2026年监理工程师《建设工程合同管理》冲刺模拟试卷

2026年监理工程师《建设工程合同管理》冲刺模拟试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编规定，合同是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止（）的协议。A.权利义务B.法律关系C.民事关系D.经济关系2.合同订立的一般程序中，要约邀请与要约的主要区别在于（）。A.对象不同B.内容是否具体确定C.是否具有法律约束力D.发出方不同3.某施工单位在招标文件中明确要求投标人具备一级资质，这属于合同条款中的（）。A.履行期限条款B.履行地点条款C.主体资格条款D.质量标准条款4.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。提供格式条款的一方应当遵循（）原则。A.自由自愿B.公平合理C.诚实信用D.严格责任5.甲乙双方签订了一份建设工程施工合同，合同生效后，甲方单方面要求变更合同主体，但乙方不同意。甲方的行为属于（）。A.合同变更B.合同转让C.解除合同D.缔约过失6.合同履行遵循的原则中，要求合同当事人按照合同约定的标的和品质完成约定任务，并交付给对方的原则是（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.公平原则7.当一方当事人有确切证据证明另一方当事人经营状况严重恶化，可能无法履行合同义务时，可以暂时中止履行合同的权利是（）。A.抗辩权B.解除权C.撤销权D.不可抗力8.合同一方当事人违反合同义务，应当承担的法律责任主要表现为（）。A.支付违约金B.赔偿损失C.继续履行D.以上都是9.下列关于定金的表述中，正确的是（）。A.定金与违约金可以同时适用B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.定金具有惩罚性质，无论是否违约均不退还D.定金主要用于担保合同的订立10.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人应当（）。A.立即通知对方B.自行承担责任C.请求减少价款D.请求对方赔偿11.建设工程合同纠纷的解决方式中，一方向人民法院提起诉讼后，仲裁协议即（）。A.失去效力B.效力待定C.暂时中止D.仍然有效12.合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚信原则，根据交易习惯履行（）义务。A.通知B.协助C.保密D.报告13.某工程项目的合同总价款为5000万元，合同约定预付款比例为合同价款的10%，则预付款的金额为（）万元。A.400B.500C.600D.80014.建设工程合同中，关于工程进度款的支付，通常要求（）。A.按月支付B.竣工后一次性支付C.根据形象进度支付D.以上都可以，由双方约定15.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位完成的，属于（）。A.合同分包B.合同转包C.劳务分包D.专业分包16.建设工程合同中的质量标准，应当（）。A.低于国家强制性标准B.由承包方自行决定C.符合国家或者行业现行强制性标准D.由发包方自行决定17.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以暂停施工，并要求发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期支付的，除支付价款外，还应当支付（）。A.利息B.滞纳金C.罚款D.赔偿金18.建设工程竣工验收合格后，发包人应当按照约定支付工程价款。发包人未支付的，承包人可以（）。A.直接占有工程设备B.申请法院强制执行C.要求发包人支付违约金D.将工程折价19.合同订立后，合同内容发生变更，但未办理变更手续，则（）。A.变更部分有效，未变更部分无效B.整个合同无效C.变更部分无效，未变更部分有效D.变更是否有效取决于双方的协商20.下列关于建设工程委托监理合同的表述中，正确的是（）。A.监理人只对承包人负责B.发包人可以随意变更监理人C.监理合同是建设工程合同的一部分D.监理人依据发包人的委托，对工程建设实施监督管理21.监理合同中，发包人应当向监理人提供与监理业务相关的（）。A.所有资料B.保密资料C.必要的资料D.有偿资料22.监理人应当按照合同约定，及时完成工程计量工作，并提交（）。A.工程量确认单B.工程进度报告C.工程费用结算单D.工程变更建议书23.因监理人过失造成发包人损失的，应当承担（）责任。A.行政处罚B.行政赔偿C.合同责任D.刑事责任24.合同的相对性原则是指（）。A.合同只对当事人具有约束力B.合同内容必须合法C.合同双方地位平等D.合同可以转让25.要约到达受要约人时生效。承诺生效时合同成立，除非（）。A.要约人明确表示拒绝B.受要约人明确表示拒绝C.要约被撤回D.承诺被撤回26.某建设工程合同约定，发包人应在工程竣工验收合格后30日内支付全部工程款。发包人未按约定支付，承包人可以主张的违约责任形式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.以上都是27.格式条款具有本法规定的无效情形，或者提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，则该条款（）。A.整体无效B.整体有效C.对提供方无效D.对接受方无效28.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者（）确定。A.交易习惯B.公平原则C.诚实信用原则D.法律规定29.建设工程合同中的风险分担，应当遵循（）原则。A.公平合理B.最大可能承担C.谁受益谁承担D.由发包人承担30.仲裁裁决作出后，当事人应当履行。一方当事人不履行的，另一方当事人可以请求（）依法强制执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.监理单位D.发包人31.合同权利义务终止的法律后果之一是（）。A.产生的从权利义务终止B.产生的从权利义务继续存在C.产生的从权利义务转移D.产生的从权利义务转移给第三人32.在合同订立过程中，一方因对方的欺诈、胁迫而订立的合同，受损害方有权请求（）。A.撤销合同B.变更合同C.解除合同D.终止合同33.建设工程合同中，关于隐蔽工程验收，通常要求（）。A.承包人自行验收合格即可B.发包人委托监理人验收C.承包人通知发包人或监理人验收，验收合格后方可进行下一道工序D.发包人自行验收34.合同履行过程中，因不可抗力导致合同目的不能实现的，合同（）。A.自动解除B.继续有效C.变更内容D.需要双方协商解除35.某工程合同约定，承包人应保证工程质量达到合格标准。若工程经竣工验收不合格，承包人应（）。A.承担修复费用B.退还部分工程款C.承担违约责任D.以上都是36.合同生效后，合同变更未采用书面形式，但双方当事人已经实际履行了变更后的内容，且没有异议的，可以（）。A.认定为无效变更B.认定为有效变更C.需要补签书面协议D.由法院裁定37.发包人未按约定提供原材料、设备、场地等，导致工期延误，承包人可以（）。A.要求发包人赔偿损失B.延长工期C.顺延工期D.以上都是38.《民法典》规定，依法成立的合同，自（）时生效。A.签署B.盖章C.通知到达对方D.成立39.建设工程合同纠纷中，当事人申请仲裁的，应当双方在合同中订立仲裁条款或者（）。A.达成仲裁协议B.书面协议C.口头约定D.双方协商40.合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A.解决争议的方法B.债权债务的转移C.通知和协助义务D.保密义务41.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下列行为中，属于要约邀请的是（）。A.招标公告B.寄送价目表C.发出要约D.悬赏广告42.合同的解除分为约定解除和法定解除。约定解除权应当（）。A.由法律规定B.由合同约定C.由法院决定D.由仲裁委员会决定43.建设工程合同履行中，因一方违约导致合同目的不能实现，守约方可以解除合同。解除合同后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求（）。A.相互返还财产B.承担违约责任C.赔偿损失D.以上都是44.监理合同中，监理人应当按照合同约定，向发包人提交（）。A.月度监理报告B.工程费用支付证书C.工程变更建议D.以上都是45.下列关于格式条款的表述中，错误的是（）。A.提供格式条款一方应当采取合理的方式提请对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款B.对格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款无效，不影响合同其他部分效力的，其他部分仍然有效D.提供格式条款一方可以随意设置免责条款46.合同生效后，如果出现新的情况，使得继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商，或者根据（）的规定，解除合同。A.法律B.合同C.习惯D.仲裁协议47.建设工程合同中的保密条款，通常要求合同当事人对在合同订立、履行过程中知悉的对方的（）承担保密义务。A.商业秘密B.技术秘密C.个人隐私D.以上都是48.某工程合同约定，由发包人采购主要设备。发包人未按约定时间提供设备，导致承包人无法按时开工，承包人可以（）。A.要求发包人赔偿停工损失B.延长工期C.顺延工期D.以上都是49.合同履行过程中，一方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前（）。A.要求其承担违约责任B.单方解除合同C.中止履行D.请求法院强制执行50.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向（）申请强制执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.监理单位D.行业主管部门51.合同变更不需要通知未变更的合同当事人。（）A.正确B.错误52.因不可抗力造成的损失，由双方当事人平均分担。（）A.正确B.错误53.格式条款必须经过公证才能使用。（）A.正确B.错误54.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，则无需承担责任。（）A.正确B.错误55.监理人可以未经发包人同意，擅自更换其派出的总监理工程师。（）A.正确B.错误56.合同的权利义务终止，仅意味着合同关系的消灭。（）A.正确B.错误57.要约和承诺必须采用书面形式。（）A.正确B.错误58.合同生效是指合同成立并具有法律约束力。（）A.正确B.错误59.违约金和赔偿损失不能同时适用。（）A.正确B.错误60.合同争议解决方式中，仲裁实行一裁终局制。（）A.正确B.错误二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）61.合同的成立需要满足的条件包括（）。A.当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗D.采用书面形式E.标的确定62.下列关于要约的表述中，正确的有（）。A.要约应当内容具体确定B.要约是以对话方式作出的，应当在受要约人了解要约内容时生效C.要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人D.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺之前到达受要约人E.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示63.合同的履行原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.公平原则E.自愿原则64.合同终止的情形包括（）。A.合同履行完毕B.合同解除C.债权债务相抵销D.债权人死亡E.提存65.违约责任的承担方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.撤销合同66.建设工程合同中的风险可以表现为（）。A.工期风险B.费用风险C.质量风险D.安全风险E.合同条款风险67.仲裁协议应当具备的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁委员会名称D.当事人的姓名、性别、年龄、住址E.双方的争议标的68.合同变更需要满足的条件通常包括（）。A.双方当事人协商一致B.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗C.变更内容具体明确D.经过公证或者见证E.采用书面形式69.建设工程合同中，关于隐蔽工程验收，正确的表述有（）。A.承包人完成隐蔽工程覆盖前，应当通知发包人或者监理人检查B.发包人或者监理人未及时检查的，承包人可以顺延工期C.隐蔽工程经检查合格后，方可进行下一道工序D.隐蔽工程经检查不合格的，承包人应当返工，费用由承包人承担E.检查费用由发包人承担70.格式条款的无效情形包括（）。A.造成对方人身损害的免责条款B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款C.提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任D.提供格式条款一方不合理地加重对方责任E.提供格式条款一方限制对方主要权利71.合同解除的法律后果包括（）。A.合同自解除之日起终止B.合同自成立之日起终止C.尚未履行的，终止履行D.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失E.当事人应当互相返还财产72.监理合同中，发包人的主要义务包括（）。A.提供必要的工作条件B.支付监理报酬C.审核承包人的工程价款支付申请D.审批工程变更E.接受监理人的监督73.合同订立过程中，因重大误解订立的合同，受损害方有权请求（）。A.撤销合同B.变更合同C.解除合同D.赔偿损失E.继续履行74.不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，通常包括（）。A.自然灾害B.战争C.政府行为D.社会事件E.经济危机75.合同履行中，一方违约，守约方可以采取的对策包括（）。A.要求违约方继续履行B.要求违约方采取补救措施C.要求违约方赔偿损失D.解除合同E.放弃权利76.建设工程合同中的价款约定不明确，可以按照（）确定。A.合同订立时的市场价格B.交易习惯C.发包人提出的价格D.承包人提出的价格E.有关部门的规定77.合同权利义务终止的法律后果体现在（）。A.产生的从权利义务终止B.产生的从权利义务转移C.合同关系消灭D.产生的抗辩权消灭E.当事人不再受合同约束78.仲裁裁决作出后，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向（）申请撤销裁决。A.仲裁事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.仲裁裁决适用法律确有错误D.仲裁员在仲裁该案时有索贿行为E.当事人恶意串通，损害国家利益79.合同的相对性原则主要体现在（）。A.合同只能对当事人具有约束力B.合同权利只能转让给合同当事人以外的第三人C.合同义务只能由合同当事人履行D.第三人不能基于合同向当事人主张权利E.合同关系不能转移80.建设工程合同中的质量保证金，通常用于（）。A.保证工程质量B.扣留部分工程款C.承担工程缺陷修复费用D.发包人违约时赔偿承包人损失E.支付监理费用试卷答案一、单项选择题1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.A8.D9.B10.A11.D12.C13.B14.A15.B16.C17.A18.C19.C20.D21.C22.A23.C24.A25.C26.D27.A28.A29.A30.A31.A32.A33.C34.A35.D36.B37.D38.A39.A40.A41.A42.B43.D44.D45.D46.A47.D48.D49.C50.A51.B52.B53.B54.B55.B56.B57.B58.A59.B60.A二、多项选择题61.ABCE62.ACD63.ABC64.ABCE65.ABCD66.ABCDE67.ABC68.AB69.ABCD70.ABCDE71.ACD72.AB73.ABD74.ABCD75.ABCD76.AB77.ACD78.ABCD79.AC80.BC解析一、单项选择题1.C合同是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事关系的协议。选项C“民事关系”最准确。2.B要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，通常通过招标公告、寄送价目表等方式作出。要约是希望和他人订立合同的意思表示，内容具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。主要区别在于内容是否具体确定。3.C合同条款通常包括主体、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。主体资格条款明确合同当事人的资格要求，如资质等级。4.B提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。5.B合同转让是指合同权利义务全部转移给第三人。本案中，甲方要求变更合同主体，将合同义务转移给第三方，属于合同转包。合同分包是承包人将承包的部分工程再分包给他人的行为。6.A全面履行原则要求当事人按照合同约定的标的、质量、数量、履行期限、履行地点和方式等全面完成合同义务。7.A抗辩权是指对抗请求权行使的权利。不安抗辩权是约定担保合同中，约定一方先履行债务的，应当先履行债务。应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况，可以中止履行。8.D违约责任是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时依法应承担的责任。其形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。9.B《民法典》规定，格式条款中的免责条款，如果造成对方人身损害或者因故意或者重大过失造成对方财产损失的，该条款无效。定金合同中，给付定金的一方不履行债务的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金数额不得超过主合同标的额的20%。定金主要起担保合同履行的作用。10.A《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人应当及时通知对方，以便对方采取措施减少损失。11.D仲裁实行一裁终局制。仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。因此，一旦进入诉讼程序，仲裁协议的效力即终止。12.C合同权利义务终止后，当事人仍应遵循诚信原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务，这被称为后合同义务。13.B预付款比例通常为合同价款的10%，则预付款金额为5000万元×10%=500万元。14.A建设工程进度款通常按月支付，承包人完成一个周期（如一个月）工程后，向发包人申请支付该周期完成工程的价款。15.B合同转包是指承包单位将承包的全部工程转给其他单位完成。劳务分包是指承包单位将部分工程（非主体结构工程）分包给其他单位完成。本案中，将全部工程转包，属于合同转包。16.C建设工程合同中的质量标准，应当符合国家或者行业现行强制性标准。如果约定低于强制性标准，则该约定无效。17.A《民法典》规定，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以暂停施工，并要求发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期支付的，除支付价款外，还应当支付利息。18.C合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，承包人可以要求发包人支付工程款（恢复原状的一种方式）。19.C合同变更未采用书面形式，但双方已经实际履行了变更后的内容，且没有异议，可以认定变更有效。如果未变更部分仍然按照原合同履行，则原合同条款继续有效。20.D监理合同是发包人与监理人签订的，委托监理人对工程建设进行监督管理。监理人依据发包人的委托，对工程建设实施监督管理，对发包人负责。21.C发包人应当按照合同约定，为监理人提供必要的工作条件，如提供办公场所、设备等。22.A监理人应当按照合同约定，及时完成工程计量工作，并提交工程量确认单，作为后续工程款支付的依据。23.C监理合同中，因监理人过失（如疏忽、失职）给发包人造成损失的，监理人应当承担合同责任。24.A合同的相对性原则是指合同关系只发生在特定的合同当事人之间，合同当事人一方只能向另一方当事人基于合同提出请求或提起诉讼，而不能向与合同没有直接关系的第三人提出请求或诉讼。25.C要约到达受要约人时生效。承诺生效时合同成立。除非承诺被撤回。26.D根据违约责任理论，守约方可以要求违约方承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等多种违约责任形式。27.A《民法典》规定，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。28.A《民法典》规定，依法成立的合同，自成立时生效。合同成立需要满足主体资格、意思表示真实、不违反法律强制性规定和公序良俗等条件。29.A建设工程合同中，风险分担应遵循公平合理原则，平衡发包人和承包人的利益。30.A仲裁裁决生效后，当事人应当履行。一方当事人不履行的，另一方当事人可以请求人民法院强制执行。31.A合同权利义务终止，不影响合同中解决争议方法的效力。例如，仲裁条款在合同终止后仍然有效，可以用来解决因合同终止产生的争议。32.A因欺诈、胁迫订立的合同属于可撤销合同。受损害方有权请求撤销合同。33.C隐蔽工程验收是建设工程施工过程中的重要环节。通常要求承包人完成隐蔽工程覆盖前，通知发包人或监理人检查。检查合格后方可进行下一道工序。34.A不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。如果因不可抗力导致合同目的不能实现，则合同可以解除。35.D工程竣工验收不合格，承包人应承担修复责任（继续履行），并可能需要承担违约责任（赔偿损失）。36.B如果合同变更未采用书面形式，但双方已经实际履行了变更后的内容，且没有异议，可以认定该变更有效。37.D发包人未按约定提供原材料、设备、场地等，导致承包人无法按时开工或正常施工，属于发包人违约。承包人可以要求发包人赔偿损失、延长工期、顺延工期。38.A《民法典》规定，依法成立的合同，自成立时生效。39.A仲裁协议应当具备请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会名称三个必备内容。40.A合同终止后，合同中约定的解决争议方法（如仲裁条款、诉讼管辖条款）仍然有效，继续具有法律约束力。41.A要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告。招标公告明确邀请特定或不特定的潜在投标人向其发出要约（投标）。42.B合同解除分为约定解除和法定解除。约定解除是指合同双方在合同中约定了解除条件，当条件成就时，一方或双方可以解除合同。法定解除是指法律直接规定的解除条件成就时，当事人可以解除合同。43.D合同解除的法律后果包括：尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。44.D监理合同中，更换总监理工程师属于对合同主体（监理人）的变更。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，通常需要经发包人同意。45.B要约和承诺可以采用书面形式、口头形式或者其他形式，法律、行政法规规定采用特定形式或者当事人约定采用特定形式的除外。46.A合同生效是指合同成立并具有法律约束力。合同成立是合同生效的前提。47.D保密条款要求合同当事人对在合同订立、履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等不愿为他人所知悉的信息承担保密义务。48.D发包人未按约定提供设备，属于发包人违约。承包人可以要求发包人赔偿停工损失、延长工期、顺延工期。49.C一方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，构成预期违约。守约方可以在履行期限届满前中止履行合同。50.A仲裁裁决自作出之日起发生法律效力。当事人应当履行。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。51.B合同变更后，变更的内容对双方当事人产生约束力。未变更的部分仍然按照原合同履行。合同变更不需要通知未变更的合同当事人，但最好采用书面形式。52.B不可抗力造成的损失，由双方当事人根据各自受到的影响和合同约定分担，并非平均分担。没有损失或损失较小的当事人通常不承担赔偿责任。53.B格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。使用格式条款不需要经过公证。但提供格式条款一方需要履行告知义务和公平原则。54.B合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。解除合同并不意味着无需承担责任。55.B监理合同中，更换总监理工程师属于对合同主体的变更。根据合同约定（如《建设工程监理合同（示范文本）》），通常需要经发包人同意。56.B合同的权利义务终止，意味着合同关系消灭，但合同中约定的保密义务、解决争议方法等后合同义务仍然存在。57.B要约和承诺可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律、行政法规规定采用特定形式或者当事人约定采用特定形式的除外。58.A合同生效是指合同成立并具有法律约束力。合同成立是合同生效的前提。59.B违约金和赔偿损失可以同时适用，但赔偿损失包括违约金，因此不能超过实际损失。如果约定的违约金低于造成的损失，守约方可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。60.A仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉，即一裁终局。二、多项选择题61.ABCE合同成立需要满足：当事人具有相应的民事行为能力（A）、意思表示真实（B）、不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗（C）、标的确定（E）。采用书面形式（D）并非所有合同都必须具备的条件，根据合同性质和当事人约定。62.ACD要约应当内容具体确定（A）、以对话方式作出的，应当在受要约人了解要约内容时生效（B错误，口头要约生效时间）；要约可以撤回（C）、可以撤销（D错误，撤销要约的通知应在承诺到达前或同时到达）。要约邀请是希望他人向自己发出要约（E错误）。63.ABC合同履行原则包括全面履行原则（A）、诚实信用原则（B）、协作履行原则（C）。公平原则（D）和自愿原则（E）也是合同法的基本原则，但履行阶段更侧重于A、B、C。64.ABCE合同终止的情形包括合同履行完毕（A）、合同解除（B）、债权债务相抵销（C）、提存（E）。债权人死亡（D）可能导致合同权利义务转移或终止，但不是合同终止的独立原因。65.ABCD违约责任的承担方式包括继续履行（A）、采取补救措施（B）、赔偿损失（C）、支付违约金（D）。撤销合同（E）是合同效力的处理方式，不是违约责任的具体形式。66.ABCDE建设工程合同风险包括工期风险（A）、费用风险（B）、质量风险（C）、安全风险（D）、合同条款风险（E）等。67.ABC有效的仲裁协议应包含请求仲裁的意思表示（A）、仲裁事项（B）、选定的仲裁委员会名称（C）。当事人姓名、地址（D）和争议标的（E）虽重要，但非仲裁协议的必备条款。68.AB合同变更需要满足：双方当事人协商一致（A）、不违反法律强制性规定和公序良俗（B）。书面形式（C、D）通常适用于重大变更，但并非所有变更都必须书面形式。69.ABCD隐蔽工程验收程