2026年10月自考04400建设工程合同管理押题及答案（浙江）

2026年10月自考04400建设工程合同管理押题及答案（浙江）（依据浙江省自考大纲及指定教材《土木工程合同管理（第2版）》李启明编著，东南大学出版社）一、单项选择题1.项目采购模式演变的根本动因是（B）。A.市场竞争B.降低项目成本和提高项目效率C.技术进步D.政府强制要求2.传统项目采购模式（DBB）的特点是（C）。A.业主直接管理施工B.设计和施工由一个承包商完成C.设计-招标-建造分阶段进行，业主分别与设计单位和施工单位签订合同D.设计和施工同时进行3.设计-建造模式（DB）的特点是（A）。A.设计和施工由一个承包商总承包，业主只签订一份合同B.只适用于小型项目C.设计和施工分别招标D.业主直接管理设计和施工4.EPC模式（设计-采购-施工总承包）的特点是（C）。A.业主负责采购B.只适用于住宅项目C.承包商承担设计、采购、施工全部责任，业主介入较少D.设计和施工分别招标5.CM模式（建设管理模式）的特点是（D）。A.只适用于政府投资项目B.业主直接管理所有分包商C.设计完成后再施工D.采用快速路径法，设计一部分就招标施工一部分，缩短工期6.BOT模式（建设-运营-移交）的特点是（A）。A.私营企业参与基础设施建设，在特许期内运营回收投资，期满后移交政府B.只适用于住宅项目C.政府直接建设运营D.承包商只负责施工7.工程合同管理的核心是（D）。A.合同的签订B.合同的索赔C.合同的争议处理D.合同的订立、履行、变更和终止的全过程管理8.工程合同文本按法律效力可分为（A）。A.规范性合同文本和示范性合同文本B.书面合同和口头合同C.总包合同和分包合同D.国内合同和国际合同9.建设工程合同示范文本的作用是（B）。A.替代法律规定B.为当事人提供参考，平衡双方利益，减少合同纠纷C.具有法律效力D.强制使用10.项目采购模式中，业主风险最大的是（B）。A.CM模式B.传统DBB模式C.DB模式D.EPC模式11.项目采购模式中，承包商风险最大的是（A）。A.EPC模式B.BOT模式C.CM模式D.传统DBB模式12.快速路径法（FastTrack）是哪种采购模式的特点（A）。A.CM模式B.EPC模式C.DBB模式D.DB模式13.工程合同管理的基本职能不包括（C）。A.合同的履行管理B.合同的签订C.合同的设计D.合同的策划14.下列哪种项目采购模式最适合工期要求紧的项目（C）。A.传统模式B.DBB模式C.CM模式D.依次发包模式15.BOT模式中，特许期满后项目移交给（A）。A.政府B.运营商C.投资方D.承包商16.工程合同管理的目标不包括（A）。A.追求承包商利润最大化B.保证项目质量C.确保项目工期D.控制项目造价17.合同的概念是指（C）。A.口头约定B.政府与公民之间的协议C.平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议D.企业内部的规章制度18.合同法律关系的三要素是（A）。A.主体、客体、内容B.权利、义务、责任C.标的、价款、期限D.甲方、乙方、中介19.合同法律关系的主体不包括（D）。A.自然人B.法人C.其他组织D.政府机关作为行政管理者20.合同的形式不包括（A）。A.默示形式（法律规定必须书面的除外）B.口头形式C.书面形式D.其他形式21.建设工程合同应当采用（C）。A.默示形式B.口头形式C.书面形式D.任意形式22.合同订立的方式是（B）。A.申请和审批B.要约和承诺C.谈判和协商D.招标和投标23.要约的概念是指（B）。A.希望他人向自己发出要约的意思表示B.希望和他人订立合同的意思表示C.合同的承诺D.合同的履行24.要约邀请的概念是指（D）。A.合同的履行B.希望和他人订立合同的意思表示C.合同的承诺D.希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告、价目表25.承诺的概念是指（A）。A.受要约人同意要约的意思表示B.希望和他人订立合同的意思表示C.希望他人向自己发出要约D.合同的变更26.合同生效的条件不包括（D）。A.不违反法律和社会公共利益B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事行为能力D.必须经过公证27.无效合同的情形不包括（B）。A.以合法形式掩盖非法目的B.因重大误解订立的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益D.恶意串通损害国家、集体或第三人利益28.可撤销合同的情形不包括（B）。A.在订立合同时显失公平的合同B.损害社会公共利益的合同C.因重大误解订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同29.合同履行的原则不包括（D）。A.诚实信用原则B.协作履行原则C.全面履行原则D.利润最大化原则30.合同变更的条件是（A）。A.当事人协商一致B.一方当事人决定C.法院判决D.政府批准31.合同终止的情形不包括（A）。A.合同当事人变更B.债务已经按照约定履行C.合同解除D.债务相互抵销32.违约责任的承担方式不包括（C）。A.采取补救措施B.赔偿损失C.罚金D.继续履行33.违约金的性质是（C）。A.只有象征性B.只有惩罚性C.以补偿性为主，惩罚性为辅D.只有补偿性34.合同纠纷的解决方式不包括（A）。A.行政命令B.调解C.仲裁和诉讼D.协商35.要约生效的时间是（B）。A.承诺作出时B.要约到达受要约人时C.合同签订时D.要约发出时36.承诺生效的时间是（B）。A.要约到达时B.承诺通知到达要约人时C.合同签订时D.承诺发出时37.缔约过失责任的概念是指（A）。A.在合同订立过程中，一方因违背诚实信用原则给对方造成损失时应承担的赔偿责任B.合同履行中的违约责任C.合同变更后的责任D.合同终止后的责任38.同时履行抗辩权的概念是指（D）。A.后履行一方的抗辩权B.先履行一方的抗辩权C.不安抗辩权D.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行前有权拒绝其履行要求39.先履行抗辩权的概念是指（B）。A.同时履行抗辩权B.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求C.不安抗辩权D.缔约过失责任40.不安抗辩权的概念是指（D）。A.先履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.缔约过失责任D.先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形时，可以中止履行41.代位权的概念是指（B）。A.同时履行抗辩权B.因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C.不安抗辩权D.撤销权42.撤销权的概念是指（B）。A.代位权B.因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权43.定金的数额不得超过主合同标的额的（D）。A.30%B.10%C.50%D.20%44.我国《招标投标法》规定，招标活动应当遵循的原则不包括（C）。A.公正原则和诚实信用原则B.公开原则C.利润最大化原则D.公平原则45.必须进行招标的工程建设项目不包括（B）。A.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B.农民自建低层住宅C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目46.招标的方式不包括（D）。A.公开招标B.邀请招标C.（我国法定只有公开招标和邀请招标）D.议标47.公开招标的特点是（D）。A.不需要发布公告B.只邀请一家承包商C.以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标48.邀请招标的特点是（C）。A.以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标B.邀请所有潜在投标人C.以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.不需要发布公告49.招标分类按承包范围分不包括（B）。A.专项工程承包招标B.劳务招标C.建设项目总承包招标D.勘察设计招标50.招标分类按行业类别分不包括（C）。A.工程施工招标B.服务招标C.农业招标D.货物采购招标51.标底的概念是指（C）。A.投标人的报价B.政府定价C.招标人对招标工程预期价格的测算，是评标时的参考D.合同价格52.标底的作用是（D）。A.公开给所有投标人B.作为合同价格C.强制投标人必须低于标底D.作为评标时的参考，控制工程造价53.合同类型按计价方式分不包括（B）。A.（以上都是，本题选其他）B.成本加酬金合同C.单价合同D.总价合同54.总价合同的特点是（A）。A.总价固定，承包商承担较大风险，适用于工程量明确、技术简单的项目B.按实际完成工程量计价C.按成本加酬金计价D.业主承担全部风险55.单价合同的特点是（B）。A.适用于所有项目B.按实际完成工程量乘以单价结算，业主承担工程量变化风险，承包商承担单价风险C.按成本加酬金计价D.总价固定56.成本加酬金合同的特点是（A）。A.业主承担项目全部成本风险，承包商获取酬金，适用于紧急工程或新型工程B.承包商承担全部风险C.总价固定D.按单价结算57.招投标程序的第一步是（C）。A.评标B.开标C.招标公告或投标邀请书的发布D.签订合同58.开标的时间应当是（D）。A.提交投标文件截止时间后一周B.评标委员会决定的时间C.招标人决定的时间D.招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间59.评标委员会的组成人数应当是（D）。A.10人以上B.7人以上C.3人以上D.5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二60.中标通知书发出后，招标人和中标人应当在（C）内订立书面合同。A.60日B.90日C.30日D.15日61.投标保证金的数额一般不得超过投标总价的（A）。A.2%B.10%C.5%D.20%62.建设工程监理合同的概念是指（A）。A.委托人与监理人就工程监理服务达成的明确双方权利义务关系的协议B.业主与施工单位签订的合同C.采购合同D.设计合同63.工程监理合同的主体是（B）。A.设计单位和施工单位B.委托人和监理人C.招标人和投标人D.业主和施工单位64.监理合同的构成不包括（D）。A.监理合同协议书B.监理合同标准条件C.监理合同专用条件D.施工图纸65.监理合同文件的解释顺序一般是（A）。A.协议书→专用条件→标准条件→中标通知书→投标书B.专用条件→协议书→标准条件C.标准条件→专用条件→协议书D.投标书→协议书→标准条件66.监理人的权利不包括（B）。A.工程施工进度的检查、监督权B.直接修改设计文件C.选择工程总承包人的建议权D.选择工程分包人的认可权67.监理人的义务不包括（A）。A.承担施工质量责任B.保守秘密C.认真勤奋地工作D.按合同约定派出监理机构68.委托人的权利不包括（A）。A.直接指挥施工单位施工B.对工程规模、设计标准等的认定权C.对监理人工作的监督权D.选择总承包人的权利69.委托人的义务不包括（C）。A.及时答复监理人提出的问题B.按合同约定支付监理报酬C.承担监理人的全部法律责任D.提供开展监理工作所需的外部条件70.监理报酬的构成不包括（D）。A.额外工作报酬B.附加工作报酬C.正常监理工作报酬D.施工成本71.监理合同的有效期是指（D）。A.保修期B.施工期C.设计期D.从合同签订到监理工作完成的期间72.监理人在责任期内如果因过失造成委托人经济损失，应当（A）。A.向委托人承担赔偿责任，但累计赔偿额不超过监理报酬总额（除故意行为外）B.不承担任何责任C.承担刑事责任D.承担全部损失73.监理合同争议的解决方式不包括（B）。A.协商B.行政强制C.调解D.仲裁或诉讼74.建设工程勘察合同的概念是指（A）。A.发包人与勘察人就工程勘察任务达成的明确双方权利义务关系的协议B.监理合同C.业主与施工单位签订的合同D.采购合同75.建设工程设计合同的概念是指（C）。A.采购合同B.业主与施工单位签订的合同C.发包人与设计人就工程设计任务达成的明确双方权利义务关系的协议D.监理合同76.勘察设计合同应当采用（B）。A.任意形式B.书面形式C.默示形式D.口头形式77.勘察合同的主要内容不包括（C）。A.勘察费用及支付方式B.工程概况C.工程施工方案D.勘察范围和要求78.设计合同的主要内容不包括（C）。A.设计依据B.设计范围和内容C.工程施工组织设计D.设计费用及支付方式79.勘察人的义务不包括（B）。A.保证勘察成果质量B.承担工程施工责任C.保守秘密D.按合同约定提交勘察成果80.设计人的义务不包括（C）。A.参加工程验收B.保证设计质量C.承担工程施工责任D.按合同约定提交设计文件81.发包人的义务不包括（C）。A.提供开展勘察设计工作所需的基础资料B.按合同约定支付勘察设计费用C.承担勘察设计人的全部法律责任D.及时答复勘察设计人提出的问题82.勘察设计费用的支付方式一般是（B）。A.一次性支付B.按进度分期支付C.按年支付D.完工后支付83.设计文件的深度要求不包括（D）。A.满足方案设计要求B.满足初步设计要求C.满足施工图设计要求D.满足施工单位利润要求84.勘察设计合同的违约责任不包括（A）。A.罚金B.发包人未按约定支付费用的违约责任C.设计人设计质量不合格的违约责任D.勘察人未按约定提交成果的违约责任85.勘察设计合同争议的解决方式不包括（D）。A.调解B.协商C.仲裁或诉讼D.行政强制86.建设工程施工合同的概念是指（C）。A.业主与监理单位签订的合同B.设计合同C.发包人与承包人就工程施工任务达成的明确双方权利义务关系的协议D.采购合同87.建设工程施工合同的特点不包括（B）。A.合同标的特殊性（不动产）B.合同标的简单C.合同内容复杂、涉及面广D.合同履行期限长88.建设工程施工合同示范文本的组成不包括（B）。A.协议书B.施工图纸C.专用条款D.通用条款89.施工合同示范文本中，合同文件的解释顺序一般是（D）。A.通用条款→专用条款→协议书B.专用条款→协议书→通用条款C.投标书→协议书→通用条款D.协议书→中标通知书→投标书及附件→专用条款→通用条款90.发包人的义务不包括（C）。A.办理施工许可证B.按合同约定支付工程价款C.承担施工质量责任D.办理土地征用、拆迁补偿91.承包人的义务不包括（D）。A.按合同约定组织施工B.按期完成工程C.保证工程质量D.办理施工许可证92.工程质量保修的范围不包括（A）。A.因使用不当造成的损坏B.屋面防水工程C.地基基础工程D.主体结构工程93.屋面防水工程的最低保修期限是（A）。A.5年B.10年C.3年D.2年94.供热与供冷系统的最低保修期限是（B）。A.5年B.2个采暖期、供冷期C.2年D.1年95.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（C）。A.5年B.3年C.2年D.1年96.工程预付款的比例一般不低于合同金额的（A）。A.10%B.30%C.20%D.5%97.工程进度款的支付方式一般是（D）。A.一次性支付B.完工后支付C.按年支付D.按月或按形象进度支付98.工程竣工结算的前提是（D）。A.工程停工B.工程过半C.工程开工D.工程竣工验收合格99.施工合同变更的原因不包括（C）。A.工程量变化B.设计变更C.承包人利润下降D.施工条件变化100.施工合同解除的情形不包括（C）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.一方迟延履行主要债务经催告后仍未履行C.承包人利润下降D.一方明确表示不履行主要债务101.施工合同违约责任的承担方式不包括（D）。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.罚金102.建设工程施工合同示范文本的作用是（A）。A.为当事人提供参考，平衡双方利益，减少合同纠纷B.具有法律效力C.强制使用D.替代法律规定103.政府投资项目施工合同的特点不包括（C）。A.资金来源为财政资金B.受政府投资计划约束C.合同价格由承包人决定D.需经过严格的审批程序104.建设工程物资采购合同的概念是指（D）。A.设计合同B.监理合同C.业主与施工单位签订的合同D.出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同105.材料设备采购合同的主要条款不包括（A）。A.工程施工方案B.标的物的数量和计量单位C.价款和结算方式D.标的物的名称、品种、规格和质量106.材料设备采购合同中，标的物的质量要求不包括（A）。A.满足出卖人利润要求B.符合行业标准C.符合合同约定的质量标准D.符合国家标准107.材料设备采购合同的履行中，出卖人的义务不包括（A）。A.承担买受人的全部法律责任B.保证标的物的质量C.按合同约定交付标的物D.转移标的物的所有权108.材料设备采购合同的履行中，买受人的义务不包括（A）。A.承担出卖人的全部法律责任B.按合同约定支付价款C.及时检验标的物D.按合同约定接收标的物109.标的物的风险转移一般是在（D）。A.价款支付时B.合同签订时C.标的物生产时D.标的物交付时110.大型设备采购合同的特点不包括（A）。A.合同金额小B.制造周期长C.技术要求高D.涉及安装调试111.大型设备采购合同的主要内容不包括（D）。A.设备的安装调试和培训B.设备的制造和检验C.设备的技术规格和性能要求D.工程施工方案112.国内物资采购合同与国际物资采购合同的主要区别不包括（D）。A.价格术语不同B.（以上都是区别）C.适用法律不同D.合同当事人不同113.材料设备采购合同的违约责任不包括（C）。A.出卖人未按约定交付标的物的违约责任B.买受人未按约定支付价款的违约责任C.罚金D.出卖人交付标的物质量不合格的违约责任114.材料设备采购合同争议的解决方式不包括（D）。A.协商B.仲裁或诉讼C.调解D.行政强制115.材料设备采购合同中，标的物的数量允许的磅差或尾差一般是（A）。A.按合同约定或行业惯例B.20%C.不允许任何误差D.10%116.FIDIC的中文全称是（B）。A.国际承包商协会B.国际咨询工程师联合会C.国际建筑师协会D.国际工程师协会117.FIDIC合同条件的特点不包括（D）。A.国际性、通用性B.责任划分明确C.严密性、公正性D.只适用于小型项目118.FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）适用于（C）。A.承包商负责设计和施工的项目B.交钥匙项目C.业主负责设计，承包商负责施工的项目D.设计-建造项目119.FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书）适用于（B）。A.纯施工项目B.承包商负责设计和施工的项目C.业主负责设计，承包商负责施工的项目D.咨询项目120.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）适用于（B）。A.纯施工项目B.承包商承担设计、采购、施工全部责任的交钥匙项目C.咨询项目D.业主负责设计的项目121.FIDIC合同条件中，工程师的角色是（C）。A.承包商的顾问B.业主的代理人C.业主委托的独立第三方，负责合同管理D.政府的代表122.FIDIC合同条件中，索赔的通知期限一般是（B）。A.56天内B.索赔事件发生后28天内C.7天内D.14天内123.FIDIC合同条件中，争端裁决委员会（DAB）的作用是（A）。A.对合同争端进行裁决，作为仲裁或诉讼前的解决方式B.最终裁决争端C.替代仲裁D.替代诉讼124.FIDIC合同条件中，开工通知的发出主体是（C）。A.承包商B.业主C.工程师D.政府125.FIDIC合同条件中，竣工时间的起算点是（C）。A.投标截止日期B.合同签订日期C.开工通知中载明的开工日期D.业主支付预付款日期126.FIDIC合同条件中，缺陷通知期（保修期）一般是（C）。A.半年B.两年C.一年（或合同约定）D.五年127.FIDIC土木工程施工分包合同条件的特点是（D）。A.规范业主与分包商的关系B.规范业主与总承包商的关系C.规范设计单位与施工单位的关系D.规范总承包商与分包商之间的权利义务关系128.FIDIC合同条件中，暂定金额（计日工）的使用权属于（A）。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商129.FIDIC合同条件中，调价公式的作用是（C）。A.固定合同价格B.降低合同价格C.根据物价指数调整合同价格，应对通货膨胀D.增加合同价格130.工程合同谈判前的审查分析不包括（D）。A.合同风险审查B.合同内容审查C.合同效力审查D.承包人利润分析131.工程合同谈判的主要内容不包括（A）。A.承包人的利润分配B.工期和质量要求C.合同价格和计价方式D.工程范围和内容132.工程合同签订的条件不包括（B）。A.意思表示真实B.必须经过公证C.当事人具有相应的民事行为能力D.合同内容合法133.工程合同履行的含义是指（C）。A.合同的变更B.合同的终止C.合同当事人按照合同约定全面完成各自义务的行为D.合同的签订134.工程合同履行管理的内容不包括（C）。A.合同履行的监督B.合同履行的跟踪C.合同的设计D.合同履行的协调135.工程项目合同分析的内容不包括（B）。A.合同的法律基础分析B.承包人的股东分析C.合同的公平性分析D.合同的完整性分析136.合同控制的方法不包括（D）。A.合同诊断B.合同监督C.合同跟踪D.行政命令137.工程合同变更的概念是指（C）。A.合同的签订B.合同的终止C.合同成立后，当事人对合同内容进行修改和补充的行为D.合同的履行138.工程合同变更的原因不包括（A）。A.承包人利润下降B.施工条件变化C.设计变更D.工程量变化139.工程合同变更的程序一般是（D）。A.直接实施变更B.业主口头通知变更C.承包人决定变更D.提出变更申请→审查批准→发出变更指令→实施变更140.工程合同变更管理的要点不包括（C）。A.做好变更记录B.及时处理变更C.追求承包人利润最大化D.准确计算变更费用141.工程项目合同信息管理的内容不包括（D）。A.合同文件的管理B.合同档案的管理C.合同数据的管理D.合同当事人的个人隐私142.合同履行中的抗辩权不包括（D）。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.（以上都是，本题选其他）D.同时履行抗辩权143.合同保全的措施不包括（A）。A.罚金B.撤销权C.代位权D.（以上都是合同保全措施）144.索赔的概念是指（C）。A.合同的解除B.业主向承包人要求罚款C.在合同履行过程中，当事人一方因对方不履行或不完全履行合同义务，或因其他非自身原因遭受损失时，向对方提出赔偿要求的行为D.承包人向业主要求增加工程款145.索赔的分类按合同依据分不包括（C）。A.合同外的索赔B.合同中明示的索赔C.工程加速索赔D.合同中默示的索赔146.索赔的分类按目的分不包括（D）。A.费用索赔B.工期索赔C.（以上都是按目的分类）D.合同变更索赔147.索赔的分类按事件性质分不包括（D）。A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.费用索赔148.索赔的起因不包括（C）。A.不可抗力B.合同变更C.承包人自身失误D.合同缺陷149.索赔的依据不包括（C）。A.合同文件B.工程惯例C.承包人的主观判断D.法律法规150.索赔的证据不包括（B）。A.招标文件、合同文件B.承包人的口头陈述C.施工记录、会议纪要D.往来函件、照片151.索赔文件的组成不包括（B）。A.索赔报告B.承包人的财务报表C.索赔信D.详细计算书和证据152.索赔工作程序的第一步是（D）。A.仲裁B.提交索赔报告C.谈判D.提出索赔意向通知153.索赔意向通知的期限一般是（B）。A.56天内B.索赔事件发生后28天内C.7天内D.14天内154.索赔报告的提交期限一般是（A）。A.索赔意向通知发出后28天内B.56天内C.7天内D.14天内155.索赔技巧不包括（B）。A.合理计算索赔金额B.夸大损失C.及时提出索赔D.充分准备证据156.反索赔的概念是指（B）。A.业主向承包人要求赔偿B.被索赔方对索赔方提出的反驳或反向索赔要求C.合同的解除D.承包人向业主要求赔偿157.反索赔的内容不包括（D）。A.提出反向索赔B.反驳对方的索赔要求C.防止对方提出索赔D.承包人的利润分析158.工期索赔的概念是指（B）。A.业主要求缩短工期B.由于非承包人原因造成工期延误，承包人要求延长工期的索赔C.承包人要求提前完工D.合同的解除159.工期索赔的计算方法不包括（B）。A.网络分析法B.平均法C.直接法D.比例类推法160.费用索赔的概念是指（D）。A.合同的解除B.业主要求减少付款C.承包人要求降低费用D.由于非承包人原因造成费用增加，承包人要求补偿费用的索赔161.费用索赔的费用构成不包括（B）。A.间接费B.承包人的利润损失C.直接费D.利润162.费用索赔的计算方法不包括（B）。A.总费用法B.平均法C.修正总费用法D.实际费用法163.工程延误的分类不包括（B）。A.不可原谅延误B.承包人利润下降导致的延误C.关键线路延误和非关键线路延误D.可原谅延误164.可原谅延误的概念是指（C）。A.业主原因造成的延误B.承包人原因造成的延误C.非承包人原因造成的工期延误，承包人有权要求延长工期D.不可抗力造成的延误165.不可原谅延误的概念是指（C）。A.非承包人原因造成的延误B.业主原因造成的延误C.承包人原因造成的工期延误，承包人无权要求延长工期，还可能承担误期赔偿D.不可抗力造成的延误166.关键线路延误的影响是（B）。A.不影响总工期B.影响总工期C.只影响费用D.只影响质量167.非关键线路延误的影响是（A）。A.在总时差范围内不影响总工期，超过总时差则影响总工期B.只影响费用C.一定影响总工期D.不影响任何工期168.误期赔偿费的性质是（A）。A.承包人因工期延误向业主支付的违约金，具有补偿性和惩罚性B.承包人的利润C.政府罚款D.业主向承包人支付的奖金169.共同延误的处理原则是（A）。A.在多种延误同时发生时，按"初始延误"原则确定责任承担方B.平均分担责任C.由业主承担全部责任D.由承包人承担全部责任170.工程合同常见争议不包括（B）。A.工期争议B.承包人股东争议C.工程价款争议D.工程质量争议171.工程合同争议的解决方式不包括（A）。A.行政命令B.协商C.仲裁和诉讼D.调解172.协商解决争议的特点是（D）。A.需要法院判决B.有强制执行力C.第三方介入D.当事人自行协商，成本低、效率高，不伤和气173.调解解决争议的特点是（A）。A.在第三方主持下进行调解，达成调解协议B.有强制执行力C.当事人自行协商D.需要仲裁裁决174.仲裁的特点不包括（C）。A.保密性和一裁终局B.专业性C.公开审理D.自愿性175.诉讼的特点不包括（D）。A.公开审理B.两审终审C.强制性D.一裁终局176.仲裁协议的作用不包括（D）。A.确定仲裁事项B.排除法院管辖权C.确定仲裁机构D.替代合同177.工程合同争议的防范措施不包括（D）。A.签订完善的合同B.建立争议预警机制C.加强合同履行管理D.追求承包人利润最大化178.工程合同争议管理的内容不包括（C）。A.争议的预防B.争议的识别C.合同当事人的个人隐私D.争议的处理179.工程合同争议的防范与管理的综合措施不包括（B）。A.完善合同条款B.追求承包人利润最大化C.建立争议快速处理机制D.加强合同履行监督180.仲裁裁决的效力是（B）。A.可以上诉B.一裁终局，具有强制执行力C.可以重新仲裁D.没有强制执行力二、多项选择题1.项目采购模式的基本形式包括（ACD）。A.DB模式B.设计模式C.EPC模式D.BOT模式E.施工模式2.传统DBB模式的特点包括（ACD）。A.业主风险较大B.工期最短C.业主分别与设计单位和施工单位签订合同D.设计-招标-建造分阶段进行E.设计和施工由一个承包商完成3.EPC模式的特点包括（ABE）。A.承包商承担设计、采购、施工全部责任B.承包商风险较大C.业主负责采购D.设计和施工分别招标E.业主介入较少4.CM模式的特点包括（ABC）。A.业主与CM经理签订合同B.设计一部分就招标施工一部分C.缩短工期D.工期最长E.设计完成后再施工5.BOT模式的特点包括（BDE）。A.承包商只负责施工B.特许期内运营回收投资C.政府直接建设运营D.期满后移交政府E.建设-运营-移交6.合同法律关系的三要素包括（AC）。A.客体B.中介C.主体D.乙方E.甲方7.合同的形式包括（ABE）。A.口头形式B.书面形式C.默示形式（法律规定必须书面的除外）D.电子形式E.其他形式8.合同订立的方式包括（CE）。A.招标B.投标C.要约D.谈判E.承诺9.要约的构成要件包括（ABE）。A.表明经受要约人承诺即受约束B.内容具体确定C.内容模糊D.希望他人向自己发出要约E.向特定人发出10.承诺的构成要件包括（BCD）。A.内容可以变更B.在要约有效期内作出C.向要约人作出D.内容与要约一致E.由第三人作出11.合同生效的条件包括（BCE）。A.必须经过鉴证B.不违反法律和社会公共利益C.当事人具有相应的民事行为能力D.必须经过公证E.意思表示真实12.无效合同的情形包括（ABC）。A.损害社会公共利益B.一方以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益C.恶意串通损害国家、集体或第三人利益D.显失公平的合同E.因重大误解订立的合同13.可撤销合同的情形包括（ADE）。A.在订立合同时显失公平的合同B.损害社会公共利益的合同C.恶意串通的合同D.因重大误解订立的合同E.一方以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同14.合同履行的原则包括（ABC）。A.诚实信用原则B.协作履行原则C.全面履行原则D.利润最大化原则E.成本最低原则15.合同终止的情形包括（ACE）。A.合同解除B.合同当事人变更C.债务人依法将标的物提存D.合同价格调整E.债务相互抵销16.违约责任的承担方式包括（BCE）。A.行政拘留B.赔偿损失C.采取补救措施D.罚金E.支付违约金17.合同纠纷的解决方式包括（ACD）。A.诉讼B.暴力解决C.协商D.调解E.行政命令18.我国招标投标活动应当遵循的原则包括（ACE）。A.公正原则B.成本最低原则C.诚实信用原则D.利润最大化原则E.公开原则19.必须进行招标的工程建设项目包括（BDE）。A.抢险救灾工程B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C.农民自建低层住宅D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目E.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目20.招标的方式包括（AC）。A.公开招标B.直接发包C.邀请招标D.议标E.谈判招标21.公开招标的特点包括（BCD）。A.以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标B.以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.选择余地大D.竞争范围广E.只邀请少数投标人22.合同类型按计价方式分包括（BDE）。A.总包合同B.成本加酬金合同C.分包合同D.单价合同E.总价合同23.总价合同的特点包括（ABE）。A.承包商承担较大风险B.适用于工程量明确、技术简单的项目C.按实际完成工程量计价D.业主承担工程量变化风险E.总价固定24.单价合同的特点包括（BCD）。A.承包商承担全部风险B.业主承担工程量变化风险C.按实际完成工程量乘以单价结算D.承包商承担单价风险E.总价固定25.评标委员会的组成要求包括（BCE）。A.全部由招标人代表组成B.其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二C.专家从专家库中随机抽取D.3人以上E.5人以上单数26.建设工程施工合同的特点包括（BCD）。A.履行期限短B.合同内容复杂、涉及面广C.合同管理的严格性D.合同履行期限长E.合同标的简单27.施工合同示范文本的组成包括（ABC）。A.协议书B.专用条款C.通用条款D.施工图纸E.工程量清单28.发包人的义务包括（ABE）。A.办理施工许可证B.提供施工场地C.组织施工D.保证工程质量E.按合同约定支付工程价款29.承包人的义务包括（ABC）。A.按期完成工程B.做好竣工验收C.保证工程质量D.办理施工许可证E.支付工程价款30.工程质量保修的范围包括（ABE）。A.供热与供冷系统B.屋面防水工程C.因使用不当造成的损坏D.因第三方造成的损坏E.地基基础工程31.FIDIC合同条件的特点包括（CDE）。A.只适用于国内项目B.只适用于小型项目C.国际性、通用性D.工程师独立管理E.严密性、公正性32.FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）适用于（BCD）。A.承包商负责设计B.承包商负责施工C.业主负责设计D.传统DBB模式E.EPC模式33.FIDIC合同条件中，工程师的职责包括（ABE）。A.质量控制B.进度控制C.承担施工质量责任D.组织施工E.费用控制34.索赔的分类按合同依据分包括（ACE）。A.合同中默示的索赔B.费用索赔C.合同外的索赔D.工期索赔E.合同中明示的索赔35.索赔的分类按目的分包括（BC）。A.工程延误索赔B.费用索赔C.工期索赔D.工程变更索赔E.工程加速索赔36.索赔的起因包括（CDE）。A.承包人利润下降B.承包人自身失误C.合同变更D.不可抗力E.业主违约37.索赔的依据包括（ABD）。A.工程惯例B.往来函件C.承包人的主观判断D.法律法规E.承包人的口头陈述38.索赔的证据包括（BDE）。A.承包人的口头陈述B.招标文件、合同文件C.承包人的财务报表D.往来函件、照片E.施工记录、会议纪要39.索赔工作程序包括（ABD）。A.提交索赔报告B.提出索赔意向通知C.直接起诉D.索赔裁决E.暴力解决40.反索赔的内容包括（ADE）。A.防止对方提出索赔B.接受对方全部索赔要求C.放弃索赔权利D.反驳对方的索赔要求E.提出反向索赔41.工期索赔的计算方法包括（ABE）。A.比例类推法B.网络分析法C.估算法D.平均法E.直接法42.费用索赔的费用构成包括（ABE）。A.利润B.直接费C.承包人的利润损失D.承包人的股东分红E.间接费43.费用索赔的计算方法包括（BCE）。A.平均法B.总费用法C.实际费用法D.估算法E.修正总费用法44.工程延误的分类包括（BCD）。A.业主决策失误导致的延误B.不可原谅延误C.关键线路延误D.可原谅延误E.承包人利润下降导致的延误45.工程合同常见争议包括（BCD）。A.业主家庭纠纷B.工程价款争议C.工期争议D.合同变更争议E.承包人股东争议46.工程合同争议的解决方式包括（BDE）。A.行政命令B.仲裁C.暴力解决D.诉讼E.调解47.仲裁的特点包括（ABE）。A.自愿性B.保密性C.公开审理D.两审终审E.专业性48.诉讼的特点包括（AD）。A.公开审理B.自愿性C.一裁终局D.强制性E.保密性49.工程合同争议的防范措施包括（ACE）。A.建立争议预警机制B.追求承包人利润最大化C.加强沟通协调D.减少合同条款E.加强合同履行管理50.监理合同的构成包括（ACE）。A.监理合同专用条件B.施工图纸C.监理合同协议书D.工程量清单E.监理合同标准条件51.监理人的权利包括（ABC）。A.工程施工进度的检查、监督权B.选择工程总承包人的建议权C.选择工程分包人的认可权D.直接指挥施工单位E.直接修改设计文件52.勘察设计合同的主要内容包括（BCD）。A.工程施工方案B.提交成果的时间和质量要求C.勘察设计费用及支付方式D.勘察设计范围和要求E.施工组织设计53.材料设备采购合同的主要条款包括（ACE）。A.标的物的名称、品种、规格和质量B.工程施工方案C.价款和结算方式D.施工组织设计E.标的物的数量和计量单位54.工程合同变更的原因包括（ACD）。A.施工条件变化B.承包人股东变更C.业主要求变更D.设计变更E.承包人利润下降55.工程合同履约管理的内容包括（BCD）。A.合同的设计B.合同变更管理C.索赔管理D.合同履行的协调E.合同的招标56.投标文件的组成包括（ABE）。A.商务和技术偏差表B.施工组织设计C.评标报告D.招标文件E.资格证明文件57.投标报价的编制依据包括（CDE）。A.评标报告B.中标通知书C.市场价格信息D.工程量清单E.设计图纸58.工程施工合同价款的调整因素包括（BCE）。A.承包人股东变更B.法律、行政法规和国家有关政策变化C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.承包人利润下降E.工程造价管理部门公布的价格调整59.工程合同风险的防范措施包括（ACE）。A.风险自留B.风险忽视C.风险减轻D.风险放大E.风险规避60.建设工程合同的特征包括（ADE）。A.合同风险大B.履行期限短C.合同标的简单D.合同履行期限长E.合同标的特殊性三、填空题1.合同法律关系的三要素是主体、客体和内容。2.合同订立的方式是要约和承诺。3.希望和他人订立合同的意思表示称为要约。4.希望他人向自己发出要约的意思表示称为要约邀请。5.受要约人同意要约的意思表示称为承诺。6.建设工程合同应当采用书面形式。7.合同履行的原则包括全面履行、诚实信用和协作履行。8.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失。9.合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。10.我国招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。11.招标的方式包括公开招标和邀请招标。12.以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标称为公开招标。13.以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标称为邀请招标。14.评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。15.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。16.中标通知书发出后，招标人和中标人应当在30日内订立书面合同。17.合同类型按计价方式分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。18.建设工程施工合同示范文本由协议书、通用条款和专用条款组成。19.屋面防水工程的最低保修期限是5年。20.供热与供冷系统的最低保修期限是2个采暖期、供冷期。21.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是2年。22.FIDIC的中文全称是国际咨询工程师联合会。23.FIDIC《施工合同条件》又称为新红皮书。24.FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》又称为新黄皮书。25.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》又称为银皮书。26.FIDIC合同条件中，索赔意向通知的期限一般是索赔事件发生后28天内。27.FIDIC合同条件中，争端裁决委员会的英文缩写是DAB。28.索赔按目的分为工期索赔和费用索赔。29.索赔按合同依据分为合同中明示的索赔、合同中默示的索赔和合同外的索赔。30.索赔工作程序的第一步是提出索赔意向通知。31.被索赔方对索赔方提出的反驳或反向索赔要求称为反索赔。32.非承包人原因造成工期延误，承包人要求延长工期的索赔称为工期索赔。33.非承包人原因造成费用增加，承包人要求补偿费用的索赔称为费用索赔。34.费用索赔的费用构成包括直接费、间接费和利润。35.工程延误按责任分为可原谅延误和不可原谅延误。36.工程延误按是否影响总工期分为关键线路延误和非关键线路延误。37.仲裁实行一裁终局制度。38.诉讼实行两审终审制度。39.工程合同争议的解决方式中，最常用的是协商。40.监理合同文件的解释顺序一般是协议书、专用条件和标准条件。41.监理报酬包括正常监理工作报酬、附加工作报酬和额外工作报酬。42.勘察设计合同应当采用书面形式。43.材料设备采购合同中，标的物的风险一般在交付时转移。44.工程合同变更的程序一般是提出变更申请、审查批准、发出变更指令和实施变更。45.合同保全的措施包括代位权和撤销权。46.定金的数额不得超过主合同标的额的20%。47.缔约过失责任发生在合同订立过程中。48.同时履行抗辩权适用于当事人互负债务且没有先后履行顺序的情形。49.不安抗辩权由先履行债务的当事人行使。50.代位权由债权人以自己的名义行使。51.撤销权的行使期限是自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内。52.合同变更应当经当事人协商一致。53.合同解除后，尚未履行的，终止履行。54.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。55.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。56.建设工程合同的订立应当采取招标方式。57.工程合同风险按来源分为业主风险、承包商风险和不可抗力风险。58.工程合同担保的方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。59.工程合同保险的主要险种包括建筑工程一切险和安装工程一切险。60.工程合同解除分为协议解除和法定解除。四、简答题1.简述合同的概念和法律特征。【参考答案】合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。法律特征：①合同是双方或多方的民事法律行为；②合同当事人的法律地位平等；③合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的；④合同依法成立后具有法律约束力。2.简述合同订立的程序。【参考答案】合同订立经过要约和承诺两个阶段：①要约：希望和他人订立合同的意思表示，内容具体确定，表明经受要约人承诺即受约束；②承诺：受要约人同意要约的意思表示，由受要约人作出，向要约人作出，内容与要约一致，在要约有效期内作出；③承诺生效时合同成立。3.简述合同生效的条件。【参考答案】①当事人具有相应的民事行为能力；②意思表示真实，即当事人的表示行为应当真实反映其内心意思；③不违反法律和社会公共利益；④合同的内容必须确定和可能；⑤法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。4.简述无效合同的情形。【参考答案】①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。无效合同自始没有法律约束力。5.简述可撤销合同的情形。【参考答案】①因重大误解订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。可撤销合同在被撤销前有效，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。6.简述合同履行的原则。【参考答案】①全面履行原则：当事人应当按照约定全面履行自己的义务，包括履行主体、标的、数量、质量、价款、期限、地点、方式等；②诚实信用原则：当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；③协作履行原则：当事人双方应当互相协作，共同完成合同义务。7.简述合同终止的情形。【参考答案】①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。8.简述违约责任的承担方式。【参考答案】①继续履行：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬；当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行；②采取补救措施：质量不符合约定的，受损害方可以要求修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等；③赔偿损失：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当赔偿损失；④支付违约金：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金；⑤定金罚则：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。9.简述必须进行招标的工程建设项目范围。【参考答案】①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。上述项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。10.简述公开招标和邀请招标的区别。【参考答案】①发布方式不同：公开招标以招标公告的方式发布，邀请招标以投标邀请书的方式发布；②邀请对象不同：公开招标邀请不特定的法人或者其他组织，邀请招标邀请特定的法人或者其他组织；③竞争范围不同：公开招标竞争范围广，选择余地大；邀请招标竞争范围有限；④适用条件不同：公开招标适用于一般项目，邀请招标适用于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目，以及采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。11.简述招投标的基本程序。【参考答案】①招标：招标人编制招标文件，发布招标公告或投标邀请书；②投标：投标人编制投标文件，在投标截止时间前送达投标文件；③开标：在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；④评标：由依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法进行评审；⑤中标：招标人根据评标委员会的评标报告确定中标人，发出中标通知书；⑥签订合同：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。12.简述总价合同、单价合同和成本加酬金合同的特点和适用范围。【参考答案】①总价合同：总价固定，承包商承担较大风险，适用于工程量明确、技术简单、工期较短的项目；②单价合同：按实际完成工程量乘以单价结算，业主承担工程量变化风险，承包商承担单价风险，适用于工程量难以确定、工期较长的项目，是工程建设中最常用的合同类型；③成本加酬金合同：业主承担项目全部成本风险，承包商获取酬金，适用于紧急工程、新型工程、风险较大的工程，业主对承包商信任度较高时采用。13.简述建设工程施工合同的概念和特点。【参考答案】建设工程施工合同是发包人与承包人就工程施工任务达成的明确双方权利义务关系的协议。特点：①合同标的特殊性：建设工程产品具有固定性、多样性、体积庞大等特点；②合同履行期限长：工程建设周期长，受自然条件和社会条件影响大；③合同内容复杂、涉及面广：涉及质量、工期、造价、安全、环保等多方面内容；④合同管理的严格性：受国家法律法规和政策的严格监管；⑤合同风险大：合同履行过程中面临多种风险。14.简述发包人的主要义务。【参考答案】①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件；②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点；③开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要；④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料；⑤办理施工许可证及其他施工所需证件、批件；⑥确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人；⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；⑧按合同约定支付工程价款；⑨按合同约定组织竣工验收。15.简述承包人的主要义务。【参考答案】①按合同约定组织施工，严格按照设计图纸和施工技术标准施工；②保证工程质量，建立健全质量保证体系；③按期完成工程，确保工程在合同约定的工期内竣工；④做好施工安全管理，建立健全安全生产责任制；⑤做好文明施工，保护施工现场环境；⑥接受工程师的监督和管理；⑦做好竣工验收准备工作，提交完整的竣工资料；⑧在保修期内承担保修义务。16.简述工程质量保修的范围和最低保修期限。【参考答案】保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。最低保修期限：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。17.简述FIDIC合同条件的特点。【参考答案】①国际性、通用性：FIDIC合同条件在国际工程承包中被广泛采用，具有国际通用性；②严密性、公正性：合同条款逻辑严密，责任划分明确，兼顾业主和承包商双方利益；③工程师独立管理：工程师作为业主委托的独立第三方，负责合同管理，公正处理合同事务；④索赔和争议处理机制完善：规定了详细的索赔程序和争议处理机制（DAB）；⑤风险分担合理：合理分配业主和承包商之间的风险。18.简述FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）的适用范围。【参考答案】新红皮书适用于业主负责设计，承包商负责施工的项目，即传统的设计-招标-建造（DBB）模式。具体特点：①业主负责提供设计图纸；②承包商只负责施工，不负责设计；③工程师负责合同管理；④合同计价方式通常为单价合同，但也可以是总价合同；⑤适用于房屋建筑和土木工程；⑥业主承担设计风险和工程量变化风险，承包商承担施工风险和单价风险。19.简述索赔的概念和分类。【参考答案】索赔是指在合同履行过程中，当事人一方因对方不履行或不完全履行合同义务，或因其他非自身原因遭受损失时，向对方提出赔偿要求的行为。分类：①按合同依据分：合同中明示的索赔、合同中默示的索赔、合同外的索赔；②按目的分：工期索赔、费用索赔；③按事件性质分：工程延误索赔、工程变更索赔、工程加速索赔、不可抗力索赔、合同终止索赔等；④按索赔主体分：承包商向业主的索赔、业主向承包商的索赔（反索赔）。20.简述索赔的起因。【参考答案】①合同变更：设计变更、工程量变化、施工条件变化等；②合同缺陷：合同条款不完整、不明确、矛盾等；③不可抗力：自然灾害、战争、社会动乱等；④业主违约：未按约定提供施工条件、未按约定支付工程款等；⑤工程师指令错误：工程师发出错误的指令或延误审批等；⑥施工条件变化：地质条件与勘察报告不符、地下障碍物等；⑦法律法规变化：国家法律法规、政策变化导致费用增加或工期延长；⑧其他第三方原因：材料供应商违约、运输延误等。21.简述索赔的依据和证据。【参考答案】索赔的依据：①合同文件：包括合同协议书、中标通知书、投标书、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单等；②法律法规：国家和地方的法律法规、政策文件；③工程惯例：行业通行的做法和惯例；④合同履行过程中的文件：会议纪要、往来函件、工程师指令等。索赔的证据：①招标文件、合同文件及附件；②施工记录：施工日志、施工记录、质量检查记录、隐蔽工程验收记录等；③会议纪要：各种会议的纪要和记录；④往来函件：业主、工程师、承包商之间的往来函件、传真、电子邮件等；⑤照片和影像资料：工程进度、质量、事故等的照片和影像资料；⑥气象资料：天气、温度、降雨等气象记录；⑦工程验收报告：各阶段工程验收报告；⑧财务凭证：工程款支付凭证、材料采购发票、工资单等。22.简述索赔工作程序。【参考答案】①提出索赔意向通知：索赔事件发生后，承包人应在合同约定的期限内（一般为28天）向工程师发出索赔意向通知，表明索赔意向；②提交索赔报告：在发出索赔意向通知后，承包人应在合同约定的期限内（一般为28天）提交详细的索赔报告，包括索赔依据、索赔金额、工期延长天数、证据材料等；③索赔谈判：工程师对索赔报告进行审查，与承包人进行谈判，协商解决索赔问题；④索赔裁决：如果谈判不成，工程师可以作出索赔处理决定，当事人对决定不服的，可以按合同约定提交仲裁或诉讼。23.简述反索赔的概念和内容。【参考答案】反索赔是指被索赔方对索赔方提出的反驳或反向索赔要求。内容：①反驳对方的索赔要求：审查对方索赔的依据是否充分、证据是否确凿、计算是否正确、程序是否合规，找出对方索赔中的漏洞和不合理之处，予以反驳；②提出反向索赔：针对对方违约或未履行合同义务给己方造成的损失，向对方提出索赔要求；③防止对方提出索赔：在合同履行过程中，严格履行合同义务，做好合同管理，减少对方索赔的机会和理由。24.简述工期索赔的概念和计算方法。【参考答案】工期索赔是指由于非承包人原因造成工期延误，承包人要求延长工期的索赔。计算方法：①网络分析法：利用网络计划图分析延误事件对关键线路的影响，计算工期延长天数，是最科学的方法；②比例类推法：按工程量或造价的比例类推工期延长，适用于工程量增加导致的工期索赔；③直接法：如果延误事件直接影响关键线路上的工作，且影响时间明确，可以直接计算工期延长天数；④工时分析法：按增加的工时数和劳动生产率计算工期延长。25.简述费用索赔的概念和费用构成。【参考答案】费用索赔是指由于非承包人原因造成费用增加，承包人要求补偿费用的索赔。费用构成：①直接费：人工费、材料费、施工机械使用费、措施费等直接用于工程施工的费用；②间接费：管理费、规费等为组织和管理工程施工所发生的费用；③利润：承包人应获得的利润，一般在工程变更、合同终止等情况下可以索赔利润，在工程延误等情况下一般不能索赔利润；④利息：由于业主延迟支付工程款或索赔款，承包人可以要求支付利息。26.简述工程延误的分类和处理原则。【参考答案】分类：①按责任分：可原谅延误（非承包人原因造成的延误，承包人有权要求延长工期）和不可原谅延误（承包人原因造成的延误，承包人无权要求延长工期，还可能承担误期赔偿）；②按是否影响总工期分：关键线路延误（影响总工期）和非关键线路延误（在总时差范围内不影响总工期，超过总时差则影响总工期）；③按延误事件是否同时发生分：单一延误和共同延误。处理原则：①可原谅延误：承包人有权要求延长工期，如同时造成费用增加，还可以要求