建设工程勘察设计合同书样本7篇

建设工程勘察设计合同书样本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]位置：[甲方位置]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]位置：[乙方位置]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方因工程建设需要委托乙方进行勘察设计，为明确双方权利和义务，保护合同双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况及勘察设计要求1.工程名称：[工程名称]。2.工程地点：[工程地点]。3.工程规模：[工程规模描述]。4.勘察设计要求：[具体设计要求]。二、合同范围及工作内容本合同范围包括工程的地质勘察、测量、初步设计、技术设计和施工图设计等工作内容。具体包括但不限于以下内容：1.地质勘察：对工程建设地点的地质结构、土壤条件等进行勘察，编制地质勘察报告。2.测量工作：根据工程需求进行地形测量、工程测量等。3.初步设计：依据甲方需求和地质勘察资料，进行工程的初步设计，包括总平面布置、结构设计等。4.技术设计：在初步设计的基础上，进行详细的技术设计，确定施工方案和工艺流程。5.施工图设计：完成施工图纸、设计说明及相关附属文件。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[金额大写]元整。2.支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付费用：合同签订后[时间]内支付总金额的XX%作为预付款。乙方提交初步设计方案后[时间]内支付总金额的XX%。乙方提交最终施工图设计文件并经甲方确认后[时间]内支付剩余款项。四、质量要求与验收标准1.乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计，确保设计质量。2.甲方有权对乙方的设计文件进行审查，并提出修改意见。乙方应按时修改并补充完善。3.设计成果验收标准按照国家标准和合同约定执行。验收时，乙方应提供完整的设计文件和相关的技术资料。4.验收不合格的设计文件，甲方有权要求乙方修改，乙方应在合理期限内完成修改并提交重新验收。篇2发包人（甲方）：_________承包人（乙方）：_________依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的勘察设计事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程设计类型：_________二、服务范围乙方提供勘察服务包括：_________。乙方提供设计服务包括：_________。三、工作时间1.乙方应在收到甲方书面指令后_________个工作日内进场进行勘察工作。勘察工期为_________个工作日。2.乙方应在收到甲方书面指令后_________个工作日内开始设计工作。设计工期为_________个工作日。四、报酬及支付方式1.勘察费用：_________元。支付时间：_________。支付方式：_________。2.设计费用：_________元。支付时间：_________。支付方式：_________。五、双方责任1.甲方责任：确保在乙方进行勘察工作时，提供必要的支持和协助。确保在乙方进行设计工作时，提供必要的设计资料和设计要求。按时支付乙方的勘察和设计费用。2.乙方责任：确保在甲方指定的时间内完成勘察和设计工作。确保勘察和设计工作的质量符合甲方的要求。按时向甲方提交勘察和设计成果。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付乙方的勘察和设计费用，或未提供必要的设计资料和设计要求，导致乙方无法按时完成设计任务，甲方应支付违约金。违约金按设计费用的10%计算。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成甲方的勘察和设计任务，或勘察和设计质量不符合甲方要求，乙方应支付违约金。违约金按勘察费用的10%计算。七、争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守，不得擅自更改或解除。如需更改或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。2.因不可抗力或其他原因致使合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。3.合同终止后，乙方应尽快完成未完成的工作，甲方应根据合同约定支付相应的费用。对于未完成的工作，双方可协商确定后续处理方式。4.合同终止后，双方应友好协商解决与本合同相关的所有事宜，包括但不限于未完成的款项结算、未完成的工作等。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同终止后，双方应继续履行保密义务，未经对方书面同意，不得泄露与本合同相关的任何信息。否则，违约方应承担相应的法律责任。6.本合同未尽事宜，由双方协商确定并补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如双方协商不成或无法达成补充协议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行保密义务。篇3合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]位置：[甲方位置]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真号码]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包人）：[乙方名称]（以下简称乙方）位置：[乙方位置]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真号码]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]（以下简称本项目）进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本项目勘察设计事宜达成如下协议：一、项目概况及工作内容本项目位于[项目地点]，包括但不限于以下工作内容：[具体工作内容列举]。双方约定上述工作内容的增减或变更以双方书面确认为准。二、合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。具体进度安排如下：[进度安排描述]。双方应严格遵守进度安排，如有特殊情况需调整，应提前通知对方并征得对方同意。三、勘察设计的标准和要求乙方应根据国家和地方现行的有关工程勘察设计标准、规范、规程进行勘察设计。同时，乙方还应根据甲方的具体要求进行专项研究和设计，确保勘察设计的准确性和可靠性。甲方有权对乙方的勘察设计方案提出合理建议和修改意见。四、费用和支付方式本合同的总金额为人民币[金额汉字大写]圆整（¥[金额数字小写]）。支付方式如下：[支付方式描述]。甲方应按约定时间支付款项，乙方应提供合法有效的发票。五、知识产权和保密条款1.乙方对在本项目中所创作的成果享有著作权。甲方在支付勘察费用后，享有该成果的使用权。未经乙方同意，甲方不得擅自转让或许可第三方使用。2.双方应对涉及本项目的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。3.双方应采取必要的技术和管理措施，确保项目信息的安全和保密。因违约导致对方损失或泄露信息的，应承担相应的法律责任。六、质量保证和验收标准乙方应确保勘察设计的成果符合国家和地方有关工程建设的法律、法规和政策要求。甲方有权对乙方的成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。如因乙方原因导致成果不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。七、违约责任和赔偿损失1.若甲方未按约定支付款项，乙方有权顺延履行期限并请求甲方支付滞纳金。若甲方逾期付款超过约定期限XX日仍未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。2.若乙方未按约定完成勘察设计任务或成果不符合要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。若因乙方原因导致项目延误的，乙方应承担相应的违约责任和经济损失赔偿责任。若违反知识产权和保密条款约定的，应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。篇4委托方：_________，以下简称甲方受托方：_________，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律法规，结合工程实际情况，就工程建设有关勘察、设计事项，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________二、委托内容1.勘察项目：_________2.设计项目：_________三、双方义务1.甲方义务提供必要的资料，如地形图、地质资料等，并确保资料的真实性和完整性。提供必要的支持和协助，如场地、设备、人员等。按照合同约定支付勘察、设计费用。尊重乙方的专业知识和技能，不得擅自修改或否定乙方的勘察、设计成果。2.乙方义务按照合同约定进行勘察、设计工作，确保勘察、设计成果的质量和安全性。提供必要的技术支持和咨询服务。按照合同约定收取勘察、设计费用。遵守相关法律法规和职业道德规范，确保勘察、设计成果的合法性和合规性。四、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元（大写：_________元整）2.支付方式：银行转账，具体账户信息如下：开户银行：_________银行_________支行账户名称：_________有限公司银行账号：_________3.付款时间：合同签订后支付合同总金额的50%，剩余50%在验收合格后支付。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付勘察、设计费用或未提供必要支持和协助，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行勘察、设计工作，或提供的勘察、设计成果存在质量问题或安全隐患，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.协商和解：在履行合同过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商和解。2.调解：若协商不能达成一致意见，可向有关调解机构申请调解。3.仲裁：若调解仍未能解决问题，双方同意将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。4.诉讼：若仲裁结果仍未能满足双方需求，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的费用由双方自行承担。七、其他约定事项1.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保合同的顺利实施。任何一方不得擅自变更或解除本合同。若需变更或解除本合同，应经过双方协商一致并签订书面协议。本合同的变更或解除不影响双方已经完成的权利和义务。对于未完成的工作或已支付的费用，双方应按照实际情况进行结算和处理。同时，双方应继续履行保密义务至合同终止。2.保密条款：双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。保密信息的范围包括但不限于合同内容、项目资料、技术文档等。保密期限为自合同签订之日起至合同终止后5年内。在保密期限内，双方应采取必要的措施保护保密信息的安全和完整，防止信息泄露或被滥用。违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。同时，双方应积极配合相关部门进行保密宣传和教育活动，提高保密意识。篇5发包人：_________承包人：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程结构：_________二、发包人的义务1.发包人应向承包人提供必要的资料，并派员协助承包人办理开工前的有关手续。2.发包人应组织有关人员与承包人会审设计文件，按时提供或指定提供材料设备。3.负责提供场地的地质资料、气象资料等。4.协助承包人解决施工用水、用电及通讯等条件。5.在收到承包人提供的图纸后，及时返还图纸，并签字确认。6.按合同约定支付设计费用。三、承包人的义务1.承包人应在合同签订后尽快安排勘察设计人员进场，确保按时完成勘察设计工作。2.承包人应按时向发包人交付设计文件，并保证设计文件的质量符合合同要求。3.承包人应参加由发包人组织的图纸会审，并根据图纸会审意见修改设计文件。4.承包人应确保设计文件符合相关法律法规和标准规范的要求。5.承包人在设计过程中应保护发包人的商业机密。6.承包人应按时向发包人提交设计成果，并积极配合发包人对设计成果进行验收。四、合同价款及支付方式1.本合同的设计费用为人民币_________元整（￥_________元）。支付方式如下：合同签订后支付人民币_________元整（￥_________元）作为预付款。提交初步设计方案后支付人民币_________元整（￥_________元）。提交施工图后支付尾款人民币_________元整（￥_________元）。具体支付时间和金额以发包人的书面通知为准。2.勘察费用根据工程实际情况和双方协商确定，具体费用以发包人的书面通知为准。支付方式如下：合同签订后支付人民币_________元整（￥_________元）作为预付款。勘察工作完成后支付尾款人民币_________元整（￥_________元）。具体支付时间和金额以发包人的书面通知为准。五、违约责任1.如果发包人未按时提供必要资料或未按时支付设计费用，则应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按每天人民币_________元整（￥_________元）计算，损失赔偿额按实际损失计算。2.如果承包人未按时完成勘察设计工作或设计文件质量不符合合同要求，则应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按每天人民币_________元整（￥_________元）计算，损失赔偿额按实际损失计算。3.双方应严格保密，如果一方泄露了对方的商业机密，则应承担相应的法律责任。六、争议解决方式1.如果双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所规定的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并达成书面协议。2.如果一方违反本合同规定，经另一方催告后仍未改正的，另一方有权终止本合同，并要求违约方承担相应的法律责任。3.本合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。但无论如何，双方应尽力保证已完成工作的质量，并尽量减少由此造成的损失。4.如果因不可抗力或其他原因导致本合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方应相互谅解并协商解决方案。如协商不成的，本合同自动终止。但双方应尽力保证已完成工作的质量，并尽量减少由此造成的损失。5.本合同终止后，承包人应尽快将已收取的设计费用退还给发包人，并赔偿发包人由此造成的损失。发包人也应将已收取的勘察费用退还给承包人，并赔偿承包人由此造成的损失。同时，双方应尽快返还对方提供的资料和设备等物品。如有其他未了事宜或纠纷问题需继续协商解决的（如设计成果的验收、修改等），双方应积极配合协商解决。协商不成的可以仲裁或诉讼解决。但无论如何双方应尽力保证已完成工作的质量并尽量减少由此造成的损失才是最为重要和根本的原则！篇6合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（发包方）法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[职务]乙方：[乙方名称]（承包方）法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[职务]项目负责人员：[负责项目人员姓名及职务]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计能力，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景及目的基于诚实守信、公平公正的原则，甲方委托乙方进行工程项目的勘察设计工作。本合同明确了双方的权利和义务，旨在保障工程勘察设计的顺利进行。二、工程概况本合同涉及的工程项目为[具体工程项目名称]，位于[具体地点]，涉及勘察设计的范围包括但不限于[具体范围描述]。三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求，完成以下工作内容：1.勘察工作：包括地质勘察、地形测量等。2.初步设计：根据勘察结果进行初步设计。3.施工图设计：完成施工图纸及相关技术文件。4.施工图审查：确保施工图符合相关规范和要求。5.现场技术服务：提供施工现场的技术支持和服务。四、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付款项给乙方：合同签订后[具体天数]内，支付合同总金额的[比例%]作为预付款。乙方完成初步设计并提交甲方审查合格后[具体天数]内，支付合同总金额的[比例%]。乙方完成施工图设计并提交甲方审查合格后[具体天数]内，支付剩余款项。五、成果交付及验收标准1.成果交付：乙方应按照约定的时间，向甲方提交勘察设计成果，包括但不限于勘察报告、设计图纸等。2.验收标准：勘察设计成果应符合国家相关法规、规范及甲方的要求。六、知识产权及保密条款1.乙方对勘察设计成果享有知识产权。2.甲方对乙方提供的勘察设计成果应予以保密，未经乙方许可，不得向第三方泄露。3.甲方在使用乙方勘察设计成果过程中，如涉及侵权行为，乙方有权追究甲方的法律责任。七、违约责任及赔偿标准1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延履行义务，并要求甲方支付逾期付款利息。2.若乙方未按合同约定完成勘察设计任务，应按照合同金额的[比例%]向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。3.若因乙方原因导致的勘察设计成果不符合约定，乙方应承担修改、重做等责任，并承担由此产生的全部费用。篇7合同编号：项目名称：委托方：受托方：签订日期：一、引言本合同的目的是明确委托方与受托方在建设工程勘察设计项目中的权利、义务和责任。在签订本合同之前，双方已经充分协商并达成一致意见。现委托方委托受托方进行建设工程勘察设计工作，受托方愿意接受委托并进行相关的工作。二、项目概况1.项目名称：请填写具体的项目名称。2.项目地点：请填写具体的项目地点。3.项目规模：请填写具体的项目规模。4.项目要求：请填写具体的项目要求。三、委托方的责任与义务1.委托方向受托方提供必要的支持和资料，以便受托方能顺利进行勘察设计。2.委