2026监理工程师-合同管理考试历年参考题库含答案详解

2026监理工程师-合同管理考试历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、采煤机截割部过载保护动作后，应。A.立即重新启动B.查明原因排除故障C.加大截割深度D.提高牵引速度2、采煤机作业时，必须保持通畅，确保瓦斯浓度符合要求。A.通风系统B.供水系统C.供电系统D.排水系统3、采煤机螺旋筒的作用是。A.安装截齿B.导向和输送煤炭C.支撑滚筒轴D.平衡配重4、采煤机牵引传动方式主要有两种。A.机械牵引和液压牵引B.链条牵引和无链牵引C.直流牵引和交流牵引D.手动牵引和自动牵引5、采煤机滚筒转向应使煤块。A.抛向采空区B.落向工作面刮板输送机C.飞向机体上方D.散落四周6、采煤机日常维护中，检查截割部油位应在状态下进行。A.运转中B.停机立即C.停机静置后D.任意时间7、采煤机液压系统油箱中的空气过滤器作用是。A.过滤杂质B.平衡油箱内外气压C.降低油温D.增加油压8、根据《标准施工招标文件》，发包人最迟应当在监理人收到进度款申请单后的天内完成支付。A.7天B.14天C.21天D.28天9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般从工程通过之日起计算，具体期限为年。A.竣工验收1年B.竣工验收1至2年C.移交使用1年D.移交使用1至2年10、在建设工程施工合同中，不可抗力事件发生后，承包人应采取有效措施减少损失，未采取措施导致损失扩大的部分应由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理人11、根据《标准施工招标文件》，关于预付款的说法，正确的是。A.预付款必须在开工前一次性付清B.预付款扣回方式由发包人和承包人在合同中约定C.预付款数额由国家统一规定标准D.预付款必须在竣工前全部扣回12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于质量保证金的说法正确的是。A.质量保证金不得超过工程结算总额的3%B.质量保证金必须在竣工验收时一次性扣留C.质量保证金只能以现金形式扣留D.质量保证金的扣留比例由国家统一规定为5%13、在建设工程合同管理中，下列关于索赔的说法错误的是。A.索赔是双向的，发包人和承包人均可提出索赔B.索赔需要在事件发生后28天内提出索赔意向通知C.承包人可在任何时候提出索赔要求D.索赔需提供相应的证据材料14、根据《标准施工招标文件》，关于承包人违约解除合同的说法，正确的是。A.发包人可自行解除合同，无需通知承包人B.发包人应发出催告通知，承包人在合理期限内仍未改正的，方可解除合同C.承包人违约，发包人可直接扣留全部工程款作为补偿D.承包人违约后，发包人应立即清退全部施工人员15、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于保险的说法正确的是。A.建筑工程一切险必须由承包人投保B.工伤保险必须由发包人负责办理C.人身意外伤害险由承包人自行决定是否投保D.建筑工程一切险的投保人可由双方在合同中约定16、在合同管理过程中，监理人处理索赔时，下列关于索赔处理程序的说法正确的是。A.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审核B.监理人可将索赔事项直接上报发包人决定C.监理人应在收到索赔报告后28天内给出处理意见D.索赔处理无需通知对方当事人17、根据《标准施工招标文件》，下列关于工期顺延的说法正确的是。A.只有发包人原因造成的延误才能顺延工期B.非承包人原因导致的工期延误，经监理人确认后工期顺延C.任何原因导致的延误均可顺延工期D.承包人自身原因造成的延误，经申请也可顺延工期18、关于建设工程合同变更的说法，正确的是。A.合同变更只需双方当事人口头达成一致即可B.工程变更必须经监理人批准后方可实施C.合同变更应采用书面形式D.发包人可随时单方面变更合同内容19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同文件解释顺序的说法正确的是。A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于合同协议书C.合同专用条款优先于合同协议书D.图纸优先于合同协议书20、在建设工程施工合同中，关于分包的说法正确的是。A.承包人可将全部工程分包给他人B.分包无需经发包人同意C.主体结构施工不得分包D.分包人可直接与发包人签订分包合同21、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法正确的是。A.暂估价项目必须由发包人直接发包B.暂估价是指必然发生但暂时不能确定价格的项目C.暂估价不包括专业工程D.暂估价项目无需参与招标投标22、在合同管理中，下列关于合同担保的说法正确的是。A.履约保证金不得超过中标合同金额的20%B.预付款保函无金额限制C.质量保证金必须采用现金形式D.投标保证金不得超过项目估算价的2%23、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于竣工结算的说法正确的是。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算报告B.监理人应在收到结算报告后14天内完成审核C.发包人逾期未答复结算报告的，视为认可D.结算争议只能通过诉讼解决24、关于合同争议的解决方式，下列说法正确的是。A.合同争议只能选择仲裁或诉讼其中一种方式B.合同当事人可自行协商解决争议C.仲裁裁决不具有终局性D.协商不成时必须先诉讼再仲裁25、根据《标准施工招标文件》，下列关于合同终止的说法正确的是。A.合同履行完毕后，合同自然终止B.合同终止后双方权利义务关系完全消灭C.合同终止不影响结算和清理条款效力D.合同终止意味着保密义务也随之终止26、在建设工程合同管理中，关于合同解除的说法，下列正确的是。A.合同解除后，尚未履行的部分不再履行B.合同解除不影响违约责任条款的效力C.合同解除必须由法院判决D.合同解除后已履行的部分自动恢复原状27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同价款调整的说法正确的是。A.合同约定的风险范围内价格波动不予调整B.市场价格波动超过合同约定幅度时，超出部分由承包人承担C.国家税收政策变化不影响合同价款D.工程变更不影响合同价款28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后多少天内完成审批？A.14天B.21天C.28天D.30天29、监理人在收到施工单位提交的索赔意向通知书后，应在多少天内将索赔处理结果通知施工单位？A.14天B.28天C.42天D.56天30、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，缺陷责任期一般从何时起算？A.工程竣工验收合格之日B.实际竣工日期C.工程移交日期D.缺陷责任期满次日31、在建设工程施工合同中，预付款保函的额度通常为预付款金额的多少？A.50%B.70%C.80%D.100%32、根据FIDIC施工合同条件，工程师应在收到承包商索赔报告后多少天内作出回应？A.28天B.42天C.56天D.84天33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，保修期自何时开始计算？A.工程实际竣工日期B.工程竣工验收合格之日C.工程移交使用之日D.承包人提交竣工决算之日34、在工程履约担保中，担保金额一般为合同价的多少？A.5%～10%B.10%～15%C.15%～20%D.20%～25%35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人最迟应在竣工结算审核完成后多少天内支付结算款？A.7天B.14天C.21天D.28天36、工程变更估价原则中，已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用何种单价？A.重新协商确定B.已有项目相同单价C.市场价D.类似项目单价E.成本加利润方式37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，承包人应在多少天内向监理人提交正式索赔报告？A.7天B.14天C.28天D.42天38、根据《标准设计招标文件》通用合同条款，设计人提交最终设计文件后，发包人应在多少天内组织验收？A.14天B.21天C.28天D.35天39、在EPC总承包合同中，发包人通常应在合同签订后多少天内支付预付款？A.7天B.14天C.21天D.28天40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金的累计扣留比例最高不得超过工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.8%D.10%41、监理人发出开工通知后，承包人应在多少天内提交施工进度计划？A.7天B.14天C.21天D.28天42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，隐蔽工程覆盖前，监理人应在收到验收通知后多少天内进行验收？A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时43、在工程施工过程中，若因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用包括哪些？A.仅人工费B.人工费加材料费C.人工费、材料费和机械使用费D.人工费、材料费、机械使用费及合理利润44、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人应在多少天内向监理人提交竣工付款申请单？A.14天B.21天C.28天D.56天45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，暂停施工持续多少天后，承包人有权提出复工要求？A.14天B.28天C.42天D.56天46、在施工合同纠纷中，工程质量争议期间，对于无争议部分的工程款应如何处理？A.暂停支付所有工程款B.只支付有争议部分C.继续支付无争议部分工程款D.全部转入仲裁机构保管47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当合同约定与法律规定不一致时，应如何处理？A.以合同约定为准B.以法律规定为准C.双方协商确定D.由监理人裁定48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完成审核。A.3B.5C.7D.1449、施工合同履行过程中，因异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权主张。A.延长工期及费用补偿B.延长工期但不补偿费用C.费用补偿但不延长工期D.既不能延工期也不能补费用50、根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期自之日起计算。A.工程竣工验收合格B.实际竣工日期C.颁发缺陷责任证书D.交工验收通过51、承包人未按约定提交履约担保的，发包人有权。A.立即解除合同B.拒绝接收竣工文件C.要求改正或取消中标资格D.扣减合同价款52、工程变更导致已标价工程量清单项目变化，其单价确定原则不包括。A.相同项目按原单价执行B.类似项目参照原单价调整C.新增项目由承包人自主报价D.无适用单价时双方协商确定53、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔报告后天内未表态视为认可。A.28B.42C.56D.8454、施工合同解除后，已完工程质量验收不合格的，承包人应承担。A.修复费用但可获工程款B.修复费用且无权获工程款C.折价补偿全额工程款D.仅承担材料损失55、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后承包人应。A.立即停工并撤离现场B.24小时内通知监理人C.采取必要措施减少损失D.直接要求延长工期56、发包人未按约定支付工程进度款的，承包人可暂停施工，但应提前天书面通知发包人。A.3B.7C.14D.2857、根据《标准设计施工总承包招标文件》，分包工程未经认可擅自施工的，监理人有权。A.要求停工整改并费用自理B.直接指定分包单位C.顺延工期但不扣减费用D.处以合同价款2%违约金58、工程预付款抵扣方式中，最常用的是。A.按进度款比例扣回B.竣工时一次性扣清C.分三次等额扣回D.按材料储备量扣回59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保修金总额不得超过工程价款结算总额的。A.3%B.5%C.8%D.10%60、承包人提出索赔的时效为知道或应当知道索赔事件发生后天内。A.14B.21C.28D.4261、施工合同中约定由发包人采购的材料，检验不合格时的正确处理是。A.承包人自行更换并承担费用B.发包人重新采购并赔偿损失C.双方协商折价使用D.承包人代采但费用由承包人承担62、根据FIDIC新黄皮书，雇主提出索赔应在索赔事件发生后天内发出通知。A.14B.28C.42D.8463、工程移交证书颁发后的缺陷责任期内，监理人发现质量缺陷的正确处理是。A.直接指令修复B.要求承包人提出修复方案C.另行委托第三方维修D.报原设计单位处理64、施工合同争议评审条款约定，评审组成员应在争议发生后天内作出决定。A.14B.21C.28D.4265、承包人未按监理人要求改正施工质量问题的，监理人有权。A.直接更换施工单位B.暂停支付相应工程款C.解除施工合同D.追究刑事责任66、根据《标准施工招标文件》，承包人递交履约担保的期限为中标通知书发出后天内。A.7B.14C.28D.4267、施工合同履行期间，因政策调整导致成本增加，承包人可主张。A.仅延长工期B.费用补偿但不延长工期C.费用补偿及工期延长D.自行承担全部损失68、根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内，向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.56天69、关于建设工程合同中缺陷责任期的说法，正确的是哪一项？A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算C.缺陷责任期内承包人未完成修复的，发包人可自行修复，费用从质保金中扣除D.缺陷责任期届满后，发包人应返还全部质保金70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下情形中，承包人可以提出工期索赔的是哪项？A.承包人未按合同约定时间进场施工B.发包人未及时提供施工图纸C.承包人施工组织不当造成工期延误D.承包人施工质量不合格返工71、在FIDIC施工合同条件下，工程师在收到承包商提交的最终结清申请单后，应在多少天内核实并出具最终支付证书？A.14天B.28天C.56天D.84天72、根据《标准施工招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是哪项？A.履约担保的有效期应从工程开工之日起算B.履约担保的金额一般为合同价格的10%C.在履约担保有效期内，承包人不得以任何理由要求退还D.履约担保应采用银行保函形式73、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，前提是发包人应在收到催告后多少天内仍未支付？A.7天B.14天C.28天D.56天74、关于建设工程合同中发包人的权利和义务，下列说法正确的是哪项？A.发包人可以随时检查工程进度和质量，无需提前通知B.发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员和工人C.发包人可以不按照约定提供施工现场D.发包人无权干涉承包人的施工方法75、根据《标准施工招标文件》，合同争议采用争议评审方式解决的，争议评审组作出的决定在什么情况下对合同双方具有约束力？A.双方接受评审组决定时B.任何一方不服时可提请仲裁C.评审组决定作出后即生效D.经公证机关公证后生效76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更估价的原则不包括以下哪项？A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的，由承包人提出变更工作的单价报发包人确认D.变更估价应考虑承包人的利润损失77、根据《标准施工招标文件》，保修责任期内，承包人应对哪些质量问题承担责任？A.因承包人原因造成的质量缺陷B.因发包人使用不当造成的质量缺陷C.因不可抗力造成的质量缺陷D.因设计单位原因造成的质量缺陷78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下关于预付款的说法正确的是哪项？A.预付款应在工程开工前付清B.预付款的扣回方式只能在进度款中扣回C.预付款保函的金额应随工程进度逐步递减D.预付款利息由承包人承担79、关于建设工程合同中不可抗力事件的处理，以下说法错误的是哪项？A.不可抗力导致的工程损害由发包人承担B.不可抗力导致的承包人施工设备损坏由承包人自行承担C.不可抗力导致的工期延误可顺延D.不可抗力导致的第三方人员伤亡由责任方承担80、根据《标准施工招标文件》，关于质量保证金的说法，正确的是哪项？A.质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的10%B.质量保证金应在工程竣工时一次性扣留C.缺陷责任期内承包人履行了保修义务的，发包人应返还质量保证金D.质量保证金只能以现金形式预留81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下哪种情况不属于工程暂停施工的情形？A.发包人要求暂停施工B.承包人施工质量不合格C.承包人未按约定提供履约担保D.不可抗力事件发生82、根据《标准施工招标文件》，关于合同价款调整的说法，正确的是哪项？A.法律法规变化引起的价款调整由承包人承担B.工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整C.物价波动引起的价款调整按合同约定执行D.工程变更引起的价款调整由发包人单方面确定83、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交了竣工验收申请报告后，发包人应在多少天内组织验收？A.14天B.28天C.56天D.84天84、关于建设工程合同中工程价款的支付，以下说法正确的是哪项？A.工程进度款应按月支付B.工程竣工结算款应在竣工验收后7天内支付C.预付款应在工程进度款中按比例扣回D.质量保证金应在工程竣工时全额扣留85、根据《标准施工招标文件》，关于索赔程序的说法，错误的是哪项？A.承包人应在索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.承包人应在索赔事件结束后28天内提交最终索赔报告C.监理人应在收到索赔报告后28天内作出处理决定D.承包人无正当理由逾期提交索赔报告的，丧失索赔权利86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下关于合同解除的说法正确的是哪项？A.发包人可以随时解除合同，只需支付已完成工程的价款B.承包人严重违约时，发包人有权解除合同并要求赔偿C.双方协商一致可解除合同，但无需书面协议D.不可抗力导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任87、根据《标准施工招标文件》，关于合同争议解决方式的排序，正确的是哪项？A.协商—调解—仲裁—诉讼B.协商—仲裁—调解—诉讼C.调解—协商—仲裁—诉讼D.仲裁—调解—协商—诉讼88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下关于违约责任的说法正确的是哪项？A.违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失B.违约金过高或过低均可请求法院调整C.双方均违约的，各自承担相应责任D.以上均正确89、根据《标准施工招标文件》，工程保险中应投保的险种不包括以下哪项？A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.第三者责任险D.雇主责任险90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同文件组成及解释顺序的说法，正确的是：A.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书B.中标通知书、合同协议书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、图纸、技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书C.合同协议书、投标函及其附录、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书D.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书91、根据《标准施工招标文件》，下列关于履约担保的说法，错误的是：A.履约担保的有效期应当自合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止B.履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式C.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效D.招标人要求在中标人提交履约担保的同时，招标人应提供相等的工程款支付担保92、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的是：A.质量保证金的扣留比例不得超过工程价款结算总额的3%B.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后发包人应向承包人返还质量保证金C.质量保证金只能从每次进度付款中扣留D.质量保证金的缺陷责任期为1年，最长不超过2年，自工程实际竣工日期起计算93、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，承包人可以获得利润补偿的是：A.因发包人原因导致的工程延误B.因承包人原因导致的工期延误C.因不可抗力导致的损失D.因发包人提供的材料不合格导致的返工94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，错误的是：A.变更指示只能由监理人发出B.变更指示应说明变更的目的、范围和数量C.承包人收到变更指示后，应遵照执行D.变更报价应包括利润和税金95、根据《标准施工招标文件》，下列关于预付款担保的说法，正确的是：A.预付款担保的金额应当等于预付款金额B.预付款担保的有效期应当自预付款支付之日起至工程竣工之日止C.预付款担保只能采用银行保函形式D.预付款担保金额不得随工程进度调整96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权：A.要求发包人承担违约责任并支付违约金B.自行决定开工日期C.提出价格调整要求D.解除合同97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂估价的说法，正确的是：A.暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额B.暂估价项目中材料、设备采购由承包人自主决定C.暂估价专业工程由承包人发包的，承包人应自行组织招标D.暂估价项目的价款调整不需要经过发包人确认98、根据《标准施工招标文件》，下列关于工期索赔的说法，正确的是：A.因发包人原因造成的工期延误，承包人只能索赔工期不能索赔费用B.因异常恶劣的气候条件导致的工期延误，承包人可以索赔工期和费用C.因承包人原因造成的工期延误，承包人应支付误期损害赔偿费D.因不可抗力导致的工期延误，承包人可以索赔工期和利润99、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工验收的说法，错误的是：A.工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期B.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，监理人应在14天内审核并报发包人D.竣工验收不合格的，承包人应按监理人指示整改后重新申请验收100、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保留金（质量保证金）返还的说法，正确的是：A.缺陷责任期满后，发包人应在14天内将质量保证金返还给承包人B.质量保证金返还后，承包人的质量保修责任即告终止C.质量保证金应从每次进度款中按3%的比例扣留D.质量保证金的返还与缺陷责任期的长度无关

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】过载保护动作说明截割阻力超过设定值，可能遇到硬岩、夹矸或截齿钝化。应先停机检查，排除故障后再重新启动，严禁频繁复位强行运行，防止损坏设备。2.【参考答案】A【解析】截割产生粉尘和瓦斯积聚，必须确保通风系统正常，风流稳定。瓦斯浓度超过规定值时应停止截割，加强通风稀释。同时开启喷雾降尘，改善作业环境。3.【参考答案】B【解析】螺旋筒焊接在滚筒体上，呈螺旋状排列，用于将截割下的煤炭沿螺旋线推向挡煤板，再装入刮板输送机。螺旋筒磨损严重会影响输煤效率，应及时补焊或更换。4.【参考答案】B【解析】采煤机牵引传动分为链条牵引和无链牵引两类。链条牵引通过销轨和链轮实现，结构简单；无链牵引采用齿轨或销轨配合，无链条松脱风险，应用更广泛。5.【参考答案】B【解析】滚筒转向设计应使截割下来的煤块落入刮板输送机中部，便于及时运出。转向错误会导致煤块飞溅，增加清扫难度，影响安全生产。需按制造商要求安装检查。6.【参考答案】C【解析】停机后立即检查油位不准确，因为油尚未回流至油箱底部。应停机静置一段时间，待润滑油充分回流后再检查油标尺，确保油位在上下刻线之间，避免缺油或溢油。7.【参考答案】B【解析】液压系统工作时油液流动会产生压力变化，空气过滤器使油箱与大气相通，平衡内外气压，防止油箱变形或吸空。需定期清洗或更换滤芯，保持通气畅通。8.【参考答案】D【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，发包人应在监理人收到进度款申请单后28天内完成支付。这一期限是合同管理中的重要时间节点，旨在保障承包人合理权益，同时规范发包人付款行为。若发包人逾期支付，还需承担相应的违约责任。9.【参考答案】B【解析】缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，期限一般为1至2年。缺陷责任期内，承包人应按照合同约定承担缺陷修复义务，并承担因自身原因造成的修复费用。该制度旨在保障工程质量，督促承包人对竣工后出现的质量缺陷及时修复，维护发包人合法权益。10.【参考答案】B【解析】不可抗力事件发生后，双方均负有减损义务。承包人未及时采取有效措施防止损失扩大，导致损失扩大的部分由承包人自行承担。这是合同法中减损规则的具体体现，目的在于促使当事人积极履行救助义务，避免社会财富的不必要浪费，维护合同公平原则。11.【参考答案】B【解析】预付款扣回方式和时机应在合同中明确约定，可以按进度款支付比例扣回，也可按其他方式扣回。预付款数额通常不超过合同价的20%。预付款的目的是帮助承包人解决施工准备资金周转问题，促进工程顺利开工，体现了合同的公平性原则。12.【参考答案】A【解析】质量保证金总额不得超过工程价款结算总额的3%。质量保证金可采用现金、保函等形式提供，具体方式由双方在合同中约定。该制度旨在约束承包人履行缺陷修复义务，保障工程质保期内的质量责任落实，维护发包人权益，防止承包人逃避保修责任。13.【参考答案】C【解析】索赔具有时效性，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书，逾期则丧失索赔权利。索赔需要充分证据支持，且必须遵循合同约定程序。发包人同样享有索赔权利，双方地位平等，这体现了合同管理的公平原则和程序正义。14.【参考答案】B【解析】承包人违约时，发包人应首先发出书面催告通知，给予合理期限要求承包人整改。只有当承包人在合理期限内仍未纠正违约行为时，发包人才有权解除合同。这一程序设置体现了对承包人的保护，防止发包人滥用解除权，维护合同稳定性和交易安全。15.【参考答案】D【解析】建筑工程一切险的投保人通常由双方在合同中约定，可由发包人投保也可由承包人投保。工伤保险依法应由用人单位即承包人办理。人身意外伤害险可由承包人投保。保险安排旨在分散工程风险，保障各方合法权益，降低不可抗力造成的损失影响。16.【参考答案】C【解析】监理人应在收到索赔报告及相关资料后28天内完成审核并给出处理意见。如逾期未答复，视为认可承包人提出的索赔要求。这一规定促使监理人及时履行职责，保障索赔处理的效率，维护当事人的合法权益，避免因拖延导致事实不清或证据灭失。17.【参考答案】B【解析】只有非承包人原因造成的工期延误才能申请顺延。常见情形包括发包人原因、不可抗力、异常恶劣气候条件等。经监理人审查确认属实后，工期相应顺延。这体现了公平原则，既保护承包人合法权益，又防止承包人借机推卸责任，维护合同严肃性。18.【参考答案】C【解析】合同变更应当采用书面形式，这是《民法典》合同编的明确要求。口头变更难以举证，容易产生争议。工程变更需按合同约定程序办理，通常由监理人发出变更指示。单方随意变更合同违背合同严守原则，损害交易安全，因此必须以书面形式确定变更内容。19.【参考答案】A【解析】合同文件解释顺序通常为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。合同协议书作为双方最终约定的载体，效力最高。这一排序规则有助于解决合同文件之间的矛盾，确保合同履行顺利进行。20.【参考答案】C【解析】施工总承包单位可将非主体工程分包，但主体结构施工必须由总承包单位自行完成。分包须经发包人同意。分包人与承包人签订合同，不与发包人直接建立合同关系。这一规定旨在确保工程质量安全，防止层层转包导致的质量失控，维护建筑市场秩序。21.【参考答案】B【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价达到法定招标规模标准的，应依法组织招标。这一制度有利于控制投资，同时避免因价格不确定影响合同签订和履行。22.【参考答案】A【解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%。预付款保函金额应与预付款等额。质量保证金可采用保函形式。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%且最高不超过80万元。担保制度旨在防范合同风险，保障合同顺利履行，维护当事人合法权益。23.【参考答案】C【解析】承包人提交竣工结算报告后，发包人逾期未答复的，视为认可结算报告。这是为了保护承包人合法权益，防止发包人恶意拖延结算。结算争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。及时完成结算有利于厘清双方权利义务，妥善了结合同关系。24.【参考答案】B【解析】合同争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。当事人可先行协商，协商不成再选择仲裁或诉讼。仲裁实行一裁终局制度。协商是解决争议最直接、成本最低的方式，有利于维护合作关系。选择仲裁或诉讼需在合同中明确约定，否则可能影响争议解决途径。25.【参考答案】C【解析】合同终止后，结算和清理条款仍然有效。合同终止后当事人仍应承担保密、后合同义务等。合同权利义务终止并不意味着所有法律后果消失，部分条款具有独立性，继续有效。这体现了诚实信用原则，保护当事人合法权益，维护交易安全和市场秩序。26.【参考答案】A【解析】合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的可根据履行情况和合同性质要求恢复原状或采取其他补救措施。合同解除不影响结算、清理和违约责任条款的效力。当事人可协商解除，也可依法行使解除权。合同解除应遵循法定或约定程序，保障当事人合法权益。27.【参考答案】A【解析】合同约定的风险范围内价格波动由承包人承担，超出约定幅度部分由发包人承担。国家税收政策变化可导致合同价款调整。工程变更引起的工程量变化应调整合同价款。这一规定体现了风险分担原则，平衡双方利益，避免因不可预见的市场价格大幅波动造成不公平结果。28.【参考答案】C【解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后28天内完成审批。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算申请单。该时限是保障工程价款及时结算的重要程序性规定。29.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，监理人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果通知施工单位。监理人逾期答复的，视为认可索赔请求。这是监理人履行合同约定管理职责的重要时限要求。30.【参考答案】A【解析】缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人扣留质量保证金的期限。根据《标准施工招标文件》规定，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，但合同另有约定的除外。通常缺陷责任期为一年，最长不超过两年。31.【参考答案】D【解析】预付款保函是承包人为保证正确合理使用预付款而向发包人提供的银行担保。根据《标准施工招标文件》规定，预付款保函金额应等于预付款金额，即保函额度为预付款的100%。预付款在进度款中按约定比例扣回，保函随之递减。32.【参考答案】A【解析】FIDIC《施工合同条件》规定，工程师在收到承包商的索赔报告或详细索赔报告后，应在28天内作出回应，包括批准或不批准，并要求承包商提供进一步的详细资料。工程师逾期未答复的，视为拒绝了该索赔要求。这是国际工程合同中的重要时限规定。33.【参考答案】B【解析】保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限。根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。不同分部分项工程的最低保修期限应符合国家相关法律法规的规定。34.【参考答案】A【解析】履约担保是承包人向发包人提供的保证其履行合同义务的担保。根据相关规定，履约担保金额一般为合同价的5%至10%。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。履约担保形式包括银行保函、担保公司担保等。35.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算书及相关资料后28天内完成审核，审核完成后14天内向承包人支付结算款。逾期未支付的，应按合同约定承担违约责任并支付利息。36.【参考答案】B【解析】工程变更估价应遵循以下原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用该项目的单价；只有类似项目的，可参照类似项目单价；无适用也无类似项目的，由承包人提出变更工作的单价，经监理人和发包人确认后执行。37.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，不可抗力发生后，承包人应立即通知监理人和发包人，并在事件结束后28天内提交正式索赔报告及证明材料。逾期未提交的，视为放弃索赔权利。不可抗力属于合同约定的免责情形。38.【参考答案】C【解析】根据《标准设计招标文件》通用合同条款规定，设计人提交最终设计文件后，发包人应在28天内组织验收。验收合格的，发包人应签署验收证书并支付相应设计费用。逾期不验收也不提出书面异议的，视为设计文件已通过验收。39.【参考答案】D【解析】根据EPC总承包合同惯例及相关示范文本规定，发包人应在合同签订后28天内支付预付款，预付款金额一般为合同总价的10%至20%。预付款的支付方式可采用银行保函或直接从工程进度款中抵扣的方式逐步扣回。40.【参考答案】B【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，发包人应按合同约定方式预留质量保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。41.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在收到开工通知后14天内向监理人提交详细的施工进度计划。施工进度计划应包括施工顺序、施工方法、关键节点时间安排等内容。监理人应在收到进度计划后14天内予以确认或提出修改意见。42.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知监理人进行验收。监理人应在收到验收通知后48小时内进行验收，验收合格后方可隐蔽。监理人逾期未验收的，承包人可自行隐蔽，监理人应签字确认。43.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。可索赔的费用包括人工费、材料费、机械使用费以及合理利润。这是发包人违约情形下的完整补偿原则。44.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，工程接收证书颁发后，承包人应在14天内向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应在收到竣工付款申请单后14天内完成核查并报送发包人。该规定旨在确保竣工结算及时完成。45.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，暂停施工持续28天后，承包人有权提出复工要求。监理人应在收到复工要求后48小时内作出答复。若因发包人原因导致暂停施工且监理人未按期答复的，承包人可自行复工。46.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关司法解释规定，工程质量争议期间，对于无争议部分的工程款，发包人应按照合同约定继续支付。有争议部分的工程款可暂缓支付，待争议解决后再行处理。该规定旨在保障工程正常推进和承包人合法权益。47.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，合同文件内容相互矛盾时，优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。同时，合同约定违反法律强制性规定的，以法律规定为准。48.【参考答案】C【解析】依据《示范文本》通用条款，监理人应在收到报告后7日内完成审核，逾期视为认可。选项A、B期限过短无法完成复核，选项D适用于发包人审批环节。49.【参考答案】B【解析】异常恶劣气候属不可预见的自然条件变化，承包人可索赔工期。但费用补偿需满足合同约定的特殊情形（如发包人要求赶工），选项A混淆风险分担原则，C、D违背公平原则。50.【参考答案】B【解析】缺陷责任期从实际竣工日期起算，而非验收通过日。选项A、C为常见误解，选项D适用于交工验收场景。《质量保证金管理办法》明确规定以实际竣工日为起点。51.【参考答案】C【解析】履约担保是合同生效前提条件，未提交时发包人可要求限期改正，逾期可取消中标资格。选项A过度，选项B、D无合同依据。《招标投标法实施条例》第58条明确此权利。52.【参考答案】C【解析】新增项目单价需经发包人确认，承包人无权单方定价。选项A、B、D均符合《建设工程工程量清单计价规范》第9.3节规定。选项C违背变更估价原则。53.【参考答案】A【解析】FIDIC红皮书第20.1款规定工程师应在28天内发出指示，逾期不答复视为认可索赔。选项B、C、D分别为不同条款的响应期限，需注意区分。54.【参考答案】B【解析】质量不合格且无法修复时，承包人无权请求工程款并需承担修复费用。选项A、C适用于合格或可修复情形，选项D违反《民法典》第806条规定。55.【参考答案】C【解析】不可抗力发生时承包人有减损义务，选项C为法定义务。选项A超出合理范围，选项B通知期限为48小时，选项D需待事件结束后提出。56.【参考答案】B【解析】《示范文本》第16.1.1条规定停工前应提前7天通知。选项A过短不利于发包人筹措资金，选项C、D适用于其他程序性期限。57.【参考答案】A【解析】违法分包时监理人可指令停工，整改费用及工期延误由承包人承担。选项B超越监理权限，选项C、D无合同依据。《建筑法》第29条禁止擅自分包。58.【参考答案】A【解析】按进度款比例扣回便于资金调度，符合行业惯例。选项B影响承包人现金流，选项C、D缺乏可操作性。《建设工程价款结算暂行办法》推荐此方式。59.【参考答案】A【解析】财政部规定质保金上限为3%，选项B、C、D均为历史比例或误传。《建设工程质量保证金管理办法》第7条明确此限额，超比例约定无效。60.【参考答案】C【解析】《示范文本》第19.1条规定28天索赔时效，逾期视为放弃权利。选项A、B为其他程序期限，选项D适用于索赔最终申报。需注意与诉讼时效区别。61.【参考答案】B【解析】发包人供应材料不合格时，应由发包人承担责任。选项A、D转移发包人义务，选项C需双方同意。《民法典》第799条明确供应方质量担保责任。62.【参考答案】B【解析】雇主索赔时效与承包人相同为28天，选项A、C、D分别为不同事项期限。需注意2017版合同将通知期限统一为28天，取消原版本差异规定。63.【参考答案】B【解析】缺陷责任期内承包人仍承担修复义务，监理人应先要求承包人提出方案。选项A、C、D均超越监理权限。《缺陷责任期管理规定》第8条明确此程序。64.【参考答案】C【解析】《示范文本》第20.3款规定28天评审期限，选项A、B过短无法完成调查，选项D适用于仲裁程序。评审决定具有临时约束力，非终局裁决。65.【参考答案】B【解析】拒不整改时监理人可暂停支付作为制约手段。选项A、C需发包人决定，选项D超越合同范畴。《建设工程质量管理条例》第32条赋予监理人此权限。66.【参考答案】C【解析】《标准文件》第4.2条规定28天递交流程，选项A、B过短难以完成银行手续，选项D适用于质量保证金缴纳期限。逾期视为放弃中标资格。67.【参考答案】C【解析】政策性调整属发包人应承担的风险，承包人可索赔费用及工期。选项A、B遗漏费用补偿，选项D违背风险分担原则。《示范文本》第1.10条明确此情形处理规则。68.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。这是索赔时效的基本要求，旨在保护合同双方的合法权益。69.【参考答案】A【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。因承包人原因导致工程无法按原定工期竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还质保金。选项B错在应从竣工验收之日起而非实际竣工日期计算；选项C正确表述应为从质保金中扣除，但选项表述不够准确；选项D应申请返还而非自动返还。70.【参考答案】B【解析】工期索赔是指承包人因非自身原因造成工期延误而向发包人提出的延长工期的要求。选项B中，发包人未及时提供施工图纸属于发包人原因，承包人有权提出工期索赔。选项A、C、D均为承包人自身原因造成的延误，不能提出工期索赔。根据合同约定，发包人应按时提供图纸，因发包人原因导致承包人无法正常施工的，承包人可索赔工期和费用。71.【参考答案】D【解析】根据FIDIC施工合同条件（红皮书）规定，工程师在收到承包商提交的最终结清申请单及相关资料后，应在84天内核实并出具最终支付证书，提交给业主。业主在收到最终支付证书后28天内完成支付。这一规定确保了工程竣工后的结算工作能够及时完成，保障合同双方的经济利益。工程师需认真审核各项费用，包括已完工程量、变更费用、索赔款项等，确保最终支付证书的准确性和公正性。72.【参考答案】B【解析】履约担保的金额一般为合同价格的10%左右，具体比例由招标人在招标文件中规定。履约担保的有效期应从工程开工之日起至发包人签发工程接收证书之日止。在工程接收证书颁发前，若承包人违约，担保人应按约定承担保证责任；工程接收证书颁发后，履约担保可转为质量保修担保或退还。选项A错误，有效期并非从开工日简单计算；选项C错误，履约担保到期可退还；选项D错误，履约担保可采用银行保函或担保公司保函等多种形式。73.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人接到通知后仍未支付且双方未达成延期付款协议的，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。发包人应在收到催告后14天内支付工程款，否则承包人有权顺延工期并索赔损失。这一规定旨在督促发包人及时履行付款义务，保障承包人合法权益。74.【参考答案】B【解析】发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员和工人，这是对工程质量的有效保障。选项A错误，发包人检查工程应提前通知承包人；选项C错误，发包人应按约定提供施工现场；选项D错误，发包人有权对施工工艺进行监督检查。根据合同约定，发包人应在施工准备阶段提供施工场地，协调处理好施工现场周边关系，确保承包人正常施工。同时，发包人应按时支付工程款，履行合同约定的各项义务。75.【参考答案】A【解析】争议评审是一种高效的合同争议解决方式。根据《标准施工招标文件》规定，争议评审组作出的决定经合同双方接受后对双方具有约束力。如果双方均不接受评审组的决定，则可按合同约定提交仲裁或诉讼。争议评审的优点在于程序简便、效率高，能够在不影响工程施工的情况下及时解决争议。评审组成员由双方协商选定，应具备相应的专业知识和实践经验，确保评审结果的公正性和专业性。76.【参考答案】D【解析】工程变更估价应遵循以下原则：一是已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；二是无适用但有类似的，可在合理范围内参照类似子目的单价；三是无适用或类似的，由承包人提出单价报发包人确认。选项D不属于变更估价原则，变更估价应基于实际成本加合理利润确定，而非考虑"利润损失"。这一估价原则保障了合同的公平性和合理性。77.【参考答案】A【解析】保修责任期内，承包人应对因承包人原因造成的质量缺陷承担责任，包括无偿修复和赔偿损失。对于因发包人使用不当或第三方原因造成的质量缺陷，承包人不承担保修责任，但可以收取合理费用进行修复。因不可抗力造成的质量缺陷，按照合同约定分担责任。因设计单位原因造成的质量缺陷，发包人应向设计单位追责，承包人不承担直接责任。这一规定明确了各方的质量责任边界，有利于工程质量的保障。78.【参考答案】C【解析】预付款保函的金额应随工程进度逐步递减，这是预付款保函的典型特征。预付款一般在开工前支付，但具体支付时间由合同约定。预付款的扣回方式可以在进度款中扣回，也可以在工程竣工结算时一次性扣回，具体方式由合同约定。预付款利息一般由发包人承担，除非合同另有约定。预付款制度旨在减轻承包人的资金压力，保障工程顺利开工和建设。79.【参考答案】A【解析】不可抗力事件的处理原则是：工程本身的损害由发包人承担，承包人的施工设备损坏由承包人自行承担，工期延误可顺延，第三方人员伤亡按责任归属承担。选项A错误，不可抗力导致的工程损害并非完全由发包人承担，应根据合同约定合理分担。根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力导致的损失由发承包双方合理分担，包括工程损害、第三方人员伤亡和财产损失等。80.【参考答案】C【解析】质量保证金是在工程竣工验收后，从应付工程款中预留的一定比例资金，用于保证承包人在缺陷责任期内履行保修义务。缺陷责任期内承包人认真履行合同约定的责任，到期后发包人应返还质量保证金。质量保证金的预留比例不得exceed工程价款结算总额的3%，而非10%。质量保证金可以采用现金、银行保函或担保公司保函等多种形式预留。选项B错误，质量保证金可在进度款中分期扣留。81.【参考答案】C【解析】工程暂停施工的情形包括：发包人要求暂停施工、承包人施工质量不合格需要整改、不可抗力事件发生、政府主管部门要求停工等。选项C不属于暂停施工的法定情形，承包人未按约定提供履约担保属于违约行为，发包人可要求其限期提供，但不应直接导致工程暂停。暂停施工应由发包人书面通知承包人，并说明暂停的原因和要求。承包人应按发包人指示做好停工期间的保护和管理工作。82.【参考答案】C【解析】合同价款调整应遵循以下原则：法律法规变化引起的价款调整由发包人承担，而非承包人；工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整，但调整方法应按合同约定执行；物价波动引起的价款调整按合同约定的调价公式或方法执行；工程变更引起的价款调整应按合同约定程序确定，而非由发包人单方面确定。这些规定旨在维护合同的公平性和稳定性，保护双方的合法权益。83.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人提交了竣工验收申请报告后，发包人应在28天内组织验收。验收合格的，发包人应签发工程接收证书；验收不合格的，承包人应按发包人要求完成整改后重新组织验收。这一规定确保了工程竣工验收的及时性，有利于工程及时交付使用。发包人在组织验收时应邀请相关单位和部门参加，按照合同约定和国家标准进行检查验收。84.【参考答案】C【解析】工程价款的支付方式由合同约定。选项A错误，工程进度款可以按月支付，也可以按工程形象进度支付，具体方式由合同约定。选项B错误，工程竣工结算款应在办理竣工结算后按合同约定支付，并非7天内必须支付。选项C正确，预付款应在工程进度款中按比例扣回，直至扣清为止。选项D错误，质量保证金应从应付工程款中预留，而非竣工时全额扣留，预留比例一般不超过3%。85.【参考答案】B【解析】索赔程序的规定是：承包人应在索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书；承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔报告，而非事件结束后28天；监理人应在收到索赔报告后28天内作出处理决定；承包人无正当理由逾期提交索赔报告的，丧失索赔权利。选项B错误在于时间起算点的表述不正确。索赔程序的严格执行有助于维护合同秩序和双方权益。86.【参考答案】B【解析】合同解除的条件和程序由法律规定和合同约定。选项A错误，发包人不能随意解除合同，解除合同应符合法定或约定条件。选项B正确，承包人严重违约时，发包人有权解除合同并要求赔偿损失。选项C错误，合同解除应采用书面形式，明确解除的原因和后果。选项D部分正确，不可抗力导致合同无法履行时，双方可解除合同且一般不承担违约责任，但应合理分担损失。87.【参考答案】A【解析】合同争议的解决方式按优先顺序依次为：协商、调解、仲裁、诉讼。协商是争议双方直接沟通解决争议的方式，最为简便快捷；调解是在第三方主持下协商解决争议；仲裁是根据仲裁协议由仲裁机构作出裁决；诉讼是向法院提起民事诉讼。这一顺序体现了争议解决的成本效益原则，鼓励双方通过协商和调解解决争议，只有在其他方式无法解决时才采用仲裁或诉讼。合同双方应在合同中明确约定争议解决方式。88.【参考答案】D【解析】违约责任的规定如下：违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括直接损失和可预见的间接损失，选项A表述正确；违约金过高或过低时，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当调整，选项B正确；双方均违约的，应当各自承担相应的违约责任，选项C正确。因此选项D正确。违约责