2025年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题卷（附解析）

2025年一级建造师《水利水电工程管理与

实务》真题卷（附解析）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有

1个最符合题意）

1.下列水利工程中，属于河道整治工程的是（）。

A.堤防工程

B.水库工程

C.灌溉工程

D.水电站工程

答案：A

解析：河道整治工程是为改善河道水流条件、调整河势、稳定

河槽、维护航道和保护河岸等而进行的工程措施。堤防工程是河道

整治工程的重要组成部分，主要作用是防御洪水、保护两岸地区的

安全，A选项正确。水库工程主要用于蓄水、调节水量、防洪、发

电等，B选项错误。灌溉工程是为农田灌溉提供水源和输水设施的

工程，C选项错误。水电站工程是利用水能发电的工程，D选项错

误。

1

2.混凝土大坝横缝的止水系统应设置在（）。

A.上游坝面

B.下游坝面

C.坝体中间

D.上、下游坝面及坝体中间

答案：D

解析：混凝土大坝横缝的止水系统应设置在上、下游坝面及坝

体中间，以防止水从横缝处渗漏。在上游坝面设置止水可阻挡上游

水进入横缝，下游坝面止水可防止横缝内的水渗出，坝体中间的止

水则进一步增强止水效果，确保大坝的防渗性能，D选项正确，A、

B、C选项不全面。

3.水利工程建设项目施工监理的主要工作方法中，不属于〃三

控制〃内容的是（）。

A.质量控制

B.进度控制

C.投资控制

D.安全控制

答案：D

2

解析：水利工程建设项目施工监理的〃三控制〃是指质量控制、

进度控制和投资控制。质量控制确保工程质量符合相关标准和要求;

进度控制保证工程笈照合同约定的时间完成；投资控制对工程建设

费用进行监控和管理，A、B、C选项属于〃三控制〃内容。安全控

制是水利工程建设管理的重要方面，但不属于施工监理〃三控制〃

的范畴，D选项符合题意。

4.下列地基处理方法中，适用于软土地基处理的是（）。

A.强夯法

B.排水固结法

C.灌浆法

D.预压法

答案：D

解析：预压法是在建筑物建造以前，在建筑场地进行加载预压,

使地基的固结沉降基本完成并提高地基土强度的方法，适用于处理

软土地基，D选项正确。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和

度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,A选项

错误。排水固结法是对天然地基，或先在地基中设置砂井（袋装砂

井或塑料排水带）等竖向排水体，然后利用建筑物本身重量分级逐

渐加载，使土体中的孔隙水排出，土体逐渐固结，强度逐步提高的

3

方法，排水固结法强调排水与加载过程，预压法更侧重通过预压使

地基沉降提前完成和提高强度，B选项不准确。灌浆法是利用灌浆

泵将浆液注入地基土的孔隙、裂隙或空洞中，以提高地基土的强度、

降低其渗透性的方法，适用于多种地基处理，但对软土地基处理效

果不如预压法直接和有效，C选项错误。

5.水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。

A.分部工程开工申请获批

B.监理机构签发的上一单元工程施工质量合格证明

C.施工许可证

D.项目法人同意

答案：B

解析：水利工程施工中，后续单元工程凭监理机构签发的上一

单元工程施工质量合格证明方可开工，这是保证工程质量连续性和

稳定性的重要措施。只有上一单元工程质量合格，才能确保后续工

程的施工基础可靠，B选项正确。分部工程开工申请获批是分部工

程开工的条件，并非后续单元工程开工的直接依据，A选项错误。

施工许可证是整个工程合法开工的凭证，不是后续单元工程开工的

特定条件，C选项错误。项目法人同意是工程建设的重要前提，但

不是后续单元工程开工的直接凭证，D选项错误。

4

6.某水利工程混凝土重力坝坝高70m,其坝体抗滑稳定计算应

采用的安全系数是（）。

A.抗剪断公式计算时，安全系数（不小于3.0

B.抗剪断公式计算时，安全系数K'不小于2.5

C.抗剪强度公式计算时，安全系数K不小于1.05

D.抗剪强度公式计算时，安全系数K不小于1.15

答案：A

解析：混凝土重力坝坝体抗滑稳定计算，当采用抗剪断公式计

算时，安全系数（应根据坝高确定。坝高小于100m时，（不小于

3.0;坝高大于等于100m时，K不小于3.5。本题坝高70m,所以

抗剪断公式计算时,安全系数K'不小于3.0,A选项正确,B选项错

误。采用抗剪强度公式计算时，安全系数K不小于1.05,C、D选

项是抗剪强度公式计算时的安全系数要求，但本题应优先考虑抗剪

断公式计算的安全系数，所以C、D选项不符合。

7.水利工程施工现场的消防通道宽度至少为（）mo

A.3.0

B.3.5

C.4.0

5

D.4.5

答案：B

解析：水利工程施工现场的消防通道宽度至少为3.5m,以确保

在发生火灾等紧急情况时，消防车辆和人员能够顺利通行，及时进

行救援工作，B选项正确，A、C、D选项不符合相关规定。

8.下列水利工程建设项目的勘察（测）设计，经批准后可以不

进行招标的是（）。

A技术复杂的项目

B.抢险救灾的项目

C.专业性较强的项目

D.采用特定专利的项目

答案：B

解析：根据相关规定，抢险救灾的项目经批准后可以不进行招

标。因为抢险救灾具有紧迫性，需要及时开展工程建设以保障人民

生命财产安全，无法按照正常招标程序进行，B选项正确。技术复

杂、专业性较强的项目一般应通过招标选择有相应能力的勘察（测）

设计单位，A、C选项错误。采用特定专利的项目，若该专利对项目

6

具有唯一性且不影响公平竞争，经批准可以不招标，但相比之下，

抢险救灾项目不招标的情况更为明确和常见，D选项不符合题意。

9.水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。

A.旁站

B巡视

C.平行检查

D抽查

答案：D

解析：水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。质量监督

机构通过对工程建设各参建单位的质量行为、工程实体质量等进行

随机抽查，发现问题并及时督促整改，保证工程质量，D选项正确。

旁站、巡视、平行检查是监理单位对工程施工质量进行控制的方法,

不是质量监督的主要方式，A、B、C选项错误。

10.混凝土面板堆石坝中，面板混凝土的水胶比应根据（）确定。

A.坝体材料特性

B.混凝土耐久性要求

C.施工方法

D.混凝土强度要求

7

答案：B

解析：混凝土面板堆石坝中，面板混凝土的水胶比应根据混凝

土耐久性要求确定。耐久性是面板混凝土的重要性能指标，合理的

水胶比能保证混凝土具有良好的抗渗、抗冻等性能，延长面板使用

寿命，B选项正确。坝体材料特性主要影响坝体的结构和稳定性，

对面板混凝土水胶比确定影响较小，A选项错误。施工方法主要影

响混凝土的施工过程和质量控制，不是确定水胶比的主要依据，C

选项错误。混凝土强度要求也是确定水胶比时需要考虑的因素之一，

但耐久性是更为关键的因素，在满足耐久性要求的前提下，再结合

强度要求等确定水胶比，D选项不准确。

11.下列施工用电负荷属一类负荷的是（）。

A.隧洞施工照明

B.坝基石方开挖

C.混凝土浇筑施工

D钢筋加工厂

答案：A

解析：一类负荷是指对供电可靠性要求极高，若停电将造成人

身伤亡、重大设备狠坏或重大政治影响的负荷。隧洞施工照明若停

电，会严重影响施工人员的安全和施工进度，属于一类负荷，A选

8

项正确。坝基石方开挖、混凝土浇筑施工停电会影响施工进度，但

不属于对供电可靠性要求极高的情况，属于二类负荷，B、C选项错

误。钢筋加工厂的主要设备属三类负荷，停电对其影响相对较小，

D选项错误。

12.水利工程建设项目竣工验收后，一般经过（）进行一次全面

检查。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

答案：D

解析：水利工程建设项目竣工验收后，一般经过5年进行一次

全面检查。通过定期全面检查，能及时发现工程运行中出现的问题,

对工程的安全性、可靠性和效益发挥进行评估，以便采取相应的维

护和管理措施,D选项正确，A、B、C选项不符合相关规定。

13根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通

知》，对监理单位质量控制考核的内容不包括（）。

A.质量控制体系建立情况

9

B.监理控制相关材料报送情况

C.监理控制责任履行情况

D.监理人员的专业技术能力

答案：D

解析：根据相关通知，对监理单位质量控制考核的内容包括质

量控制体系建立情况、监理控制相关材料报送情况、监理控制责任

履行情况。A、B、C选项均属于考核内容。监理人员的专业技术能

力是监理单位开展工作的基础，但不属于专门针对质量控制考核的

内容，D选项符合题意。

14.水利工程施工中，承包人进行工程变更，必须得到（）的指

A.设计人

B.监督机构

C.管理单位

D.监理人

答案：D

解析：水利工程施工中，承包人进行工程变更，必须得到监理

人的指示。监理人负责对工程施工过程进行监督和管理，有权根据

10

工程实际情况指示承包人进行工程变更，以保证工程符合合同要求

和设计标准，D选项正确。设计人负责工程设计工作，一般不直接

指示承包人进行工程变更，A选项错误。监督机构主要负责监督工

程建设的质量、安全等方面，不参与工程变更的指示工作，B选项

错误。管理单位对工程进行整体管理，但工程变更指示通常由监理

人下达，C选项错误。

15.下列水利工程建设项目的费用中，属于其他直接费的是（）。

A.施工机械使用费

B.冬雨期施工增加费

C.临时设施费

D.现场管理费

答案：B

解析：其他直接费是指直接费以外施工过程中发生的直接用于

工程的费用，包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区

施工增加费、临时设施费、安全生产措施费等。冬雨期施工增加费

属于其他直接费，B选项正确。施工机械使用费属于直接费中的施

工机械使用费，A选项错误。临时设施费属于其他直接斐，但相比

之下，冬雨期施工增加费更符合题意，C选项不准确。现场管理费

属于间接费，D选项错误。

11

16.水利工程质量事故分类中，对工程寿命有影响的事故是（）。

A.重大质量事故和较大质量事故

B.重大质量事故和特大质量事故

C.较大质量事故和特大质量事故

D.重大质量事故、较大质量事故和特大质量事故

答案：D

解析：重大质量事故、较大质量事故和特大质量事故都会对工

程寿命产生影响。这些质量事故可能导致工程结构受损、防渗性能

下降等问题，从而影响工程的长期安全运行和使用寿命，D选项正

确，A、B、C选项不全面。

17.下列关于水利工程建设项目招标标底的说法，正确的是（）。

A.标底是招标项目的预期价格，必须编制

B标底由招标人自行编制或委托具有相应资质的中介机构编制

C标底应在开标时公布，作为评标定标的依据

D.标底不得作为废标的直接依据

答案：D

解析：标底不是招标项目必须编制的内容，招标人可根据项目

实际情况决定是否编制，A选项错误。标底应由招标人自行编制或

12

委托具有相应资质的中介机构编制，但标底应严格保密，B选项表

述不完整。标底在开标时一般不公布，且不能作为评标定标的唯一

依据，C选项错误。标底不得作为废标的直接依据，评标过程中应

综合考虑多种因素对投标文件进行评审，D选项正确。

18.水利工程建设项目施工过程中，监理单位发现存在安全事故

隐患，应当（）。

A.要求施工单位整改

B.耍求施工单位暂停施工

C.及时向安全生产监督机构报告

D.及时向项目法人报告

答案：A

解析：监理单位发现存在安全事故隐患时，应当要求施工单位

整改。若情况严重，可要求施工单位暂停施工，并及时报告项目法

人和有关主管部门。一般情况下，先要求施工单位整改，A选项正

确。直接要求施工单位暂停施工和及时向安全生产监督机构报告属

于在隐患较严重时采取的措施，B、C选项不准确。及时向项目法人

报告不是首要措施，D选项错误。

19.某水利工程水库总库容为5x10人8m3,其工程等别为（）。

13

A.I等

B.n等

c.m等

D.IV等

答案：B

解析：根据水利水电工程等别划分标准，水库总库容在1.0X

10八8~10x10八8m3之间的工程等别为II等。本题水库总库容为5

xlO八8m3,符合II等工程的标准，B选项正确，A、C、D选项错

误。

20.水利工程建设项目施工招标中，资格审查分为（）。

A.资格预审和资格后审

B.资格初审和资格终审

C.资格评审和资格终审

D.资格预审和资格评审

答案：A

解析：水利工程建设项目施工招标中，资格审查分为资格预审

和资格后审。资格预审是在投标前对潜在投标人进行资格审查，资

14

格后审是在开标后对投标人进行资格审查，A选项正确，B、C、D

选项错误。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2

个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少

选，所选的每个选项得0・5分）

1.下列属于水利工程建设项目施工成本中直接费的有（）。

A.人工费

B.材料费

C.施工机械使用费

D.企业管理费

E.财务费用

答案：ABC

解析：直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工

程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费，A、B、

C选项正确。企业管理费和财务费用属于间接费，D、E选项错误。

2.水利工程建设项目施工质量评定的等级分为（）。

A.合格

B.良好

15

C.优秀

D优良

E.不合格

答案：AD

解析：水利工程建设项目施工质量评定的等级分为合格和优良，

A、D选项正确。良好和优秀不属于水利工程施工质量评定的正式等

级，B、C选项错误。不合格是质量评定的一种结果，但不是单独的

评定等级，E选项错误。

3.下列水利工程建设项目的勘察（测）设计，必须进行招标的

有（）。

A.关系社会公共利益的项目

B.全部使用国有资金投资的项目

C.部分使用国有资金投资的项目

D.使用国际组织援助资金的项目

E.抢险救灾的项目

答案：ABCD

解析：关系社会公共利益、全部或部分使用国有资金投资以及

使用国际组织援助资金的项目，其勘察（测）设计必须进行招标，

16

A、B、C、D选项正确。抢险救灾的项目经批准后可以不进行招标,

E选项错误。

4.水利工程施工中，可能发生的质量事故有()。

A.一般质量事故

B.较大质量事故

C.重大质量事故

D.特大质量事故

E.特别重大质量事故

答案：ABCD

解析：水利工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理

事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分类为一般

质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故，A、B、

C、D选项正确。特别重大质量事故不属于水利工程质量事故的分类

范畴，E选项错误。

5.下列关于水利工程建设项目安全生产管理的说法，正确的有

()。

A.项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，应对投标单位

的安全生产许可证进行审查

17

B.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职

C.建设项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入生产和使用

D.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现

场临时用电方案

E.项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工

报告批准之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机

构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案

答案：ABCDE

解析：A选项，项目法人对施工投标单位资格审查时，审查其

安全生产许可证是确保施工单位具备安全生产条件的重要环节，A

正确。B选项，施工单位的主要负责人等关键人员经水行政主管部

门安全生产考核合格后任职，能保证其具备相应的安全生产管理能

力，B正确。C选项，建设项目安全设施〃三同时〃原则，即与主体

工程同时设计、施工和投入使用，是保障安全生产的基本要求，C

正确。D选项，施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施和施

工现场临时用电方案，能有效预防施工过程中的安全事故，D正确。

18

E选项，项目法人按规定组织编制并及时报备保证安全生产的措施

方案，便于相关部门监督管理，E正确。

6.下列属于水利工程质量事故处理原则的有()。

A.事故原因不查清楚不放过

B.主要事故责任者和职工未受到教育不放过

C.补救和防范措施不落实不放过

D.质量缺陷未整改不放过

E.责任人员未处理不放过

答案：ABCE

解析：水利工程质量事故处理遵循〃四不放过〃原则，即事故

原因不查清楚不放过；主要事故责任者和职工未受到教育不放过；

补救和防范措施不落实不放过；责任人员未处理不放过，A、B、C、

E正确。质量缺陷未整改不属于质量事故处理〃四不放过〃原则内

容，D错误。

7.水利工程建设项目施工招标中，评标标准中的技术标淮包括

()。

A.施工方案

B.施工总进度计划

19

C.施工组织设计

D.投标报价

E.项目管理机构

答案:ABCE

解析：评标标准中的技术标准主要考量与施工技术和项目管理

相关的内容。施工方案、施工总进度计划、施工组织设计体现了施

工单位的技术能力和项目规划能力，项目管理机构反映了施工单位

的管理水平，均属于技术标准范畴，A、B、C、E正确。投标报价

属于商务标准，D错误。

8.下列关于水利工程建设项目档案管理的说法，正确的有（）。

A.项目档案是水利工程建设项目的重要组成部分

B.项目档案一般分为工程前期文件、施工文件、监理文件、竣

工验收文件等

C.项目档案的保管期限分为永久、长期、短期三种

D.项目档案由项目法人负责组织编制

E.项目档案在工程竣工验收后3个月内移交

答案：ABCDE

20

解析：A选项，项目档案记录了工程建设全过程，是水利工程

建设项目的重要组成部分，A正确。B选项，项目档案按照文件来源

和性质可分为工程前期文件、施工文件、监理文件、竣工验收文件

等，B正确。C选项，其保管期限分为永久、长期、短期三种，以便

分类管理和保存，C正确。D选项，项目法人负责组织编制项目档

案，确保档案的完整性和准确性，D正确。E选项，按规定项目档案

在工程竣工验收后3个月内移交，保证档案的及时归档和有效利用，

E正确。

9.下列属于水利工程建设项目后评价内容的有（）。

A.过程评价

B.经济评价

C.社会评价

D.环境评价

E.综合评价

答案:ABCDE

解析：水利工程建设项目后评价内容包括过程评价，对项目建

设过程进行回顾和总结；经济评价，分析项目的经济合理性和效益；

社会评价，评估项目对社会的影响；环境评价，考量项目对环境的

21

影响；综合评价，对上述各方面进行综合分析，A、B、C、D、E均

正确。

10.下列关于水利工程建设项目施工分包的说法，正确的有（）。

A.分包单位应具备相应的资质等级

B.分包单位不得再次分包

C.施工单位可以将主体工程进行分包

D.分包单位对其分包工程的施工质量向施工单位负责

E.施工单位对分包工程的质量承担连带责任

答案：ABDE

解析：A选项，分包单位具备相应资质等级是保证分包工程质

量和安全的前提，A正确。B选项，禁止分包单位再次分包，防止层

层分包导致管理混乱和质量安全隐患，B正确。C选项，施工单位不

得将主体工程进行分包，主体工程应自行施工,C错误。D选项，

分包单位对其分包工程的施工质量向施工单位负责，明确了分包单

位的质量责任，D正确。E选项，施工单位对分包工程的质量承担连

带责任，强化了施工单位的管理责任，E正确。

三■综合分析题（共5题，（一）、（二八（三）题各20分，

（四）、（五）题各30分）

22

（―）

某水利枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等建筑物组成。施工单

位在工程施工过程中，发生了以下事件：

事件一：在大坝基础开挖过程中，发现了一处地质条件与勘察

报告不符的情况，导致基础开挖工程量增加。施工单位及时向监理

单位和项目法人报告，并提出了变更申请。

事件二：在溢洪道混凝土浇筑施工时，由于混凝土供应不及时,

导致混凝土浇筑中断了3小时，施工单位采取了应急措施，确保了

混凝土浇筑的质量。

事件三：电站巩组安装完成后，进行调试时发现部分设备存在

质量问题，需要进行更换。施工单位与设备供应商协商后，及时更

换了设备，保证了机组调试的顺利进行。

问题：

1.事件一中，施工单位提出变更申请后，监理单位和项目法人

应如何处理？（6分）

2.事件二中，施工单位采取的应急措施可能有哪些？（6分）

3.事件三中，施工单位更换设备的费用应由谁承担？说明理由。

（8分）

23

参考答案：

1.监理单位收到变更申请后，应立即对变更的合理性、必要性

进行审查，包括对:曾加的工程量、对工程进度和质量的影响等方面

进行评估（2分）。审查完成后，将审查意见报送项目法人（2分）。

项目法人根据监理单位的审查意见，结合工程实际情况，决定是否

同意变更。若同意变更，应组织相关单位进行变更设计，并办理变

更手续；若不同意变更，应向施工单位说明理由（2分）。

2.施工单位采取的应急措施可能有：立即联系混凝土供应商，

催促其尽快供应混凝土，并协调好运输路线和时间，确保后续混凝

土供应的及时性（2分）。在混凝土浇筑中断期间，对已浇筑的混

凝土进行振捣和抹面处理，防止表面失水干燥产生裂缝；若中断时

间较长，对已浇筑混凝土进行覆盖养护，保持混凝土表面湿润（2

分）。根据实际情况，合理调整施工计划，如安排其他施工工序穿

插进行，避免施工人员和设备的闲置，以减少损失（2分）。

3.施工单位更换设备的费用应由设备供应商承担（2分）。理由

是：设备存在质量问题属于设备供应商的责任，根据合同约定和相

关法律法规，设备供应商应提供质量合格的设备（3分）。施工单

位在发现设备质量问题后，及时与设备供应商协商并更换设备，履

24

行了应尽的义务，因此更换设备的费用应由设备供应商负责（3

分）。

（二）

某水利工程施工项目，合同工期为20个月，施工单位编制的施

工进度计划如下图所示（单位：月）。

［此处可简单描述进度计划图的关键线路和各工作的逻辑关系，

如：该进度计划中，A工作为基础工程，持续时间3个月，紧后工

作为B和C;B工作为主体结构施工,持续时间8个月，C工作为设

备安装准备，持续时间2个月等］

施工过程中发生了以下事件：

事件一：在施工进行到第5个月时，因设计变更导致工作A延

长了2个月。

事件二：在施工进行到第10个月时，由于不可抗力导致工作B

暂停施工1个月。

事件三：在施工进行到第15个月时，施工单位为了赶工期,增

加了资源投入，使工作D的持续时间缩短了1个月。

问题：

25

1.计算该施工进度计划的总工期，并指出关键线路（用工作名

称表示）。（6分）

2.事件一发生后，该项目的总工期是否会发生变化？说明理由。

（6分）

3.事件二和事件三发生后，该项目的实际总工期是多少？施工

单位是否需要承担赶工费用？说明理由。（8分）

参考答案：

1.通过计算，该施工进度计划的总工期为：3+8+6+3=20（个

月）（2分）。关键线路为：A-B-ETF（4分）。

2.事件一发生后，该项目的总工期会发生变化（2分）。理由是:

工作A是关键工作，其延长2个月，会导致关键线路上的工作时间

增加，从而使总工期延长2个月（4分）。

3.事件二发生后，工作B暂停施工1个月，由于B是关键工作，

总工期会延长1个月；事件三发生后，工作D持续时间缩短1个月，

但D不是关键工作，对总工期无影响。所以该项目的实际总工期为

20+1=21（个月）（4分）。施工单位不需要承担赶工费用（2

分）。因为事件二是不可抗力导致的工期延误，根据合同约定,施

工单位可以顺延工期；事件三施工单位缩短工作D的时间是为了弥

26

补事件二造成的工期延误，并非自身原因导致需要赶工，所以不需

要承担赶工费用（2分）。

（=）

某混凝土重力坝工程，坝高80m，坝顶长度500m。施工单位

在坝体混凝土浇筑过程中，采用了通仓薄层浇筑法，混凝土浇筑强

度为300m3/h。在混凝土浇筑过程中,施工单位对混凝土的温度进

行了监测和控制。

问题：

1,通仓薄层浇筑法的优缺点有哪些？（6分）

2.混凝土浇筑过程中，对混凝土温度进行监测的目的是什么？

（6分）

3.为控制混凝土温度，可采取哪些措施？（8分）

参考答案：

1.通仓薄层浇筑法的优点：仓面面积大，有利于提高机械化程

度和施工效率，减少了施工筵的处理工作，提高了坝体的整体性（3

分）。缺点：混凝土浇筑强度要求高，温控措施要求严格，施工过

程中需要对混凝土温度进行有效控制，否则易产生温度裂缝（3

分）。

27

2.混凝土浇筑过程中对混凝土温度进行监测的目的是：及时掌

握混凝土的温度变化情况，判断混凝土是否会因温度变化产生裂缝

（3分）。通过监测数据，为采取温控措施提供依据，确保混凝土

的质量和坝体的安全（3分）。

3.为控制混凝土温度，可采取的措施有：优化混凝土配合比，

采用低热水泥，减少水泥用量，降低水化热（2分）。在混凝土原

材料方面，对骨料进行预冷，降低骨料温度；在混凝土运输过程中，

采取遮阳、隔热措施，减少混凝土温度回升（2分）。在混凝土浇

筑过程中，合理安排浇筑时间，尽量选择在低温时段浇筑；采用分

层分段浇筑，控制浇筑层厚度，加快混凝土散热（2分）。混凝土

浇筑后，及时进行表面保温养护，如覆盖保温材料，减少混凝土表

面温度梯度，防止表面裂缝产生；还可采用通水冷却等措施降低混

凝土内部温度（2分）。

（四）

某水利枢纽工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同

约定：工期为24个月，工程质量等级为优良，工程价款结算方式为

按月结算。施工过程中发生了以下事件：

28

事件一：施工单位在施工过程中，发现部分钢筋存在质量问题，

经检测不合格。施工单位及时将不合格钢筋退场，并重新采购了合

格钢筋，导致工程进度延误了I个月，增加了费用10万元。

事件二：在工程施工到第12个月时，由于不可抗力导致工程停

工2个月，造成施工单位人员窝工损失20万元，机械闲置损失15

万兀。

事件三：工程施工结束后，施工单位按照合同要求提交了竣工

结算报告和完整的结算资料。建设单位在审查竣工结算报告时,发

现施工单位提交的结算资料中存在一些问题，要求施工单位进行整

改。施工单位整改后，建设单位仍对部分结算内容存在争议。

问题：

1.事件一中，施工单位因钢筋质量问题造成的损失应如何承担？

说明理由。（8分）

2.事件二中，施工单位因不可抗力造成的损失应如何承担？说

明理由。（8分）

3.对于事件三中建设单位和施工单位在竣工结算中存在的争议，

应如何解决？（14分）

参考答案:

29

1.施工单位因钢筋质量问题造成的损失应由施工单位自行承担

（2分）。理由是：施工单位有责任对采购的材料质量进行检验和

把关，确保用于工程的材料符合质量要求（3分）。在施工过程中

发现钢筋质量不合格，说明施工单位在材料采购或检验环节存在失

误，因此由此导致的工程进度延误和费用噌加应由施工单位负责（3

分）。

2.施工单位因不可抗力造成的人员窝工损失20万元和机械闲置

损失15万元，根据合同约定和相关法律法规，通常遵循以下原则承

担：对于人员窝工损失，施工单位应承担自身人员的工资支出，但

如果合同中有约定因不可抗力导致的人员窝工费用由建设单位给予

一定补偿的，则按合同执行；若无约定，施工单位自行承担（4

分）。对于机械闲置损失，施工单位一般自行承担，但如果机械是

租赁的，目租赁合同中有关于不可抗力情况下租金处理的约定，则

按约定执行；如果是自有机械，施工单位自行承担闲置损失（4

分）。在本题中，若合同无特殊约定，施工单位需自行承担这35万

元的损失。

3.对于建设单位和施工单位在竣工结算中存在的争议，可通过

以下方式解决：首先，双方应进行友好协商，就争议问题进行沟通

和交流，寻求一致的解决方案。在协商过程中，双方应秉持公平、

30

公正、诚信的原则，依据合同约定和相关法律法规，对争议内容进

行分析和讨论（4分）。若协商不成，可以申请第三方机构进行调

解。可选择具有专业资质和良好信誉的工程造价咨询机构或行业协

会等进行调解，第三方机构根据双方提供的资料和实际情况，提出

调解意见，促使双方达成和解（4分）。如果调解也无法解决争议，

可根据合同约定的仲裁条款，将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁

具有专业性、高效性和终局性等特点，仲裁裁决具有法律效力，双

方必须执行（3分）。若合同中没有仲裁条款，则可以向有管辖权

的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。法院将依据相关法

律法规