推拉门合同范本

推拉门合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX房地产开发有限公司”，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层1801室。甲方法定代表人为张三，联系电话甲方是一家经工商行政管理机关核准登记设立的有限责任公司，主要从事商业地产开发、租赁及物业管理业务。甲方在本次合同中作为购买方，拟向乙方采购一批用于XX商业广场项目的高品质推拉门产品。甲方具备完全的民事行为能力，能够独立承担合同义务，并已获得相关项目所需的所有内部审批及资质许可。甲方提供的项目信息包括但不限于工程地点、使用场景、数量需求及质量标准，均符合国家及行业相关规范要求，且已取得必要的施工许可及验收手续。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX门窗制造有限公司”，注册地址位于中国广东省佛山市禅城区XX路XX号。乙方法定代表人为李四，联系电话乙方是一家专业从事铝合金推拉门设计、生产及销售的企业，拥有国家颁发的生产许可证及ISO9001质量管理体系认证。乙方在本次合同中作为销售方，承诺向甲方提供符合合同约定规格、质量及数量的推拉门产品。乙方具备稳定的供应链及生产能力，且已通过相关部门的资质审核，能够确保产品符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2011）及《建筑门窗五金配件》（JG/T306-2012）等行业标准。乙方提供的所有产品均需附有出厂合格证及质保书，并保证售后服务体系完善，能够及时响应甲方的安装及维护需求。

双方合作的背景或前提条件：

甲方基于XX商业广场项目的建设需求，需采购一批高品质、耐用的推拉门产品用于项目内的商铺及公共区域。经市场调研及多方比选，甲方确定乙方为符合要求的产品供应商。乙方凭借其丰富的生产经验、优质的产品质量及合理的价格体系，赢得了甲方的信任。双方在充分协商的基础上，就推拉门采购事宜达成一致，并依据本合同约定履行各自的权利与义务。本合同项下的产品采购系甲方项目建设的必要组成部分，双方均应严格遵循合同条款，确保交易的顺利进行。甲方的项目进度及乙方供货的及时性对双方合作至关重要，任何一方均不得无故拖延或违约。

本章节内容与后续合同条款具有紧密关联性，具体体现在以下几个方面：

1.当事人信息部分明确了甲乙双方的身份及资质，为后续权利义务的分配提供了基础依据。例如，甲方的购买资格及项目合法性直接关系到合同的有效性，而乙方的生产资质及产品质量保证则构成其履约的核心内容。

2.合同简介部分阐述了双方合作的背景及前提条件，有助于理解合同目的及履行的必要性。例如，甲方明确的项目需求为乙方提供了产品规格的参考依据，而乙方的供货能力则保障了甲方工程进度不受影响。

3.后续章节中的价格与支付条件、履行期限、违约责任等条款均以本章节所述事实为基础进行细化。例如，价格条款需结合甲方的采购数量及乙方的生产成本确定，而违约责任则需针对双方可能出现的履约风险制定相应措施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在推拉门采购及安装过程中的权利与义务，确保甲方能够按照项目需求及时获得符合约定规格、质量及数量的推拉门产品，并顺利完成安装调试。合同范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的规格要求生产铝合金推拉门，提供产品送货至甲方指定地点，并负责产品的安装、调试及初步质量验收。具体产品规格、数量、技术参数、质量标准、交货时间、付款方式等细节以本合同附件及正文条款为准。本合同项下的推拉门主要用于XX商业广场项目的商铺及公共区域，涉及的产品类型包括但不限于单扇推拉门、双扇推拉门及带玻璃的推拉门，具体应用部位由甲方在附件中详细列明。双方应严格依照合同约定履行各自责任，确保项目建设的顺利进行。

第二条定义

在本合同中，下列术语具有以下含义：

“推拉门”指采用铝合金型材、玻璃或其他材料制作，通过滑轨实现推拉开启的门窗产品。

“技术规格”指产品在尺寸、材质、颜色、开启方式、五金配件等方面的具体参数，以双方确认的图纸或附件为准。

“质量标准”指产品应符合的国家及行业标准，包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2011）及《建筑门窗五金配件》（JG/T306-2012）。

“交货期”指乙方按照合同约定完成产品生产并送达甲方指定地点的日期。

“验收”指甲方对乙方交付的产品在数量、规格、外观及功能等方面的检查确认过程。

“质保期”指产品交付后，乙方承诺对产品质量问题负责的期限，一般为十二个月。

“不可抗力”指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权利：甲方有权要求乙方按照合同约定的技术规格、质量标准及数量提供推拉门产品；甲方有权对乙方交付的产品进行检验，并有权拒绝验收不符合合同约定的产品；甲方有权要求乙方在约定时间内完成产品的安装及调试工作。

(2)义务：甲方应向乙方提供准确、完整的推拉门规格需求及设计图纸；甲方应按照合同约定支付产品货款及安装费用；甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，并提供必要的安装场地及辅助条件；甲方应在产品交付时配合乙方进行验收，并在验收合格后签署验收确认书。

2.乙方的权力和义务：

(1)权利：乙方有权要求甲方提供清晰、准确的推拉门规格需求及设计图纸；乙方有权要求甲方按照合同约定支付产品货款及安装费用；乙方有权在甲方未履行付款义务时，根据合同约定暂停产品生产或交付。

(2)义务：乙方应根据合同约定的技术规格及数量生产推拉门产品，确保产品符合国家及行业标准；乙方应保证产品质量，并提供完整的出厂合格证及质保书；乙方应在约定时间内将产品送至甲方指定地点，并负责产品的运输及保险费用；乙方应派遣专业人员进行产品的安装及调试，确保安装质量符合行业标准；乙方应配合甲方进行产品验收，并根据甲方提出的合理意见进行整改；乙方应提供为期十二个月的质保服务，并在质保期内免费维修或更换有质量问题的产品；乙方应遵守国家法律法规及行业规范，确保生产及安装过程的安全性与环保性。

乙方重点义务说明：

1.生产责任：乙方应严格按照甲方确认的图纸及规格进行生产，每批产品出厂前均需经过内部质量检验，确保产品尺寸、外观、功能等符合要求。如因乙方生产原因导致产品存在质量问题，乙方应承担全部责任并负责免费更换或修复。

2.安装责任：乙方的安装团队应具备专业资质，安装过程中应严格遵守安全操作规程，确保安装质量。安装完成后，乙方应进行初步调试并邀请甲方进行验收，验收合格后双方签署验收确认书。如因安装不当导致产品损坏或功能异常，乙方应承担全部责任。

3.售后责任：乙方的质保服务覆盖产品本身及安装质量，质保期内如出现非人为损坏的质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并尽快安排维修或更换。乙方应提供质保服务的联系方式及流程说明，确保甲方能够及时获得售后支持。

4.沟通责任：乙方应指定专门的项目联系人，负责与甲方的日常沟通协调，及时反馈生产进度、安装安排及售后问题。如遇特殊情况需变更合同约定，乙方应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可执行。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本合同项下推拉门产品的总价款为人民币（大写）壹佰贰拾叁万肆仟伍佰元整（¥1,234,500.00），该价格包含产品生产费、运输费、安装费、税金及其他与产品交付及安装相关的费用，但不包含甲方施工现场的临时设施搭建费及因甲方原因导致的安装延误费用。产品单价、数量、规格、材质等细节以双方签署的附件一《产品清单及价格明细》为准。如遇国家政策调整或原材料价格波动导致成本重大变化，双方应友好协商调整价格，协商不成的，可依据市场价格变动情况按合同总价的±5%进行调整，但调整幅度超过±5%的，双方均有权解除合同。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付合同款项。乙方应在收到甲方付款时，向甲方提供等额的合法发票。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点支付款项：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%，即人民币叁拾柒万肆仟伍佰元整（¥374,500.00），用于乙方启动生产及准备原材料；

（2）产品生产完成并经甲方初步验收合格后7个工作日内，支付合同总价款的40%，即人民币肆拾玖万陆仟元整（¥493,800.00）；

（3）产品安装调试完成并经甲方最终验收合格后7个工作日内，支付合同总价款剩余的30%，即人民币叁拾陆万叁仟元整（¥366,200.00）。

甲方逾期支付的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至所有合同款项付清且质保期结束之日终止，有效期为自合同签订之日起三年。

2.产品生产周期：乙方应在收到甲方确认的生产订单及首期付款后30个工作日内完成所有推拉门产品的生产，并准备出厂检验。生产过程中如遇设计变更或材料供应延迟等非乙方原因导致的延误，经甲方书面确认后，交货期相应顺延。

3.产品交付时间：乙方应于产品生产完毕并验收合格后10个工作日内，将产品送至甲方指定的XX商业广场项目工地仓库。甲方应在收到产品后立即进行外观及数量初步验收，如有异议应在2个工作日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后5个工作日内予以答复或采取补救措施。

4.产品安装时间：产品交付并验收合格后，乙方应在10个工作日内完成所有推拉门产品的安装及调试工作。安装期间应尽量避免影响甲方的正常施工进度，如遇特殊情况需占用施工区域，乙方应与甲方现场负责人协商并提前通知甲方。

5.验收时间：产品安装完毕后，甲乙双方应在5个工作日内共同进行最终验收。验收合格后，双方应签署《验收确认书》。如甲方在收到验收通知后15个工作日内未进行验收或未签署验收文件，视为验收合格。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）付款延迟：如甲方未按本合同第四条约定的时间足额支付任何一期款项，每逾期一日，应按该期应付款项的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停产品生产或交付，并要求甲方支付合同总价款10%的违约金。逾期超过60日，乙方有权解除合同，甲方应承担乙方因此遭受的所有损失，包括但不限于已产生的生产成本、运输费用及预期利润损失。

（2）验收拖延：如甲方无正当理由拖延验收或拒绝验收，每逾期一日，应按合同总价款万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过30日，视为甲方默认产品验收合格，甲方不得再以产品质量问题为由拒绝付款或提出索赔。

（3）提供资料不实：如甲方提供的产品规格需求、设计图纸或其他相关资料存在错误或遗漏，导致乙方产生额外成本或交付延误，甲方应承担乙方因此遭受的所有损失，包括但不限于修改设计费、额外材料费、运输费及人员差旅费等。

2.乙方违约责任：

（1）产品质量不合格：如乙方交付的产品存在尺寸偏差、外观缺陷、材质问题或安装质量问题，甲方有权要求乙方在7个工作日内进行免费维修、更换或重做。如乙方拒绝或无法在规定时间内完成整改，甲方有权拒收该部分或全部产品，并要求乙方支付合同总价款5%的违约金。对于无法修复的重大质量问题，甲方有权解除合同，乙方应退还已收货款并支付合同总价款10%的违约金。

（2）交货延迟：如乙方未按本合同第五条约定的时间交付产品，每逾期一日，应按该期应交付产品价款（按合同总价款分摊计算）的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付款项并支付合同总价款10%的违约金。逾期交付导致甲方项目延期投入运营或产生其他损失的，乙方还应承担相应的直接经济损失赔偿责任。

（3）安装不当：如乙方安装的产品存在质量问题或安全隐患，经甲方指出后未能在规定时间内整改，甲方有权要求乙方承担返工费用，并支付返工费用20%的违约金。对于因安装不当导致的严重损坏或安全事故，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于维修费、误工费、第三方损失赔偿及行政处罚等。

（4）违反保密义务：如乙方泄露甲方在合作过程中知悉的商业秘密或项目信息，应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

3.违约金上限：本合同项下所有违约金的累计总额不超过合同总价款的30%。如一方违约行为导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方支付相应赔偿。

4.赔偿责任：除违约金外，违约方还应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失，包括但不限于合同履行期间的预期利益损失、第三方索赔费用、诉讼费、律师费等。赔偿计算应以实际损失为限，但最高不超过合同总价款的50%。双方应在违约发生后30日内协商确定赔偿金额及支付方式，协商不成的，提交争议解决机构裁决或诉讼解决。

5.紧急救济：如一方发生违约行为可能严重影响合同目的实现，守约方有权采取紧急措施，包括但不限于暂停支付合同款项、停止接收产品或解除合同，但应提前7日书面通知违约方，并说明采取该措施的理由。因采取紧急措施产生的合理费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、征用）、疫情及其防控措施、罢工、运输中断（非因一方过错造成的）等。不可抗力事件应导致直接损害或妨碍合同履行。

2.通知义务：发生不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后7个工作日内，向对方提供不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围及可能持续时间的有效证明文件（如政府部门公告、新闻报道、公证文书等），并详细说明该事件对合同履行造成的具体阻碍。如不可抗力影响持续超过15个工作日，双方应再次协商更新合同履行安排。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力完全阻止合同目的实现，合同自动解除，双方互不承担赔偿责任，已产生的直接费用（如已付款项）根据事件发生时合同履行情况按比例返还或抵扣。不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行合同，已发生的费用按实际支出结算。

4.不可免除的责任：因不可抗力导致一方延迟履行，且该延迟给对方造成损失的，受损失方仍有权要求赔偿损失，但赔偿金额应以实际损失为限，并扣除因不可抗力可预见风险而应自行承担的部分。任何一方因采取不可抗力应对措施而产生的额外费用，应在协商时予以考虑，合理分摊。

5.不可抗力证明：双方应对不可抗力事件的发生及影响保留证据。如因不可抗力协商争议导致诉讼或仲裁，提供不可抗力证明的一方应承担举证责任，但另一方可提出合理反证。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行合同过程中发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。应将协商情况记录在案，直至达成书面协议。协商应在合同签订地或被告住所地进行，优先选择对双方均有利的解决方案。

2.调解：如协商未能在争议发生后30日内达成一致，双方同意将争议提交给合同签订地或被告住所地的行业调解委员会进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。经调解达成一致，双方应签署调解协议书，该协议书具有合同效力。调解费用由双方按比例承担或根据调解结果确定。

3.仲裁：如协商、调解无法解决争议，或双方在争议发生前已明确约定仲裁，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文，仲裁地点在合同签订地。仲裁费用由败诉方承担，或根据仲裁规则另行约定。

4.诉讼：如双方均未选择仲裁，或未在约定时间内达成仲裁协议，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应适用中华人民共和国法律。原告方应提供诉讼时效抗辩的，应承担举证责任。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，遵守法院的传唤及判决。诉讼费用由败诉方承担，或根据法院判决确定。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，优先保护守约方的合法权益，力求通过非诉讼方式解决争议，减少对合同正常履行及双方合作关系的干扰。对于争议解决结果，双方应相互尊重并履行到位。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前7个工作日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递服务发送的通知，寄出后3个工作日视为送达；通过传真发送的通知，发送成功后视为送达；通过挂号信发送的通知，寄出后10个工作日视为送达。以邮戳或发送记录为依据确定通知送达时间。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，是本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为必须遵守原合同条款，且受让方不得单方面变更合同内容。

4.分包：乙方在履行安装义务时，可自行决定分包部分非核心安装工作，但必须确保分包商具备相应资质，且分包商的行为视为乙方自身的行为，乙方对分包商的行为及后果负全部责任。乙方应确保分包工作符合合同约定的质量标准。

5.独立合同关系：除非本合同另有明确约定，双方的关系仅限于买卖关系，