2024年全国监理工程师之合同管理考试黑金试题

全监理工程师考试重点试题精编

注意事项：

1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

4,请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

（参考答案和详细解析均在试卷末尾）

一、选择题

1、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历

2、金属幕堵在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪

一项是正确的？（）

A.厚度不小于3mm的铝板

B.厚度不小于3mm的铝塑复合板

C.厚度不小J-5mm的蜂窝铝板

D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

3、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务

4、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，仍保留对施工合同履行阶段的事项提出索赔的权利

C.承包人提交的最终结清申请单中，不得对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于对竣工日期后发生的事项提出索赔要求

5、关于评标委员会的说法，正确的是（）o

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他

承包商修复

7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全

的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策

8、()反映了烹调过程中，食物总质量的变化。

A.重量损失因子(WLF)

B.重量保留常数(WRC)

C.重量损失系数(WLI)

D.重量保留因子(WRF)

9、工程施工合同(ECC)中，()是对核心条款的补充和细化。

A.合同条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款

10、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009

年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28

日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

11、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()o

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

12、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金

13、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划〃是指由（）

的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

14、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸

货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

15、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。G月2日监理人发出开工指示，由于

承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械

迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范

文本）》，该工程的开工日期应为（）

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

16、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双

方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

17、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险"和"第三者责任险”的正确

做法是（）o

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

25、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交

文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

26.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时：工确的解释顺序应为0

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

27、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）（＞

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

28、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？（）

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm,采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于

200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小

于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱

底板

29、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成佗损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

30、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

31、工程招标代理的被代理人是（）

A.分包单位

B.监理单位

C.发包人

D.承包人

32、()是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

33、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的()。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审

34、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主:和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单FI

D.结清单生效日

35、设计施工总承包合同模式下，()是对"发包人要求〃的响应文件，作为合同文件的组

成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

36、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

37、被保险人在()期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险

保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

38、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标

保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额

应当为()万元。

A.16

B.14

C.12

D.10

39、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或

在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

A.7

B.14

C.28

D.42

40、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部

单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.GO%

41、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按

月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划

进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。

承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）o

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

42、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变

更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

43、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用

D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

44、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪•条有误？（）

A.60mm厚条板不得单独用作隔墙

B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚

C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m

D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施

45、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

46、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

47、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之

日止。

A.工程竣工验收

B.1：程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

48、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果

表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

49、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度

50、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标

人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

二、多选题

51、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

52、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采生书面形式

53、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表

明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为（）

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿

54、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件

55、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于

资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

56、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

57、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

58、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产,

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就

该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押

59、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

60、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍

不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

61、合同法律关系害体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

b2、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在

使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

63、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复

杳整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况卜.竣工□为（）。

A.承包人提交竣工验收中请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

64、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工

程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对•承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人

同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质最不符合合同要求的，由此造

成的费用增加和工期延误由承包人承担

65、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

66、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

67、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行日请贷款提供抵押担保，并在登记机

关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

68、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，

保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

69、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于

债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.如果物保由债务人自己提供，应当先物保后人保

B.如果物保由第三人提供，应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当先物保后人保

70、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.审查标准

71、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时,

可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

72、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

73、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应

当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.T程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责仃

D.与承包单位承担共同责任

74、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

乃、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

76、以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地卜暗挖工程

C.大爆破JL程

D.深水作业工程

77、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确

切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设各货款。采购方暂停支付设备货款的

行为行使的是（）

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

78、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任

B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任

C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销

79-.勘察合同中，属于发包人义务的是（

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范

80、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监

理人递交最终索赔意向通知书

B.按合理时问问隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人

递交最终索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监

理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人

递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知

书

81、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否

决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其

评价值高低进行排序

82、投标人递交的投标保证金形式不可以是（）。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

83、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为（）

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

84、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）o

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

85、（2017年真题）根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监

理人在暂估价内直接确定价格的是（

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

86、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该

知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应足承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

87、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙

丙之间买卖工程机械合同的效力是（）

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

88、（2014年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，

勘察设计费分解的原则是（）。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

89、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

90、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

c..与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

91、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

92、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

93、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移

的时间为（相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时

94、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是（）。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

95、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购

方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由O负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

96、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

97、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时,

应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

98、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划"

99、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

100、设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是（）。

A.与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算

价格的方式不同

B.承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单

C.清单价格费用的总和为签约合同价

D.承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用

参考答案与解析

1、答案：C

本题解析：

2021教材P30

知识点：设计能力和经验审查。选项ABD均属于考查的范围，但最重要的是选C。

2、答案：D

本题解析：

《金属与石材幕墙工程技术规范》规定：441防火层应采取隔离措施，应根据防火材料的

耐火极限，决定防火层的厚度与宽度，并应在楼板处形成防火带。幕墙的防火层必须采用经

防腐处理且厚度不小于l-5mm的耐热钢板，不得采用铝板。防火层的密封材料应采用防火

密封胶。

3、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P76-78

建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设

计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等

级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可

以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。

4、答案：A

本题解析：

1、承包人提出索赔的期限（“买定离手”）

--------施工阶段---------丁---------续陷费任期一

<—竣工阶段—>

o--------------------------------------------6-----------------------6------------

开工提交竣工验收申请颁发工程承发竣工

（竣工日期）接收证书付款证书

（1）竣工阶段承包人接受了监理人提交并经发包人签认的竣工付款证书后，不能再对施工

阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求。

（2）缺陷责任期满，承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发

生的索赔。

（3）提出索赔的期限至承包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的

权利。

5、答案：A

本题解析：

教材P43

［考点］评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C

错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、

经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于

成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单

中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式

确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。

6、答案：B

本题解析：

本题考查的是FIDIC《施工合同条件》中建设单位凭履约保函索赔情形。选项B,试车未达

合格，可进行第二次试车，（本知识点新教材已经删除）

7、答案：C

本题解析：

本题考查的是监理人的权利。在业务紧急的情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已

超过r委托人授权而不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。（木

知识点新教材已经删除）

8、答案：D

本题解析：

重量保留因子（WRF）反映了烹调过程中，食物总质量的变化（水分、蛋白、碳水化合物、

脂肪等）。一般计算公式为：WRF%=烹调后食物的质量（g）+烹调前食物的质量（g）xl00%o

9、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P162-163

主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。因此，本题

的正确答案为Bo

10、答案：D

本题解析：

本题考查的是设计合同生效时间。设计人收到定金时间就是设计期限起始时间。（本知识点

新教材已经删除）

11、答案：B

本题解析：

本题考查重点是"担保方式一一保证"。我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、

留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行

债务或者承担责任的行为，因此，本题的正确答案为B。

12、答案：D

本题解析：

招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术'经济等方面的专业人员，具有编制

招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。

13、答案：B

本题解析：

教材P98

本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划"。

14、答案：B

本题解析：

教材P144

本题考查材料采购合同履行管理。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方,

合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

15、答案：A

本题解析：

如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已屈至，但承包人的开工准备还不满

足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

16、答案：C

本题解析：

2021教材P90

知识点：施工合同标准文本。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体

招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或

标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。

17、答案：D

本题解析：

2021教材P95

知识点：明确保险责任。标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施

工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和

“第三者责任保险〃，并承担办理保险的费用。

18、答案：B

本题解析：

本题考查的是施工合问标佳义小。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合I可时采用

的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P76。

19、答案：D

本题解析：

2021教材P62

知识点：材料设备采购招标特点。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非

标准部件则属于加工承揽合同。

20、答案：A

本题解析：

在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。发包人和承包人接受评审意见的，

由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。在仲裁或诉讼结束前应暂

按总监理工程师的确定执行。第八章建设工程材料设备采购合同管理

21、答案：B

本题解析：

本题考查的是工程设计招标概述。设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多

关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资

效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。参见教材P46。

22、答案：C

本题解析：

本题考查重点是"建设工程材料设备采购合同的分类〃。分期付款的买受人未支付到期价款的

金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖

人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。因此，木题的正确答案为C。

23、答案：B

本题解析：

教材P26〜29

本题考查的是工程设计招标管理。选项A错误，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者

邀请招标；选项C错误，招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上具备承担招标项目

设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标；选项D错误，我国对从事

建设工程设计活动的单位，实行资质管理制度，在工程设计招标过程中，招标人应初步审查

投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致，是否具备从事设计仃•务的资格。

24、答案：D

本题解析：

2021教材P152〜153

知识点：《施工合同条件》中各方责任和义务。选项A,属于承包商的主要责任和义务；选

项BC,属于业主的主要责任和义务。

25、答案：B

小题解析：

（―）承包人文件

1、承包人文件是指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其

他文件，其中最主要的是设计文件。

2、需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间，还需约定监理人

对承包人提交文件应批准为合理期限。

3、监理人未在约定的期限内提出否定的意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工

作。不论是监理人批准或视为已批准的承包人文件，均不影响监理人在以后拒绝该项工作的

权力。

26、答案：C

本题解析：

合同文件的解释顺序为：施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条

款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预

算书。

27、答案：B

本题解析：

本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同（选项A和3）适用于签订合同时价格已经确定

的合同;选项A适用于固定价格承包;选项B适用于采用综合单价计量承包。参见教材P142。

28、答案：D

本题解析：

《民用建筑设计通则》规定：681电梯设置应符合下列规定：......6机房应为专用的房间，

其围护结构应保温隔热，室内应有良好通风、防尘，宜有自然采光，不得将机房顶板做水箱

底板及在机房内直接穿越水管或蒸汽管；……o

29、答案：B

本题解析：暂无解析

30、答案：B

本题解析：

以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，澄清时不得说明问题的来源。如果澄清文件

发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。

31、答案：C

本题解析：

本题考查的是代理的种类，工程招标代理的被代理人是发包人，一般是工程项目的所有人或

者经营者，即项目法人或通常所称的建设单位。

32、答案：B

本题解析：

本题考查重点是"建设工程材料设备采购合同的分类〃。试用买卖，是指出卖人允许买受人试

验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。因此，本题的正确答案为B.

33、答案：B

本题解析：

本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。与产品或过程有关要求的评审。保证

合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文

件之间没有矛盾。

34、答案：D

本题解析：

合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

35、答案：C

本题解析：

知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对"发

包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。教材P123。

36、答案：C

本题解析：

《标准施工招标文件》合同附件格式包括合同协议书、预付款担保、履约担保。

37、答案：C

本题解析：

在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指

定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保

险金额。

38.答案：D

本题解析：

投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。

39、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P153-157

工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他

期限内，做出回应。

40、答案：D

本题解析：

2022/2021版教材P145

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后

28日内，向卖方支付合同价格的60%。

41、答案：B

本题解析：

202U/2U21版教材P99

本题考查重点是〃合同履行涉及的几个时间期限"。”合同工期”指承包人在投标函内承诺完成

合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。

合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。本题的合同工期为20个月，施工

期为21个月，所以工程延误1个月。因此，本题的正确答案为

42、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P109

本题考杳的是变更估价。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价

原则，商定或确定变更价格。

43、答案：D

本题解析：

2021教材P123

知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的〃价格清单"，指承包人按投

标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸

的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设

计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、

竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

44、答案：C

本题解析：

条板墙体厚度应满足建筑防火、隔声、隔热等功能要求。单层条板墙体用作分户墙时其厚度

不宜小于120mm；用作户内分隔墙时，其厚度不小于90mm。由条板组成的双层条板墙体

用于分户墙或隔声要求较高的隔墙时，单块条板的厚度不宜小于60mm。轻质条板墙体的限

制高度为：①60mm厚度时为3.0m；②90mm厚度时为4.0m；③120mm厚度时为5.0m,

45、答案：D

本题解析：

本题考查的是发包人义务，施工准备阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组

织设计交底；（3）约定开工时间。

46、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P99

”合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更

和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。

47、答案：C

本题解析：

教材P90

［考点］施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证

书日止。

48、答案：D

本题解析：

本题考查的是施工质量管理。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同

价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期

不予顺延。

49、答案：A

本题解析：

2021教材P81

知识点：勘察合同价款的确定。实行发包人签证制度，由发包人代表对实施的勘察项目数量、

质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

50、答案：A

本题解析：

2021教材P7

知识点：合同法律关系的构成。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具

有法人资格或法人的授权书。

51、答案：B

本题解析：

暂知识点:工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但

暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项A,该笔款项属于签约合同价的

组成部分。选项B,暂估价内的专业工程一定发生。教材P104。

52、答案：D

木题解析：

教材P5

［考点］评标、决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、

说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明：选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明

不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细

微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。

53、答案：A

本题解析：

无论工程师足否参加了验收，当共对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽

的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖

或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损

失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

54、答案：A

本题解析：

本题考查的是合同法律关系。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、

变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

55、答案：B

本题解析：

5、定金罚则

（1）给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；

（2）收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。

56、答案：C

本题解析：

设计施工总承包合同的优点：①单一的合同责任；②固定工期、固定费用；③可以缩短建

设周期；④减少设计变更；⑤减少承包人的索赔。

57、答案：D

本题解析：

教材P21

本题重点考查保险期间。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新

开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保

险期间的约定。

58、答案：B

本题解析：

知识点:担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债

权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押

权人有权在最高债权额限境内就该担保财产优先受偿.最高额抵押权设立前已经存在的债权,

经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。教材P15。

59.答案：C

本题解析：

本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到

发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

60＞答案：C

本题解析：

知识点:违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承

包人发出解除合同通知。教材P113。

61、答案：C

本题解析：

考点:。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在

特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见

教材P6o

62、答案：C

本题解析：

知识点:调价公式。惩罚违约者原则，承包人违约则就低原则。教材PlUb

63、答案：A

本题解析：

竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发

工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍

为承包人提交竣工验收申请报告的日期。

64、答案：D

本题解析：

2021教材P103

本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量

不符合合同要求，由此增和的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证

明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

65、答案：B

本题解析：

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等

级低的单位确定资质等级，

66、答案：C

本题解析：

教材P162

［考点］英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。

67、答案：A

木题解析：

（二）抵押1•抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一

定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权

依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人,

也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。

68、答案：C

本题解析：

本题考核的是保证期间。一般保证的保证人未约定保证期间的.保证期间为主债务履行期届

满之日起6个月。

69、答案：A

本题解析：

人保物保

4

0保证抵押质押留置

债务人

债务人

担保人只能第三人或者第三只能债务人只能f

或者第三人

人

不动产、动货币（特殊动

担保物—动产、权利动产

产产）

不动产：合动产：合

债务到期十

同+登记同+交付合法占有十

设立

签订保证合同权利：合同一关系合同+交付

条件

动产：合同同+交付/《企业之间

除外）

登记

般保证：先空付定金一方

债务人，后保j没收定

证人以担保财产折价、拍卖、变卖所得价款优金

实现

连带费任保先受偿，超过使权数额的部分归担保人所

方式收受定金一方

证：任意选择有，不足部分由债务人清偿.

违约，双倍返

债务人或保证

还定金

人

被担保的侵权既有物的担保又有人的担保，对债权实现没有约定或齐不明确：

人保与（1）如果物保由债保人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权;

物保竞

（2（如果物保由第三人提供,使权人胆就物的担保实现债权，也可以要求

合

保证人承担保证责任；

<3）提供担保的第三人承担担保责任后，仃权向债务人追偿。

CD促使依务人履行债务、担保债权人权利的实现：

共同点（2）担保合同是被担保合同的从合同：主合同无效/转移/消灭，从合同也无

效/转移/消灭.

70、答案：C

本题解析：

有限数量制和合格制的选择，是招标人基于潜在投标人的多少以及是否需要对人数进行限制。

二者并无本质或重要区别；审查程序、因素、标准，申请文件澄清；二者不同仅在于有限数

量制在通过详细审查的申请人数量超过规定数量时，需要进行打分量化，排序选取合格者。

71、答案：A

本题解析：

2021教材P94

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。定值权重与可调因子变值权重之和为1

72、答案：B

本题解析：

2021教材P13

知识点：担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。

但是，以下组织不能作为课证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机

构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外

国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的

事业单位、社会团体。

73、答案：A

本题解析：

木题考查的是民事责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设

单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。参见教材P12。

74、答案：A

本题解析：

教材P17

本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是

投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标:二是中标人在规定期限内无正当理

由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修E;三是中标人根据规定未能提交履

约保证金；四足投标人采用不正当的手段骗取中标。

75、答案：D

本题解析：