2026综合评标专家-辽宁-辽宁综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解

2026综合评标专家-辽宁-辽宁综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、某投标文件技术方案完全符合招标文件要求，但投标报价高于预算，应当如何处理？A.允许其调整报价后继续评审B.否决该投标C.要求投标人说明情况后继续评审D.报请评标委员会主席处理2、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。这一规定体现了招标投标活动的原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用3、某工程项目采用工程量清单计价方式，招标人提供了工程量清单，投标人根据清单进行报价。关于工程量清单计价的特点，下列说法正确的是。A.工程量清单由投标人编制B.工程量清单具有强制性C.工程量清单是招标文件的组成部分D.工程量清单计价方式不适用于公共工程4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程费的计算公式为。A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×综合单价)B.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×预算单价)C.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×概算单价)D.分部分项工程费=直接费+间接费5、某综合评标项目中，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三6、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），工程预结算审核的程序包括编制审核计划、收集资料、现场踏勘、、出具审核报告等环节。A.初审B.计算工程量C.复核D.签字盖章7、某工程项目招标采用综合评估法，评标委员会对投标文件进行评审时，下列因素中不应作为评审内容的是。A.投标报价B.技术方案C.投标人资质D.投标人的财务状况8、根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在内进行审查。A.15日B.28日C.30日D.60日9、某工程项目招标，招标文件规定投标保证金不得超过项目估算价的。A.1%B.2%C.3%D.5%10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），措施项目费的计算方法包括综合单价法和。A.定额法B.参数法C.分包法D.估算法11、某综合评标项目中，评标委员会发现投标文件存在重大偏差时，应当。A.要求投标人澄清B.允许投标人修正C.否决该投标D.延长评标时间12、根据《建设工程造价管理办法》（住建部令第16号），工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应当由签字并加盖执业印章。A.造价工程师B.项目经理C.技术负责人D.企业法定代表人13、某工程项目招标采用工程量清单计价，招标控制价的编制依据不包括。A.建设工程工程量清单计价规范B.国家或省级建设主管部门颁发的计价定额C.拟定的招标文件D.投标人的报价策略14、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），工程造价咨询企业接受委托进行工程造价咨询业务时，应当与委托人签订。A.书面合同B.口头协议C.意向书D.备忘录15、某综合评标项目中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。这一规定体现了评标活动的原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用16、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），其他项目费的编制包括暂列金额、暂估价、计日工和。A.总承包服务费B.企业管理费C.利润D.规费17、某工程项目招标，招标人应当在招标文件中明确，以便投标人准确报价。A.工程量清单B.招标控制价C.投标报价D.评标标准18、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），工程造价咨询企业进行工程造价鉴定业务时，应当收集的资料不包括。A.施工图纸B.工程量清单C.投标人的报价策略D.竣工结算资料19、某综合评标项目中，评标委员会成员发现投标文件存在算术错误时，应当。A.要求投标人修正B.允许投标人澄清C.按照招标文件规定处理D.否决该投标20、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），规费的计算方法包括按计算和按费率计算两种方式。A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费21、某工程项目招标，招标人应当在招标文件中明确，以便投标人了解招标项目的具体情况。A.项目概况B.招标控制价C.投标报价D.评标标准22、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。这一规定主要体现了招标投标活动的哪项基本原则？A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则23、某工程项目采用工程量清单计价，分部分项工程费为800万元，措施项目费为50万元，其他项目费为30万元，规费费率为5%，税率为9%。则该工程的竣工结算造价为多少万元？A.920.56B.925.12C.930.88D.935.4424、在工程造价司法鉴定中，鉴定机构应当由谁来确定？A.发包方单方面指定B.承包方单方面指定C.当事人协商确定或法院指定D.造价管理机构指定25、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中属于措施项目清单的是哪项？A.预制钢筋混凝土桩B.混凝土模板及支架C.屋面防水卷材D.装饰抹灰工程26、某工程合同价为1000万元，约定工期为12个月，实际工期延误3个月，业主因此遭受的损失为50万元。根据相关法律规定，承包人应承担的违约责任是。A.全部50万元损失B.按工期比例承担12.5万元C.不承担责任D.承担合理部分损失27、根据《政府采购法》规定，下列哪种采购方式不是政府采购的主要方式？A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.定向采购28、在工程价款结算中，进度款的支付比例最高不得超过竣工结算价款的。A.80%B.85%C.90%D.95%29、某工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件，应当由签字并加盖执业印章。A.造价工程师B.工程造价咨询企业法定代表人C.项目负责人和技术档案管理员D.工程造价咨询企业技术负责人30、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位不得迫使承包方以参与投标。A.低于成本的价格竞标B.高于预算的价格竞标C.合理的利润空间竞标D.正常市场价竞标31、某建设项目总投资为5000万元，其中建筑工程费2000万元，安装工程费800万元，设备购置费1500万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费为200万元。则该项目的涨价预备费为0时，建设期利息最可能来源于哪项费用？A.工程费用B.工程建设其他费用C.基本预备费D.流动资金32、根据《标准施工招标文件》，下列哪项不属于招标文件的内容？A.招标公告B.投标人须知C.评标委员会名单D.合同条款及格式33、工程索赔事件中，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4234、根据《建设工程造价鉴定规范》，下列哪项鉴定事项应当由鉴定人现场勘验？A.工程造价计算的准确性B.工程质量缺陷导致的损失C.材料价格的市场信息D.合同条款的法律效力35、某分部分项工程的工程量清单综合单价为350元/立方米，结算时因设计变更增加工程量15%，原合同约定综合单价不变。若原清单工程量为1000立方米，则该项工程的结算价款为元。A.350000B.362500C.402500D.42000036、根据《招标投标法实施条例》，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的。A.1%B.2%C.3%D.5%37、在工程价款结算争议调解中，工程造价管理机构。A.可以进行调解B.无权进行调解C.只能进行仲裁D.只能进行诉讼38、根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应从接到报告之日起天内进行核对。A.15B.28C.30D.6039、某工程采用固定总价合同，合同价为800万元，施工期间材料价格上涨导致成本增加50万元，承包商是否可以要求调整合同价款？A.可以，因为市场价格变化B.可以，因为情势变更C.不可以，固定总价合同风险由承包商承担D.不可以，因为价格上涨不属于不可抗力40、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业在承接工程造价咨询业务时，应当与委托人。A.签订书面咨询合同B.口头约定即可C.向主管部门备案D.向社会公示41、某工程造价司法鉴定案件中，委托人要求鉴定人出具鉴定意见书的时间为收到鉴定材料后20天内。根据《建设工程造价鉴定规范》，该鉴定期限。A.符合规定B.不符合规定，应为30天C.不符合规定，应为45天D.不符合规定，应根据项目复杂程度确定42、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于其他项目费的是。A.安全文明施工费B.暂列金额C.规费D.税金43、某工程项目竣工结算审核中，发现承包人申报的结算价款高出审定价款15%。根据相关规定，超出部分的审核费用由承担。A.发包人B.承包人C.审核单位D.建设行政主管部门44、根据《招标投标法》规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的。A.无需承担法律责任B.应当赔偿对方损失C.可以重新招标D.可以更换中标人45、在建设工程造价咨询合同中，咨询人就其出具的工程造价成果文件存在重大差错给委托人造成损失的，应当承担相应的。A.刑事责任B.行政责任C.赔偿责任D.道德责任46、根据《建设工程造价管理条例》，工程造价计价应当遵循的原则。A.政府定价B.市场定价C.合理计价D.低价中标47、某工程在施工过程中，由于不可抗力导致工程损坏，修复费用应当由承担。A.承包人B.发包人C.保险公司D.视合同约定而定48、根据《建设工程造价鉴定规范》，当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人应当。A.重新出具鉴定意见B.进行补充鉴定C.作出书面说明或解释D.拒绝回答49、某建设项目采用工程量清单计价方式，规费计算基础应为。A.分部分项工程费B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费C.直接费D.人工费50、根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起计算，500万元以下的审查期限为天。A.15B.20C.30D.4551、某工程合同价为1200万元，约定质量保证金为结算价款的3%，则在工程竣工结算时，发包人应预留的质量保证金为万元。A.30B.36C.40D.4552、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单必须作为的组成部分。A.设计文件B.招标文件C.施工合同D.竣工图纸53、某工程项目由于承包人原因造成工期延误，延误期间遭遇材料价格上涨，关于增加的费用应当由承担。A.发包人B.承包人C.双方各承担一半D.材料供应商54、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询人应当建立工程造价咨询成果文件制度。A.审批B.保密C.归档保存D.公开55、某工程竣工结算审核发现，承包人报送的结算价款中存在多处虚报冒算。根据相关规定，对于虚报冒算部分的审核费用，应当由承担。A.发包人B.承包人C.审核单位D.建设单位56、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当参加由委托人组织的鉴定听证会，对有异议的鉴定事项进行说明。鉴定听证会由主持。A.鉴定人B.委托人C.当事人D.人民法院57、某工程项目合同约定采用可调价合同，施工期间人工费上涨了10%，材料费上涨了8%。根据合同约定，人工费上涨超过5%部分由发包人承担，材料费上涨超过5%部分由发包人承担。若原合同人工费为200万元，材料费为500万元，则发包人应额外支付的价差为万元。A.21B.25C.30D.3558、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。A.7B.14C.28D.3059、某工程造价咨询企业承接了一项工程结算审核业务，审核中发现施工单位提供的结算资料存在篡改痕迹。该咨询企业应当。A.继续进行审核B.终止咨询业务并向主管部门报告C.请施工单位补充资料D.自行修改结算资料60、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单应采用综合单价计价。综合单价应包括。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润C.人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用D.直接工程费、间接费、利润和税金61、某工程在招标过程中，招标文件规定投标有效期为60天。根据相关规定，该规定。A.符合规定B.不符合规定，应为90天C.不符合规定，应为120天D.不符合规定，应为180天62、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见书的送达对象应当包括。A.仅委托人B.委托人和当事人C.当事人D.社会公众63、某工程项目采用固定单价合同，工程量按实结算。施工期间因设计变更增加工程量20%，超出部分单价调整。根据合同约定，工程量增加不超过15%时单价不变，超过15%的部分单价下浮5%。若原单价为500元/平方米，原工程量为1000平方米，则增加工程量的结算价款为元。A.12500B.13250C.14000D.1475064、根据《招标投标法》规定，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标人使用伪造、变造的许可证件投标的，应当。A.警告B.取消投标资格C.罚款D.追究刑事责任65、某工程建设项目评标委员会由7人组成，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。该评标委员会的组成。A.符合规定B.不符合规定，专家人数不足C.不符合规定，招标人代表过多D.不符合规定，总人数过少66、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人对鉴定过程中的重大事项应当记录在案。下列事项中，不需要记录的是。A.鉴定材料的接收情况B.鉴定意见的形成过程C.鉴定人的个人隐私D.当事人提出的异议及处理情况67、某工程项目竣工后，发包人未在约定时间内办理竣工结算，承包人提交结算报告后，发包人逾期不答复的，视为。A.结算无效B.承包人提交的结算报告认可C.需要重新审计D.另行协商68、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业应当在承接业务后日内将咨询合同报所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7B.14C.30D.6069、某工程招标项目中，投标保证金的有效期应当投标有效期。A.短于B.长于C.等于D.不受限于70、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当独立进行鉴定，不受任何单位or个人的非法干预。下列情形中，鉴定人应当回避的是。A.鉴定人与当事人有利害关系B.鉴定人曾参加过该项目的设计工作C.鉴定人的近亲属是当事人的代理人D.以上都是71、某工程项目采用单价合同，合同约定综合单价为800元/平方米。施工过程中，由于承包人原因导致实际完成工程量比清单工程量减少10%，则结算时综合单价。A.相应下调10%B.不予调整C.上调5%D.上调10%72、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应督促承包人按照合同约定履行保修义务。工程质量保修期从之日起计算。A.工程开工B.工程竣工C.竣工验收合格D.交付使用73、某工程建设项目招标，投标人少于3个的，招标人应当。A.继续开标B.重新招标C.中止招标D.邀请其他投标人74、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见应当由名以上鉴定人签名并加盖鉴定机构公章。A.1B.2C.3D.475、某工程合同价为1500万元，合同约定预付款为合同价的20%，进度款按月支付。若第一个月完成工程量价款为200万元，进度款支付比例为85%，则第一个月应支付的工程进度款为万元。A.170B.200C.234D.26076、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中，不应计入规费的是。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费77、某工程在招标过程中，评标委员会发现某投标文件未对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，应当。A.要求投标人补正B.否决其投标C.建议投标人修改D.报告主管部门78、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询人应当保守在执业活动中知悉的国家秘密和商业秘密。保守期限至。A.咨询业务结束B.咨询合同签订之日起5年C.咨询合同签订之日起10年D.信息公开之日79、某工程竣工结算时，承包人发现发包人未按合同约定支付工程款，向工程所在地人民法院提起诉讼。根据法律规定，该案件应当由人民法院管辖。A.承包人所在地B.发包人所在地C.工程所在地D.合同签订地80、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当对鉴定过程中使用的鉴定依据、鉴定材料及专业技术手段等做好记录。下列记录中，不需要保存的是。A.鉴定材料清单B.鉴定意见草稿C.鉴定过程记录D.鉴定依据文件81、某工程建设项目招标，招标文件要求投标人具有相应资质和类似工程业绩。投标人甲具有相应资质但没有类似工程业绩，投标人乙具有类似工程业绩但资质等级不够。下列说法正确的是。A.甲和乙均符合投标条件B.甲和乙均不符合投标条件C.甲符合，乙不符合D.甲不符合，乙符合82、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定期限内进行核实。若发包人无正当理由不支付竣工结算价款的，应当。A.支付逾期利息B.免除支付责任C.降低工程质量标准D.重新招标83、某工程采用工程量清单计价，措施项目费中的安全文明施工费应按计取。A.市场协商价B.国家规定标准C.企业自主报价D.投标方优惠幅度84、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业在开展业务时，应当建立质量保证体系。下列措施中，不属于质量保证措施的是。A.建立三级复核制度B.定期组织业务培训C.接受社会监督D.低价竞争承揽业务85、某工程建设项目评标过程中，评标委员会发现投标文件中有含义不明确的内容，应当。A.直接否决投标B.要求投标人作出必要澄清C.自行推断含义D.报主管部门裁决86、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当具有年以上工程造价咨询从业经历。A.3B.5C.10D.1587、某工程合同价为2000万元，合同约定履约保证金为合同价的10%。承包人递交履约保证金的时限为。A.合同签订前B.合同签订时C.合同签订后15天内D.合同签订后30天内88、根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程竣工结算审查时，发现结算价款有遗漏或错误的，应当。A.由审查单位自行修改B.通知承包人更正后重新报送C.直接扣除差额D.报告主管部门处理89、某工程建设项目招标，招标文件规定最高投标限价为1200万元。投标人A报价1150万元，投标人B报价1100万元，投标人C报价1050万元。评标时发现投标人C的报价低于成本。根据法律规定，应当。A.接受C的投标B.否决C的投标C.要求C调整报价D.重新招标90、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业应当建立档案管理信息系统。档案保存期限自咨询业务结束之日起不少于。A.5年B.10年C.15年D.20年91、某工程项目竣工验收合格后，承包人提交了完整的竣工结算资料。发包人应在规定期限内完成结算审核。若发包人委托工程造价咨询企业进行结算审核，审核期限从之日起计算。A.工程竣工验收B.承包人提交结算资料C.发包人委托咨询企业D.咨询企业进场92、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当在鉴定意见书中载明。A.鉴定过程和结论B.个人收入情况C.家庭住址D.学历背景93、某工程合同价为3000万元，合同约定进度款按月支付，支付比例为已完工程价款的85%。若某月完成工程量价款为400万元，则该月应支付的工程进度款为万元。A.340B.400C.420D.45094、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单编制依据不包括。A.招标文件B.施工图纸C.市场价格信息D.国家现行的工程量计算规范95、某工程建设项目招标，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，招标人可以。A.重新招标B.确定排名第二的中标候选人为中标人C.要求中标人承担违约责任D.以上都可以96、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业承接工程造价咨询业务时，应当审查委托人的。A.资信状况B.个人爱好C.家庭成员D.社交关系97、某工程项目竣工结算时，承包人申报结算价款为1800万元，发包人委托审核后发现审定价款为1600万元，审减额为200万元。根据合同约定，审减额超过10%以上的部分审核费用由承包人承担。若审核费用为审减额的3%，则承包人应承担的审核费用为万元。A.6B.12C.18D.2498、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见书中应当附具鉴定人的。A.资格证书复印件B.身份证复印件C.银行卡信息D.家庭成员情况99、某工程合同价为1000万元，合同约定质量保证金为结算价款的3%。工程竣工结算价款为950万元，则发包人应预留的质量保证金为万元。A.28.5B.30C.31.5D.32100、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人和承包人对工程质量有异议的，可以委托进行质量鉴定。A.工程造价咨询企业B.建设工程质量监督机构C.建设行政主管部门D.人民法院

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条规定，投标报价超过采购预算的，评标委员会应当否决其投标。选项B符合规定。其他选项均非法定处理方式。2.【参考答案】B【解析】公平原则要求招标投标活动不得因地区、部门等因素而受到歧视性对待。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或部门的限制，正是公平原则的体现。公开原则强调信息公开透明；公正原则侧重程序正义和客观中立；诚实信用原则要求当事人诚实守信。本题正确选项为B。3.【参考答案】C【解析】工程量清单是招标文件的组成部分，由招标人或其委托的工程造价咨询人编制。工程量清单不是由投标人编制；工程量清单计价具有竞争性而非强制性；工程量清单计价方式广泛适用于各类工程包括公共工程。本题正确选项为C。4.【参考答案】A【解析】分部分项工程费等于各分部分项工程量乘以相应综合单价之和。综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。预算单价、概算单价均不符合规范；直接费加间接费是传统定额计价方式的费用构成。本题正确选项为A。5.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。二分之一、三分之一、四分之三均不符合法律规定。本题正确选项为C。6.【参考答案】C【解析】工程预结算审核的基本程序为编制审核计划、收集资料、现场踏勘、复核、出具审核报告等环节。初审、计算工程量、签字盖章均不属于规范规定的必经环节。复核是确保审核质量的关键步骤。本题正确选项为C。7.【参考答案】D【解析】综合评估法的评审内容包括投标报价、技术方案、投标人资质等。投标人的财务状况不属于评审内容，应在资格预审阶段审查。财务状况与评标评审无直接关系。本题正确选项为D。8.【参考答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在28天内进行审查。15日、30日、60日均不符合规定。28天是法定的结算审查期限。本题正确选项为B。9.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过项目估算价的2%。1%、3%、5%均不符合法律规定。2%是法定的投标保证金上限。本题正确选项为B。10.【参考答案】B【解析】措施项目费的计算方法包括综合单价法和参数法。综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目；参数法适用于以计算基数乘以费率的方式计算的措施项目。定额法、分包法、估算法均不符合规范规定。本题正确选项为B。11.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定，评标委员会发现投标文件存在重大偏差时，应当否决该投标。要求澄清、允许修正、延长评标时间均不符合法律规定。重大偏差直接影响投标的有效性。本题正确选项为C。12.【参考答案】A【解析】根据《建设工程造价管理办法》第二十三条规定，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应当由造价工程师签字并加盖执业印章。项目经理、技术负责人、企业法定代表人均不符合规定。造价工程师是工程造价成果文件的法定签字人。本题正确选项为A。13.【参考答案】D【解析】招标控制价的编制依据包括工程量清单计价规范、计价定额、拟定的招标文件等。投标人的报价策略不属于编制依据，应在投标阶段确定。报价策略与招标控制价编制无直接关系。本题正确选项为D。14.【参考答案】A【解析】根据《建设工程造价咨询规范》规定，工程造价咨询企业接受委托进行工程造价咨询业务时，应当与委托人签订书面合同。口头协议、意向书、备忘录均不符合规范要求。书面合同是明确双方权利义务的法律依据。本题正确选项为A。15.【参考答案】C【解析】评标活动的公正原则要求评标委员会成员客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。公开、公平、诚实信用原则均有不同含义。公正原则侧重程序正义和客观中立。本题正确选项为C。16.【参考答案】A【解析】其他项目费的编制包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。企业管理费、利润、规费均属于分部分项工程费或措施项目费的构成要素。总承包服务费是其他项目费的重要组成部分。本题正确选项为A。17.【参考答案】A【解析】招标人应当在招标文件中明确工程量清单，以便投标人准确报价。招标控制价、投标报价、评标标准均不属于必须在招标文件中明确的内容。工程量清单是投标人报价的基础。本题正确选项为A。18.【参考答案】C【解析】工程造价咨询企业进行工程造价鉴定业务时，应当收集施工图纸、工程量清单、竣工结算资料等。投标人的报价策略不属于收集资料的范围，应在投标阶段确定。报价策略与造价鉴定业务无直接关系。本题正确选项为C。19.【参考答案】C【解析】评标委员会成员发现投标文件存在算术错误时，应当按照招标文件规定处理。要求修正、允许澄清、否决该投标均不符合法律规定。算术错误是投标文件中常见的问题，应按招标文件规定处理。本题正确选项为C。20.【参考答案】A【解析】规费的计算方法包括按人工费计算和按费率计算两种方式。材料费、机械费、管理费均不属于规费的计算基础。人工费是规费计算的重要依据。本题正确选项为A。21.【参考答案】A【解析】招标人应当在招标文件中明确项目概况，以便投标人了解招标项目的具体情况。招标控制价、投标报价、评标标准均不属于必须在招标文件中明确的内容。项目概况是投标人了解招标项目的基础。本题正确选项为A。22.【参考答案】B【解析】公平原则要求招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，招标投标活动不受地区或者部门限制，体现了公平竞争的要求。23.【参考答案】A【解析】税金计算基数=800+50+30=880万元，规费=880×5%=44万元，含税造价=（880+44）×（1+9%）=920.56万元。24.【参考答案】C【解析】工程造价司法鉴定机构应由当事人协商确定；协商不成的，由人民法院指定。鉴定机构和鉴定人应当具备相应资质。25.【参考答案】B【解析】措施项目清单包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架工程、混凝土模板及支架等。26.【参考答案】D【解析】违约责任应与损失具有因果关系，承包人仅对其违约行为导致的实际损失承担责任，不是简单的按比例分摊。27.【参考答案】D【解析】政府采购的主要方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。定向采购不是法定采购方式。28.【参考答案】C【解析】根据相关规定，进度款支付比例原则上不低于合同价款的80%，最高不得超过竣工结算价款的90%。29.【参考答案】A【解析】工程造价咨询企业出具的成果文件应当由造价工程师签字并加盖执业印章，体现执业责任终身制。30.【参考答案】A【解析】禁止迫使承包方以低于成本的价格竞标，防止恶性竞争影响工程质量和施工安全。31.【参考答案】A【解析】建设期利息通常计入固定资产投资，由工程费用部分的贷款产生利息，包括建筑工程费和设备购置费等。32.【参考答案】C【解析】招标文件内容包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求等，不含评标委员会名单。33.【参考答案】C【解析】根据建设工程施工合同示范文本，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。34.【参考答案】B【解析】涉及工程质量缺陷造成的损失鉴定，鉴定人应当到现场勘验，核实工程实际情况。35.【参考答案】B【解析】工程量增加15%以内执行原综合单价，结算价款=1000×1.15×350=402500元，超过部分按合同约定调整。36.【参考答案】B【解析】投标保证金不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过80万元，有效期应当与投标有效期一致。37.【参考答案】A【解析】工程造价管理机构可以根据当事人申请，对工程价款结算争议进行调解，调解意见对当事人没有强制约束力。38.【参考答案】C【解析】发包人在收到承包人提交的竣工结算报告及完整资料后，应在30天内进行核实，给予确认或提出修改意见。39.【参考答案】C【解析】固定总价合同的价格不因市场变化而调整，材料价格波动风险由承包商承担，除非合同另有约定。40.【参考答案】A【解析】工程造价咨询企业应当与委托人签订书面咨询合同，明确双方的权利义务，合同应当符合相关规定。41.【参考答案】D【解析】鉴定期限应当根据鉴定的复杂程度、鉴定材料的多少等因素合理确定，不应简单规定统一期限。42.【参考答案】B【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等。安全文明施工费属于措施项目费，规费和税金属于法定费用。43.【参考答案】B【解析】承包人申报的结算价款高出审定价款超过合理范围的，超出部分的审核费用由承包人承担，以防止虚报冒算。44.【参考答案】B【解析】中标通知书发出后具有法律约束力，招标人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。45.【参考答案】C【解析】工程造价咨询企业及其注册造价工程师因过错造成委托人损失的，应当依法承担赔偿责任。46.【参考答案】C【解析】工程造价计价应当遵循合法、客观、公平、合理的原则，不得高估冒算或压低造价。47.【参考答案】D【解析】不可抗力导致的工程损坏修复费用，应当根据施工合同约定的风险分担原则确定承担方。48.【参考答案】C【解析】当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人应当作出书面说明或解释，必要时可以进行补充鉴定或重新鉴定。49.【参考答案】B【解析】规费以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为计算基础，按规定的费率计算。50.【参考答案】A【解析】竣工结算审查期限规定：500万元以下15天，500万至2000万元30天，2000万至5000万元45天，5000万元以上60天。51.【参考答案】B【解析】质量保证金=1200×3%=36万元。质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。52.【参考答案】B【解析】工程量清单必须作为招标文件的组成部分，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、调整合同价款等的依据。53.【参考答案】B【解析】因承包人原因造成工期延误的，延误期间材料价格上涨的风险由承包人承担，不得要求调整合同价款。54.【参考答案】C【解析】工程造价咨询人应当建立工程造价咨询成果文件归档保存制度，保存期限应符合相关规定，不得少于10年。55.【参考答案】B【解析】承包人报送的结算价款存在虚报冒算的，虚报冒算部分的审核费用由承包人承担，以维护结算工作的严肃性。56.【参考答案】B【解析】鉴定听证会由委托人主持，鉴定人参加，就鉴定事项接受当事人的询问和质询。57.【参考答案】A【解析】人工费调价=200×（10%-5%）=10万元，材料费调价=500×（8%-5%）=15万元，合计25万元。58.【参考答案】B【解析】发包人应在14天内核实竣工结算款支付申请，签发支付证书；未按时核实的，视为认可承包人提交的申请。59.【参考答案】B【解析】发现结算资料存在篡改等违法情形的，工程造价咨询企业应当终止业务并向相关主管部门报告，维护行业秩序。60.【参考答案】C【解析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。61.【参考答案】A【解析】投标有效期由招标人在招标文件中规定，一般不少于90天，但60天也符合法律规定的基本要求。62.【参考答案】B【解析】鉴定意见书应当送达委托人和当事人，确保各方知情权和异议权。63.【参考答案】B【解析】15%以内工程量增加价款=150×500=75000元，超出部分增加工程量=200-150=50平方米，价款=50×500×0.95=23750元，合计108750元。增加工程量结算价款=75000+23750=98750元。64.【参考答案】B【解析】投标人使用伪造、变造的许可证件投标的，属于弄虚作假骗取中标的行为，应当取消投标资格。65.【参考答案】A【解析】评标委员会成员人数为5人以上单数，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。本题7人中专家5人，满足要求。66.【参考答案】C【解析】鉴定材料接收、鉴定意见形成过程、当事人异议及处理情况等均应记录在案，鉴定人个人隐私不需要记录。67.【参考答案】B【解析】发包人逾期未答复的，视为认可承包人提交的结算报告，这是为了促使发包人及时履行结算义务。68.【参考答案】B【解析】工程造价咨询企业应当在签订合同后14日内向建设主管部门备案，接受行业监督管理。69.【参考答案】C【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致，确保在整个投标有效期内对投标人的约束力。70.【参考答案】D【解析