2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中属于承包人责任的是A.发包人未能按合同约定提供图纸导致工期延误B.承包人原因造成工程质量达不到约定的质量标准C.不可抗力事件造成的工程损害D.发包人未能及时支付工程款导致停工2、关于工程索赔的说法，正确的是A.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书提交后即可直接获得赔偿C.承包人逾期提交索赔通知书则丧失索赔权利是绝对性的D.发包人收到索赔报告后14天内未答复视为认可3、关于固定总价合同特点的说法，正确的是A.业主的风险较小，承包人承担较多风险B.承包人风险较小，业主承担较多风险C.合同价格随市场价格波动而调整D.适用于工程量大、工期长的项目4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程分包的说法错误的是A.承包人可将部分非主体工作分包给具有相应资质的单位B.分包单位就分包工程与承包人向发包人承担连带责任C.发包人可直接指定分包单位D.承包人需要对分包工程的质量向发包人负责5、关于合同争议的解决方式，下列说法正确的是A.合同争议只能通过诉讼方式解决B.合同争议只能通过仲裁方式解决C.当事人可以协商解决，协商不成可以仲裁或诉讼D.合同争议必须先行调解后才能仲裁6、施工合同履行过程中，发包人未按约定时间支付工程进度款，承包人可采取的措施不包括A.暂停施工并发出通知B.要求发包人支付拖欠款项的利息C.单方面解除合同D.顺延工期7、关于不可抗力事件处理的原则，下列说法正确的是A.不可抗力造成的全部损失由承包人承担B.工程本身的损害由发包人承担，承包人机械设备损失由承包人承担C.不可抗力事件发生后双方均不承担任何责任D.工期延误由承包人承担，费用损失由发包人承担8、根据《标准施工招标文件》，关于投标保证金的说法正确的是A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应短于投标有效期C.投标保证金必须以现金形式提交D.中标人的投标保证金在签订合同后退还9、关于合同变更的说法，正确的是A.任何合同变更都必须经双方协商一致B.发包人可以单方面变更合同而不需通知承包人C.合同变更不需要书面形式D.变更只影响工期不影响价款10、关于违约责任的说法，错误的是A.违约责任是当事人不履行或不适当履行合同义务应承担的法律后果B.违约金不足以弥补损失的，可以请求增加C.当事人既约定违约金又约定定金的，可以同时适用D.违约责任包括继续履行、赔偿损失、支付违约金等方式11、关于工程价款的结算方式，下列说法正确的是A.只有竣工结算一种方式B.可以进行进度款结算和竣工结算C.进度款结算不需要合同约定D.结算方式只能由发包人确定12、关于质量保证金的说法，正确的是A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%B.质量保证金只能在竣工结算时一次性扣留C.质量保证金的预留比例没有上限限制D.质量保证金只能以现金形式预留13、关于工期顺延的说法，正确的是A.只有发包人原因造成的延误才能顺延工期B.承包人原因造成的延误也可以申请顺延C.因不可抗力造成的延误应顺延工期D.工期顺延不需要承包人提出申请14、关于合同解除的说法，错误的是A.当事人协商一致可以解除合同B.不可抗力致使合同目的不能实现的，可以解除合同C.承包人擅自转包工程的，发包人有权解除合同D.发包人拖欠工程款时，承包人必须继续履行合同15、关于保险的说法，正确的是A.建筑工程一切险必须由承包人投保B.意外伤害险必须由发包人投保C.承包人应为施工场地内自有人员的生命财产办理保险D.保险责任起始时间由法律统一规定16、关于工程变更价款的确定，下列说法正确的是A.变更价款由承包人单方面确定B.变更价款应由发包人和承包人协商确定C.变更价款不需要考虑原合同单价D.变更价款确定后不得调整17、关于履约担保的说法，正确的是A.履约担保的金额不得超过中标合同金额的20%B.履约担保只能以银行保函形式提供C.履约担保在工程竣工验收后立即退还D.承包人不需要提供履约担保18、关于安全生产责任的说法，正确的是A.安全生产责任完全由承包人承担B.发包人不对安全生产承担责任C.承包人应对其施工现场的安全生产负责D.安全生产责任可以完全转移给分包单位19、关于工程质量保修的说法，正确的是A.工程质量保修期从工程开工之日起计算B.保修期内出现质量问题，承包人必须免费维修C.工程质量保修责任是有限期的D.防水工程的保修期为5年，其他工程无保修期20、关于合同文件解释顺序的说法，正确的是A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于合同协议书C.所有合同文件具有同等效力D.技术标准优先于合同专用条款21、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下关于工期顺延的说法正确的是？A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.发包人延误提供图纸的，承包人无权要求顺延工期C.不可抗力导致的工期延误由承包人承担D.工程师未确认顺延工期的，工期不延长22、某工程采用固定总价合同，合同履行期间材料价格上涨，承包人能否要求调整合同价款？A.能，因为材料价格上涨属于情势变更B.不能，固定总价合同风险由承包人承担C.能，因为价格调整是公平原则的要求D.不能，除非合同另有约定调整机制23、根据《标准施工招标文件》，下列情形中承包人可以获得费用和利润补偿的是？A.承包人原因导致的工程暂停B.发包人提供的材料不符合要求C.不可抗力导致的工程损坏D.异常恶劣的气候条件24、施工合同履行过程中，工程师发现工程质量存在问题，正确的处理方式是？A.工程师可直接要求承包人返工，费用由承包人承担B.工程师应先发出整改通知，承包人拒不整改的才可指令暂停施工C.质量问题由谁造成由工程师判定，返工费用由责任方承担D.工程师有权直接更换不合格的材料设备25、关于施工合同的变更，下列说法正确的是？A.承包人可以向工程师提出变更建议，但须经工程师同意B.变更只能由发包人提出，承包人无权提议C.工程师有权单方面决定变更并立即执行D.任何变更都必须签订补充协议26、某工程合同约定工期为180天，实际施工中因发包人原因导致停工30天，承包人提出工期索赔，下列说法正确的是？A.工期顺延30天，竣工日期为原定竣工日期加30天B.工期顺延30天，但承包人需承担停工期间的管理费C.工期不顺延，因为停工不是承包人责任D.工期顺延，但顺延天数需扣除承包人可预见的影响27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，履约担保的金额一般为合同价的？A.5%B.10%C.15%D.20%28、下列合同中，属于单价合同的是？A.工程量清单计价合同B.总价包干合同C.成本加固定费用合同D.固定总价合同29、施工合同争议的解决方式不包括？A.和解B.调解C.仲裁D.行政诉讼30、关于不可抗力事件后的合同处理，下列说法错误的是？A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人机械设备的损坏由承包人承担C.工期顺延，双方互不承担违约责任D.承包人应发包人要求照管工程的费用由承包人承担31、发包人在收到承包人提交的竣工验收报告后，应在多少天内组织验收？A.7天B.14天C.28天D.56天32、下列情形中，发包人有权解除合同的是？A.承包人轻微违反合同义务B.承包人未按约定时间进场C.承包人明确表示或以行为表明不履行主要债务D.发包人未按约定支付进度款33、关于质量保证金的说法，正确的是？A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.质量保证金只能在竣工结算时一次性扣留C.质量保证金的返还时间是工程竣工验收后1年D.质量保证金只能以现金形式扣留34、施工合同履行期间，因设计师错误导致工程返工，承包人可以向谁索赔？A.直接向设计师索赔B.向发包人索赔，发包人再向设计师追偿C.向监理单位索赔D.无权索赔，只能自行承担35、下列费用中，属于措施项目费的是？A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.规费D.税金36、工程师在合同履行中的权限来源于？A.法律规定直接授予B.发包人授权C.承包人同意D.行业协会规定37、合同价款的调整不包括以下哪种情形？A.法律法规变化B.工程量偏差C.计日工D.承包人管理不善造成的返工38、关于工期索赔的计算方法，下列说法正确的是？A.只能用网络图分析法B.只能用比例计算法C.可根据实际情况选择适当的方法D.只能用直接延误法39、发包人未按约定支付工程价款，承包人不能采取的措施是？A.催告发包人在合理期限内支付B.与发包人协议将工程折价C.请求人民法院将工程依法拍卖D.自行拆除工程转卖40、保修期限的起算时间是？A.合同签订之日B.工程竣工之日C.竣工验收合格之日D.交付使用之日41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在颁发工程接收证书后天内向承包人颁发缺陷责任期终止证书。A.7B.14C.28D.5642、根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.5643、下列关于施工合同价款的说法，正确的是。A.固定总价合同适用于工期超过一年的大型工程B.单价合同以工程量清单及其单价作为结算依据C.成本加酬金合同对承包商风险最大D.招标工程以投标截止日前28天为基准日44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求。A.延长工期并追加费用，但不包括利润B.延长工期、追加费用和合理利润C.仅延长工期，不补偿费用D.仅追加费用，不延长工期45、施工合同履行过程中，工程师发现工程质量存在隐患，下列处理措施正确的是。A.工程师可直接指令停工并自行承担返工费用B.工程师应发出通知要求整改，整改费用由责任方承担C.无论何种原因，返工费用均由承包人承担D.工程师无权处理质量问题，应报告建设单位46、关于施工合同中的暂估价项目，下列说法正确的是。A.暂估价项目不需招标，由发包人直接指定供应商B.暂估价材料设备达到规定标准的，应由承包人招标采购C.暂估价项目的价格调整不影响合同总价D.暂估价项目的管理费用由发包人另行支付47、建设工程施工合同的履约担保有效期一般为。A.合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止B.合同签订之日起至缺陷责任期满之日止C.开工之日起至竣工之日止D.开工之日起至缺陷责任期满之日止48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力事件发生后，承包人的停工损失应由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各自承担各自的损失D.保险公司49、施工合同价款调整的情形不包括。A.工程设计变更B.工程量清单缺项C.项目特征不符D.承包人施工速度过快50、根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期内承包人已完成修复但未经验收的缺陷部位，缺陷责任期。A.从修复完成之日起重新计算B.从原缺陷责任期满之日起顺延C.不变D.由监理人酌情确定51、下列关于建设工程质量保修期的说法，错误的是。A.保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限C.保修期内所有质量问题均由施工单位负责维修D.防水工程的最低保修期限为5年52、施工合同中，发包人未按约定支付工程预付款的，承包人可。A.立即解除合同B.顺延开工日期并索赔费用C.停止施工并索赔利润D.直接向法院提起诉讼53、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下属于发包人义务的有。A.组织图纸会审和设计交底B.编制施工组织设计C.负责施工现场的安全管理D.承担施工期间的现场保卫工作54、施工合同争议的解决方式不包括。A.和解B.调解C.仲裁D.上诉55、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当履约担保金额不足以弥补发包人损失时，发包人。A.只能没收履约担保B.有权要求承包人继续赔偿C.只能另行招标D.无权再追偿56、施工合同中，材料设备由承包人采购的，使用时应进行检验，检验费用由承担。A.发包人B.承包人C.材料供应商D.监理人57、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知参加验收。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.设计单位58、施工合同中的价格调整条款主要适用于。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下关于保险的说法正确的是。A.建筑工程一切险由承包人投保B.承包人应为其施工设备投保C.工伤保险由承包人自行办理D.发包人应为其现场机构人员办理工伤保险60、施工合同终止后，关于合同条款效力的说法正确的是。A.所有条款均失去效力B.结算和清理条款仍然有效C.质量保证条款完全失效D.保密条款自动失效61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列文件中具有最优先解释顺序的是。A.中标通知书B.投标文件C.协议书D.专用合同条款62、施工合同中约定采用固定总价合同，则在合同履行过程中一般。A.不可调整合同价格B.可调整合同价格C.工程量变化时调整D.设计变更时可调整63、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4264、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。A.7B.14C.28D.5665、下列情形中，属于承包人违约责任的是。A.发包人未能按合同约定提供图纸B.发包人未能按合同约定支付工程款C.因发包人原因导致工程停工D.因承包人原因造成工期延误66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期从之日起计算。A.实际竣工B.竣工验收合格C.工程交付使用D.提交竣工验收申请67、在建设工程施工合同中，关于预付款的说法正确的是。A.预付款应在工程开工后支付B.预付款应等额偿还C.预付款应在工程开工前支付D.预付款比例不得低于合同价的5%68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程质量保证金的说法正确的是。A.质量保证金预留比例不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金应在工程竣工时一次性扣除C.质量保证金的预留方式只能是从工程进度款中逐次扣留D.质量保证金只能在缺陷责任期满后返还69、施工合同中约定采用成本加酬金合同计价方式，适用于。A.工程量能够准确计算的工程B.工程结构简单的工程C.紧急抢险工程D.工期较短的工程70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程无法正常进行，承包人有权暂停施工，发包人应承担的责任不包括。A.顺延工期B.支付合理利润C.承担增加的费用D.支付违约金71、下列合同条款中，属于合同工期条款内容的是。A.开工日期B.质量标准C.价款支付D.违约责任72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于变更估价原则的说法正确的是。A.已标价工程量清单中有相同项目的，按相同项目单价认定B.已标价工程量清单中有类似项目的，按类似项目单价认定C.变更导致工程量偏差超过15%的，调整单价D.无相同也无类似项目的，由承包人提出单价报发包人确认73、施工合同中约定采用单价合同，结算时工程量按照确定。A.施工图工程量B.招标工程量C.实际完成合格工程量D.预算工程量74、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未在约定的时间内对承包人提交的竣工结算文件作出答复的，视同。A.发包人认可B.承包人认可C.双方重新协商D.需要进一步审核75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生时，下列损失中应由承包人承担的是。A.工程本身的损害B.运至施工现场的材料损害C.承包人的施工机械设备损坏D.第三方人员伤亡76、施工合同履行过程中，因承包人原因导致工程质量未达到合同约定标准，发包人可以。A.要求承包人无偿修理B.要求承包人支付违约金C.要求减少工程价款D.解除合同77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人将其中的非主体、非关键性工作分包给他人完成的，分包单位应具备。A.与主体工程相应资质等级B.不低于相应资质等级C.低于主体工程资质等级D.任意资质等级78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人收到承包人报送的竣工付款申请单后天内完成核查。A.7B.14C.28D.4279、施工合同中，关于风险分担的说法正确的是。A.市场价格波动风险全部由承包人承担B.市场价格波动风险由发包人承担C.合同约定的风险范围内价格不予调整D.所有风险均由发包人承担80、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人对已提交的竣工验收报告有异议的，可以要求在异议工程部位进行复检，复检结果合格的，工期。A.顺延B.不顺延C.相应缩短D.保持不变81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的主要义务不包括以下哪项内容？A.提供施工现场B.组织设计交底C.办理施工许可证D.支付工程价款82、关于施工合同价款的约定，下列说法正确的是？A.合同价款必须在合同中固定不变B.实行工程量清单计价的工程应采用单价合同C.单价合同是指总价包干合同D.成本加酬金合同对发包人风险最小83、施工单位将主体结构施工分包给具备相应资质的单位，该分包行为是否合法？A.合法，主体结构可以分包B.不合法，主体结构不得分包C.合法，经建设单位同意即可D.不合法，必须经建设行政主管部门批准84、关于施工合同履约担保，下列说法正确的是？A.履约担保金额一般为合同价的10%左右B.履约担保只能在合同签订后提交C.履约担保有效期到工程竣工交付为止D.履约担保只能由银行出具85、因发包人原因导致工程暂停施工，承包人有权要求？A.延长工期并补偿费用损失B.仅延长工期C.仅补偿费用损失D.自行调整施工计划86、关于施工合同变更，下列说法错误的是？A.合同变更需双方协商一致B.变更应采用书面形式C.口头变更协议一律无效D.工程签证属于合同变更的一种形式87、施工合同中，发包人可以解除合同的情形不包括？A.承包人明确表示不履行主要债务B.承包人迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行C.承包人将工程转包给他人D.承包人项目管理人员临时更换88、关于工程索赔，下列说法正确的是？A.索赔是承包人单方面主张权利的行为B.索赔事件发生后28天内未提出索赔意向则丧失索赔权利C.索赔只需提交索赔报告，无需附带证据D.索赔时效从工程竣工之日起算89、施工合同争议解决方式中，仲裁裁决具有的特点不包括？A.一裁终局B.裁决具有强制执行力C.仲裁程序公开进行D.仲裁机构由当事人协商选定90、关于建设工程质量保修，下列说法正确的是？A.保修期从工程开工之日起算B.地基基础和主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限C.屋面防水工程的最低保修期限为10年D.保修范围内的质量问题，承包人应免费维修91、施工合同中不可抗力事件的责任承担原则是？A.发包人承担全部损失B.承包人承担全部损失C.工程本身的损害由发包人承担，各自人员伤亡由其所在单位负责D.延误的工期由承包人承担92、关于施工合同中的预付款，下列说法错误的是？A.预付款应在合同签订后开工前支付B.预付款额度一般为合同价的10%至30%C.预付款应从工程进度款中逐步扣回D.预付款必须提供等额履约担保93、施工合同价款调整的情形不包括？A.工程设计变更B.工程量清单缺项C.承包人施工质量问题D.国家法律法规变化94、关于工程竣工结算，下列说法正确的是？A.承包人应在工程竣工验收后28天内提交结算报告B.发包人收到结算报告后应在28天内审核完毕C.结算报告经确认后作为工程尾款支付的依据D.发包人逾期未答复视为认可结算报告95、施工合同中的保留金的作用是？A.担保承包人履行保修义务B.支付工程变更费用C.保证工程按期竣工D.抵扣承包人欠付的税款96、关于工程保险，下列说法正确的是？A.建筑工程一切险由承包人投保B.第三者责任险属于建筑工程一切险的附加险C.保险理赔金额以工程合同价为限D.投保人可随意变更受益人97、施工合同中承包人违约的情形不包括？A.未按合同约定工期竣工B.工程质量不符合合同约定C.未经发包人同意擅自分包工程D.发包人未按约定支付工程款98、关于工程变更的估价原则，下列说法正确的是？A.已标价工程量清单中有相同项目的，按相同项目单价认定B.已标价工程量清单中有类似项目的，参照类似项目单价C.已标价工程量清单中无相同或类似项目的，按成本加利润原则确定D.变更估价由承包人单方面确定99、施工合同履约过程中，承包人的通知义务包括？A.发现设计文件有误应及时通知发包人B.遇到不利物质条件应及时通知监理人C.分包单位发生变更时应及时通知发包人D.不可抗力事件发生时应及时通知发包人和监理人100、关于施工合同中的工期顺延，下列说法正确的是？A.发包人未按约定提供施工现场可顺延工期B.承包人原因导致停工可顺延工期C.不可抗力事件导致停工可顺延工期D.恶劣气候条件导致停工一律不顺延工期

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】选项B属于承包人责任。根据示范文本规定，因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，承包人应承担返工、修理等责任，费用由承包人承担。选项ACD均属于发包人责任或不可抗力情形，承包人不承担相应责任。2.【参考答案】A【解析】选项A正确。根据建设工程施工合同管理规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，否则丧失索赔权利。选项B错误，提交意向通知书只是第一步，还需提交详细索赔报告。选项C表述过于绝对，特殊情况可延长。选项D应为28天内未答复视为认可。3.【参考答案】A【解析】固定总价合同的特点是在合同约定范围内价格不再调整，业主风险较小，承包人承担了价格风险和工程量风险，因此A正确。选项B错误，承包人风险较大。选项C错误，固定总价合同一般不随市场价格波动调整。选项D错误，固定总价合同适用于工程量较小、工期较短的项目。4.【参考答案】C【解析】选项C错误。根据相关规定，发包人不得直接指定分包单位，分包单位应由承包人自主选择并报监理人审批。选项A正确，承包人可以将部分非主体结构工作分包。选项B正确，分包单位与承包人就分包工程向发包人承担连带责任。选项D正确，承包人应对分包工程质量向发包人负责。5.【参考答案】C【解析】选项C正确。合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼，当事人可以选择适用。选项AB过于绝对。选项D错误，调解不是必经程序，当事人可直接选择仲裁或诉讼。6.【参考答案】C【解析】选项C属于承包人可采取但不正确的措施。单方面解除合同需要满足法定或约定的解除条件，仅因进度款拖欠不能直接单方解除合同。选项ABD均为承包人可采取的合法措施。根据规定，发包人拖欠工程款时，承包人可以暂停施工，要求支付利息，并顺延工期。7.【参考答案】B【解析】选项B正确。根据建设工程施工合同相关规定，不可抗力事件导致的工程本身损害由发包人承担，承包人的施工机械设备损坏由承包人自行承担。选项A错误，并非全部由承包人承担。选项C错误，双方需按约定分担各自损失。选项D错误，工期延误应顺延，不由承包人单独承担。8.【参考答案】A【解析】选项A正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，这是法定上限。选项B错误，投标保证金有效期应相当于或长于投标有效期。选项C错误，投标保证金可以以现金、保函等多种形式提交。选项D错误，未中标人的投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还，中标人在签订合同后退还。9.【参考答案】A【解析】选项A正确。合同变更应当经合同双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同。选项B错误，发包人单方面变更需与承包人协商并签订变更协议。选项C错误，合同变更应采用书面形式。选项D错误，合同变更可能同时影响工期和价款。10.【参考答案】C【解析】选项C错误。根据法律规定，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但不能同时适用。选项ABD表述均正确，符合合同法相关规定。11.【参考答案】B【解析】选项B正确。工程价款结算包括进度款结算和竣工结算两种方式。选项A错误，不止竣工结算一种。选项C错误，进度款结算需在合同中明确约定支付时间和比例。选项D错误，结算方式由双方在合同中协商确定。12.【参考答案】A【解析】选项A正确。根据相关规定，质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。选项B错误，质量保证金可按约定分期扣留。选项C错误，有明确的3%上限规定。选项D错误，质量保证金可以用保函等形式预留。13.【参考答案】C【解析】选项C正确。因不可抗力造成的工期延误，承包人有权申请顺延工期。选项A错误，除发包人原因外，不可抗力等也可以顺延。选项B错误，承包人原因造成的延误不能申请顺延。选项D错误，工期顺延需要承包人按规定程序提出申请。14.【参考答案】D【解析】选项D错误。发包人拖欠工程款时，承包人有权依据合同约定或法律规定解除合同，并非必须继续履行。选项ABC表述正确，符合合同法关于合同解除的规定。15.【参考答案】C【解析】选项C正确。承包人应为其施工场地内自有人员购买意外伤害保险。选项A错误，建筑工程一切险可以由发包人或承包人投保，依合同约定。选项B错误，意外伤害险通常由承包人负责投保。选项D错误，保险责任起始时间一般在合同约定。16.【参考答案】B【解析】选项B正确。工程变更价款应由发包人和承包人协商确定。选项A错误，不能由承包人单方面确定。选项C错误，变更价款应考虑原合同单价。选项D错误，变更价款在特定情况下可以调整。17.【参考答案】A【解析】选项A正确。根据规定，履约担保的金额不得超过中标合同金额的20%。选项B错误，履约担保可以采用保函、保证金等多种形式。选项C错误，履约担保一般在合同约定的时间退还。选项D错误，承包人需要提供履约担保。18.【参考答案】C【解析】选项C正确。承包人应对施工现场的安全生产负责。选项A错误，安全生产责任不是完全由承包人承担。选项B错误，发包人也要承担相应的安全生产责任。选项D错误，安全生产责任不能完全转移给分包单位。19.【参考答案】C【解析】选项C正确。工程质量保修责任是有期限的，不同工程项目的保修期限不同。选项A错误，保修期从竣工验收合格之日起计算。选项B错误，如果是发包人使用不当造成的质量问题，承包人不承担保修责任。选项D错误，其他工程也有相应的保修期限。20.【参考答案】A【解析】选项A正确。根据施工合同示范文本，合同文件的解释顺序为：合同协议书优先于中标通知书。选项B错误。选项C错误，合同文件有明确的解释顺序。选项D错误，合同专用条款优先于技术标准。21.【参考答案】A【解析】根据示范文本规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，否则丧失索赔权利。发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期；不可抗力导致的工期延误，双方各自承担损失，工期顺延；工程师确认是程序要求，不影响实体权利。22.【参考答案】B【解析】固定总价合同的特点是在合同约定的风险范围内，合同价格不因市场价格波动而调整。材料价格上涨属于承包人应承担的商业风险，除非合同中明确约定了价格调整条款或出现法定的情势变更情形。一般情况下，承包人不能仅因材料价格上涨要求调整合同价款。23.【参考答案】B【解析】发包人提供的材料不符合要求属于发包人违约，承包人既可以索赔工期和费用，也可以索赔利润。承包人原因导致的暂停只能索赔工期；不可抗力和异常恶劣气候条件只能索赔工期，不能索赔费用和利润。这是合同索赔的基本原则。24.【参考答案】C【解析】工程师发现质量问题后，应查明原因确定责任方，返工费用由责任方承担。工程师不能直接认定承包人承担责任，也不能自行更换材料设备。对于整改通知和暂停施工，需按照合同约定的程序进行，但关键在于责任认定。25.【参考答案】A【解析】在合同履行过程中，承包人可向工程师提出合理化建议，经工程师审查同意并报发包人批准后实施变更。变更可以由发包人、承包人提出，但不能由工程师单方面决定。变更不一定需要签订补充协议，可以通过变更指令等方式进行。26.【参考答案】A【解析】因发包人原因导致停工，承包人有权获得工期顺延，顺延天数等于停工天数。竣工日期相应顺延，承包人不承担停工期间的管理费用（除非合同另有约定）。工期索赔的核心是责任归属，发包人原因造成的延误应由发包人承担。27.【参考答案】B【解析】履约担保是为保证承包人履行合同义务而设立的担保。根据示范文本规定，履约担保的金额一般为合同价的10%。具体金额可在专用合同条款中约定，但通常不超过10%。投标保证金一般为合同估算价的2%。28.【参考答案】A【解析】单价合同是指合同双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的施工合同。工程量清单计价合同是典型的单价合同形式。总价包干合同和固定总价合同属于总价合同，成本加固定费用合同属于成本加酬金合同。29.【参考答案】D【解析】施工合同争议的解决方式主要有和解、调解、仲裁和诉讼四种。和解是当事人自行协商解决；调解是在第三方主持下协商解决；仲裁是按照仲裁协议由仲裁机构裁决；诉讼是向人民法院起诉。行政诉讼适用于行政争议，不适用于平等主体之间的合同争议。30.【参考答案】D【解析】不可抗力事件后的处理原则是：工程本身的损害由发包人承担；承包人机械设备的损坏由承包人承担；工期顺延，双方互不承担违约责任。但承包人应发包人要求照管工程的费用应由发包人承担，而非承包人承担。31.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人在收到承包人提交的竣工验收报告后28天内应组织验收。验收合格后，发包人应在14天内签署竣工验收报告。这是合同对验收程序的明确规定，旨在保护双方权益。32.【参考答案】C【解析】根据合同法规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的，另一方当事人可以解除合同。承包人明确表示或以行为表明不履行主要债务属于根本违约，发包人有权解除合同。轻微违约或未按时进场不足以构成解除合同的理由。33.【参考答案】A【解析】根据相关规定，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%（原为5%，现多已调整），但部分规定仍沿用5%的标准。质量保证金可以采用保函形式，不局限于现金。质量保证金的返还时间根据合同约定，通常为缺陷责任期满后返还。34.【参考答案】B【解析】承包人只能向合同相对方索赔。设计师错误属于发包人方原因，承包人应向发包人索赔，发包人承担赔偿责任后可向设计师追偿。这是合同相对性原则的体现，承包人不能越过发包人直接向设计师或其他第三方索赔。35.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等。分部分项工程费属于直接费；规费和税金属于不可竞争费用，三者均不属于措施项目费。36.【参考答案】B【解析】工程师（监理人）的权限来源于发包人的授权。发包人通过合同约定或在专用条款中明确工程师的权限范围。工程师在授权范围内发出的指令对发包人和承包人均有约束力。超出授权范围的指令需经发包人确认。37.【参考答案】D【解析】合同价款调整的情形包括法律法规变化、工程量偏差、计日工、暂估价、现场签证、索赔、物价波动等。承包人管理不善造成的返工属于承包人自身责任，相关费用应由承包人自行承担，不能作为合同价款调整的依据。38.【参考答案】C【解析】工期索赔的计算方法有多种，包括网络图分析法、比例计算法、直接延误法等。具体方法的选择应根据工程的实际情况和延误的特点来确定。不同方法各有适用场景，没有绝对的优劣之分，关键是选择最适合当时情况的方法进行合理计算。39.【参考答案】D【解析】根据合同法规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。承包人不得自行拆除工程转卖。40.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期从竣工验收合格之日起计算。这是法定的起算时点，不因合同签订时间、竣工时间或交付使用时间的不同而改变。当事人可以在合同中约定更长的保修期限，但不得低于法定最低标准。41.【参考答案】D【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。发包人应在缺陷责任期届满后14天内向承包人颁发缺陷责任期终止证书，若承包人未完成未修复缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但最长不超过2年。颁发工程接收证书后的56天是完成竣工结算和支付尾款的时间节点，本题考查的是缺陷责任期终止证书的颁发时间要求，依据合同约定为缺陷责任期满后14天内，对应选项D为正确选项。42.【参考答案】C【解析】索赔时效是施工合同管理的重要内容。承包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事件和理由。这是索赔成立的前提条件之一。若逾期提交，则丧失索赔权利。28天期限从知道或应当知道索赔事件发生之日起算。这一时限规定旨在督促承包人及时主张权利，同时便于发包人及时调查核实。监理人收到索赔意向通知书后，应在后续索赔报告中进一步审核。选项C正确。43.【参考答案】B【解析】固定总价合同适用于工期较短、设计深度足够的中小型工程，工期超过一年因价格波动风险大，不适宜采用，故A错误；单价合同以实际完成工程量乘以约定单价作为结算依据，以工程量清单及单价为核心，B正确；成本加酬金合同承包商风险最小，发包人承担大部分风险，C错误；基准日规定因合同类型不同而有差异，并非所有招标工程均为投标截止日前28天，D错误。选项B正确。44.【参考答案】B【解析】因发包人原因造成工期延误时，属于发包人违约情形。根据公平原则和合同通用条款，承包人有权要求延长工期，同时可以索赔因此增加的费用以及合理的利润损失。这体现了合同双方权利义务的对等性。承包人在提出索赔时应提供相关证据材料，包括延误天数、费用增加明细等。监理人审核确认后，由发包人承担相应责任。选项B正确。45.【参考答案】B【解析】工程师在工程质量检查中发现隐患时，有权发出整改通知或暂停施工指令，但无权单方面承担返工费用。费用承担应根据问题原因确定，因承包人原因造成的由承包人承担，因发包人原因造成的由发包人承担。工程师作为监理单位代表，其职责是监督和管理，不直接参与施工。选项A错误在于费用承担表述不当，C过于绝对，D错误在于工程师有现场管理权限。选项B正确。46.【参考答案】B【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。达到规定规模标准的暂估价项目必须通过招标方式确定供应商或分包人，承包人不得直接指定。暂估价项目的价格确定后，应按实际价格调整合同价款。暂估价项目涉及的管理费用按合同约定执行。选项B符合招标法和合同管理相关规定，是正确的处理方式。47.【参考答案】B【解析】履约担保是保障合同履行的有效措施。其有效期通常从合同签订之日起计算，至缺陷责任期满之日止。设置这一期限是为了覆盖整个施工阶段和缺陷责任期，确保承包人在缺陷责任期内仍能履行修复义务。工程竣工验收合格后进入缺陷责任期，若只覆盖到竣工之日，则缺陷责任期内的质量保障将出现空白。选项B涵盖了完整的责任期间，是最合理的规定。48.【参考答案】C【解析】不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力事件发生后，发包人和承包人各自承担相应的损失。承包人自身的施工设备损坏、人员伤亡等损失由承包人自行承担；发包人承担的永久工程损坏、运至施工现场的材料损失等由发包人承担。工期延误的，顺延工期。双方各自承担各自损失的公平原则，选项C正确。49.【参考答案】D【解析】合同价款调整是指在合同履行过程中，因各种因素导致原定合同价款需要修正的情形。常见调整情形包括：工程设计变更导致工程量变化；工程量清单缺项导致新增项目；项目特征描述与实际不符需重新定价；法律法规变化；市场价格波动超过约定幅度等。承包人施工速度过快不属于合同价款调整的法定或约定情形，承包人应按照合同约定工期完成工程。选项D不属于价款调整情形，符合题意。50.【参考答案】A【解析】缺陷责任期是承包人承担质量缺陷修复责任的期限。若在缺陷责任期内承包人应修复的缺陷部位经修复后未经验收合格，则该部位的缺陷责任期应从修复完成并经验收合格之日起重新计算。这样规定是为了督促承包人确保修复质量，同时也保护发包人的合法权益。对于其他已验收合格的部位，其缺陷责任期仍按原定期限计算。选项A正确。51.【参考答案】C【解析】建设工程质量保修期是承包人承担质量责任的重要期限。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限。屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，最低保修期限为5年。但保修期内并非所有质量问题均由施工单位负责，因使用不当或其他第三方原因造成的损坏，施工单位不承担保修责任。选项C表述过于绝对，是错误的说法。52.【参考答案】B【解析】工程预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备资金困难而提前支付的部分工程款。发包人未按约定支付预付款的，承包人有权要求顺延开工日期，并可索赔由此增加的费用。这是合同约定的救济措施，体现了公平原则。承包人应先通过监理人提出索赔，协商不成再寻求其他途径解决。直接解除合同或立即停施工超出了合理范围，直接起诉也不符合合同约定的争议解决程序。选项B是正确的处理方式。53.【参考答案】A【解析】发包人的主要义务包括提供施工条件、支付工程款、组织图纸会审和设计交底等。图纸会审和设计交底是发包人组织的重要工作，目的是使承包人准确理解设计意图。施工组织设计由承包人编制，施工现场安全和现场保卫工作一般由承包人负责，除非合同另有约定。选项A是发包人的法定义务和合同义务，选项BCD均为承包人的义务。54.【参考答案】D【解析】施工合同争议解决的常用方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。和解是当事人自行协商解决；调解是在第三方主持下协商解决；仲裁是根据仲裁协议由仲裁机构裁决；诉讼是向人民法院提起民事诉讼。上诉是诉讼程序中的一个环节，而非独立的争议解决方式。它针对的是法院判决不服时的救济措施。选项D不属于合同争议的解决方式，符合题意。55.【参考答案】B【解析】履约担保的金额通常为合同价款的10%左右，用于担保承包人履行合同义务。当承包人违约给发包人造成损失时，发包人有权从履约担保中获得赔偿。但若担保金额不足以弥补实际损失，发包人仍有权利要求承包人继续赔偿不足部分。履约担保是对发包人权益的保护，但不能完全替代承包人的赔偿责任。选项B正确体现了这一原则，保障了发包人的合法权益。56.【参考答案】B【解析】承包人采购的材料设备应符合设计要求和相关质量标准。进场时应进行检验或试验，检验合格后才能使用。检验费用由承包人承担，这是承包人的合同义务之一。若检验不合格，承包人应按要求重新采购并承担相应损失。发包人有权对材料设备进行抽查，但不承担检验费用。这一规定确保了材料质量可控，也明确了费用承担主体。选项B正确。57.【参考答案】B【解析】隐蔽工程是指被后续工序所覆盖、完工后无法直观检查的工程部位。隐蔽前，承包人应进行自检，自检合格后通知监理人参加验收。监理人组织验收，验收合格后方可隐蔽。若监理人未按时参加验收，承包人可以自行隐蔽并做好记录。质量监督机构负责监督检查，不直接参与隐蔽验收。设计单位仅在涉及结构安全的关键部位时可能需要参加。选项B正确。58.【参考答案】C【解析】可调价格合同是指在合同约定的范围内，可根据特定因素的变化调整合同价格的合同类型。价格调整条款主要适用于可调价格合同，如人工费、材料费、机械费等超出约定幅度时可进行调整。固定总价合同在约定范围内价格不变，固定单价合同按实际工程量调整但不调整单价，成本加酬金合同以成本为基础加酬金。选项C正确。59.【参考答案】C【解析】施工过程中涉及的保险有多种。建筑工程一切险一般由发包人投保，承包人投保的是其施工设备险和第三方责任险。工伤保险是法定保险，由用人单位为职工缴纳，承包人应为其员工办理工伤保险。发包人的人员应由发包人自行办理工伤保险。选项A错误在于险种归属不对，选项B和D的表述不够准确完整。选项C正确反映了工伤保险的办理主体。60.【参考答案】B【解析】合同终止后，部分条款仍然有效。根据法律规定和合同惯例，结算和清理条款在合同终止后继续有效，以便处理合同终止后的各项事宜。质量保证条款在一定期限内仍然有效，承包人对已完工程的质量责任不因合同终止而免除。保密条款一般具有独立性，不因合同终止而失效。选项B正确反映了合同终止后的效力规则，符合法律和行业惯例。61.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同文件的解释顺序为：协议书→中标通知书→投标文件→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单或预算书。因此协议书具有最优先解释顺序。62.【参考答案】B【解析】固定总价合同在合同约定范围内价格不予调整，但若发生设计变更、工程量变化等情况，可以根据合同约定调整合同价格。因此不能说绝对不可调整，选项B表述更为准确。63.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。64.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后28天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款。65.【参考答案】D【解析】A、B、C三项均为发包人违约情形，属于发包人应承担的责任。D项因承包人原因造成工期延误属于承包人违约行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。66.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。67.【参考答案】C【解析】预付款是发包人为了帮助承包人解决施工前期资金困难而提前支付的一笔款项，应在工程开工前支付。预付款的扣回方式一般在专用合同条款中约定，通常为等额偿还或按比例扣回，预付款比例一般为合同价的10%～30%。68.【参考答案】A【解析】根据相关规定，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，故选项A表述最接近正确。质量保证金可在工程进度款中逐次扣留，也可一次性扣留。缺陷责任期满后应返还质量保证金，但可以有条件扣留部分。69.【参考答案】C【解析】成本加酬金合同适用于以下工程：（1）抢险救灾工程；（2）新型工程；（3）工程量难以准确计算的工程；（4）工期紧、技术复杂的工程。选项C紧急抢险工程符合该适用范围。70.【参考答案】D【解析】因发包人原因导致停工的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。此处不承担违约责任，因为停工是由于发包人自身原因造成，而非违约行为，故不涉及违约金支付。71.【参考答案】A【解析】合同工期条款主要包括开工日期、竣工日期、工期顺延等内容。选项A开工日期属于工期条款内容。选项B质量标准属于质量条款，选项C价款支付属于合同价款条款，选项D违约责任属于违约责任条款。72.【参考答案】D【解析】变更估价原则：有相同项目按相同项目单价，类似项目参照类似项目单价，均无则按成本加利润原则由承包人提出并经发包人确认。选项D表述正确。选项A中"相同"应为"相同且适用"。73.【参考答案】C【解析】单价合同的特点是工程量按实际完成且经监理工程师计量的合格工程量确定，单价在合同约定的风险范围内不予调整。因此结算时应按实际完成合格工程量乘以单价进行结算。74.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。承包人提交的竣工结算文件可以作为工程价款结算的依据。75.【参考答案】C【解析】不可抗力事件的风险分担原则：工程本身的损害由发包人承担；运至现场的材料和工程设备的损害由发包人承担；承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；第三方人员伤亡由各自所在单位负责。因此选项C由承包人承担。76.【参考答案】A【解析】因承包人原因导致工程质量不合格的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。这是承包人的基本合同义务。77.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，禁止施工单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包单位应当具备与分包工程相适应的资质等级，即不低于相应资质等级。主体工程必须由承包人自行完成。78.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后28天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕。79.【参考答案】C【解析】施工合同的风险分担原则是：合同约定的风险范围内价格不予调整，超出约定范围的风险按合同约定调整。市场价格波动风险通常在合同中约定一定的风险幅度，在幅度内不予调整，超出幅度可进行调整。80.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人对竣工验收有异议的，可以要求对可疑工程部位进行复检。复检结果合格的，工期顺延，相关费用和合理利润由发包人承担。这体现了公平合理的风险分担原则。81.【参考答案】C【解析】办理施工许可证是发包人的法定义务，但属于行政管理范畴而非施工合同示范文本中规定的合同义务核心内容。发包人的主要合同义务包括：提供施工现场及施工条件、组织设计交底和图纸会审、按时支付工程价款、提供必要条件确保施工顺利进行等。选项C虽为发包人责任，但不属于施工合同履行中的核心合同义务，本题考查的是合同示范文本规定的义务范围。82.【参考答案】B【解析】实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。单价合同的特点是工程量按实结算，单价固定，适合工程设计有变更或工程量难以准确确定的情况。选项A错误，合同价款可根据约定调整；选项C错误，单价合同不是总价包干；选项D错误，成本加酬金合同对发包人风险最大，承包人缺乏控制成本的积极性。本题考查不同合同计价方式的特点和适用条件。83.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，属于违法分包行为。主体结构工程必须由总承包单位自行完成，不得分包。分包单位必须具备相应资质等级，但即使具备资质，主体结构也不能分包。本题考查施工分包的法律规定，区分合法分包与违法分包的界限。84.【参考答案】A【解析】履约担保金额一般为合同价的10%左右，这是行业惯例和相关规定。履约担保应在合同签订前或同时提交，而非合同签订后；履约担保有效期应到工程缺陷责任期满为止，而非仅到竣工交付；履约担保可由银行、保险公司或担保公司提供，不限于银行。本题考查履约担保的基本规定，注意时间、金额、形式等关键要素。85.【参考答案】A【解析】因发包人原因导致工程暂停施工的，承包人