁：任何一方不得因不可抗力事件转嫁自身责任，亦不得利用不可抗力事件谋取不正当利益。

7.后续履行：不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行合同，已发生的费用按实际支出结算。如不可抗力事件导致合同目的无法实现，双方可协商变更合同内容或解除合同。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的所有争议包括但不限于合同解释、违约责任、赔偿等，应由双方友好协商解决。协商不成的，提交以下第XX种方式解决：

（1）提交XX仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁；

（2）依法向XX人民法院提起诉讼，管辖法院为合同履行地或甲方所在地有管辖权的人民法院。

2.仲裁规则：如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁庭的管辖权和程序要求，仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

3.诉讼程序：如选择诉讼，原告方应在知道或应当知道权利受损之日起XX日内向有管辖权的人民法院提交起诉状，并附相关证据材料。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理工作，遵守法律程序。

4.证据规则：双方应对争议事项提供真实、完整的证据材料，包括书面文件、往来函件、电子数据、证人证言等。伪造、篡改证据或隐瞒重要事实的，应承担相应法律责任。

5.争议前置：任何一方在提起仲裁或诉讼前，应穷尽协商和调解手段，并书面通知对方已尝试解决争议。但双方另有约定的除外。

6.法律适用：争议解决适用中华人民共和国法律，且该法律不违反公共秩序和善良风俗。

7.效力优先：仲裁裁决或法院判决生效后，双方应自觉履行，如一方拒不履行，守约方可向人民法院申请强制执行。在争议解决期间，非经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容或解除合同。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、指令等均应采用书面形式，可通过专人送达、挂号信、快递服务、传真或电子邮件等方式发送。通知送达地址以本合同首部载明的地址为准，任何一方变更地址应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，签收日或邮寄日XX年后视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。口头约定或非正式协议不产生法律效力。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密（包