2026年造价工程师考试《工程造价管理》全真模拟试卷（附答案）

2026年造价工程师考试《工程造价管理》全真模拟试卷（附答案）考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程造价管理的基本任务是指（）。A.对工程造价进行预测、计划、控制、核算、分析和评价B.制定工程造价管理相关法律法规C.进行工程项目的招标投标工作D.提供工程造价咨询服务2.全过程造价管理的核心是（）。A.设计阶段的造价控制B.招标投标阶段的造价管理C.施工阶段的造价控制D.竣工结算阶段的造价管理3.工程造价的构成中，属于建筑安装工程费的是（）。A.设备购置费B.工器具购置费C.施工单位二次搬运费D.工程保险费4.在工程造价管理中，采用价值工程的主要目的是（）。A.降低工程项目的投资总额B.提高工程项目的功能水平C.在保证功能的前提下，降低工程项目的成本D.优化工程项目的施工方案5.下列关于工程造价计价依据的说法，错误的是（）。A.工程造价计价依据是进行工程造价计算的基础B.工程造价计价依据包括国家、行业、地区、企业四级C.工程造价计价依据具有时效性D.工程造价计价依据是固定不变的6.工程量清单计价模式的核心是（）。A.工程量清单的编制B.工程单价的确定C.工程合价的计算D.工程造价的动态管理7.某项目投资1000万元，预计年净收益为150万元，项目寿命期10年，折现率10%，则该项目的净现值（NPV）约为（）。A.379万元B.620万元C.830万元D.1000万元8.在工程经济中，衡量项目盈利能力的静态指标是（）。A.内部收益率（IRR）B.净现值率（NPVR）C.投资回收期（PP）D.资金周转率9.资金时间价值产生的主要原因是（）。A.资金的流动性B.资金的风险性C.资金的增值性D.资金的流动性偏好和通货膨胀10.某项目年初投资100万元，年末收益20万元，年利率5%，则该项目一年后的终值（FV）为（）。A.100万元B.105万元C.110万元D.115万元11.将1000万元投资于一项收益率为8%的基金，每年复利计息一次，5年后的未来价值（FV）为（）。A.1469.33万元B.1500万元C.1586.64万元D.1648.64万元12.在工程经济分析中，年金是指（）。A.一次性支付的款项B.定期等额收付的款项C.不定期支付的款项D.以上都不是13.某项目年等额净收益A为80万元，寿命期n为10年，折现率i为10%，则该项目的现值（PV）约为（）。A.496.7万元B.568.6万元C.614.5万元D.720.0万元14.下列关于设备租赁的说法，正确的是（）。A.租赁设备比购买设备初始投资大B.租赁设备不能获得设备的所有权C.租赁设备适用于所有工程项目D.租赁设备的资金成本率一定高于银行贷款利率15.在设备更新经济分析中，不考虑沉没成本的原因是（）。A.沉没成本是过去已经发生的费用B.沉没成本不能带来未来的经济效益C.沉没成本会影响未来的现金流D.以上都是16.工程项目招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.公开招标和竞争性谈判C.邀请招标和竞争性磋商D.竞争性谈判和竞争性磋商17.招标文件应包括的内容有（）。A.招标公告或投标邀请书B.投标人须知、招标项目技术要求C.评标标准和方法、合同主要条款D.以上都是18.招标控制价（最高投标限价）应按照（）编制。A.招标文件要求的市场价格B.建设行政主管部门发布的计价标准C.招标文件规定的计价方法和计价依据D.投标人报价的平均值19.工程施工合同按照合同价款约定方式不同，可分为（）。A.固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同B.可调总价合同、可调单价合同、成本加酬金合同C.固定总价合同、可调总价合同、成本加酬金合同D.固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同20.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）包括（）。A.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款B.招标文件、投标文件、中标通知书C.工程量清单、预算书、结算书D.施工组织设计、进度计划、质量保证体系21.在施工合同履行过程中，发生工程变更，变更程序包括（）。A.变更提出、变更确认、变更实施B.变更调查、变更评估、变更审批C.变更通知、变更协商、变更记录D.变更申请、变更审核、变更实施22.施工过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用包括（）。A.工地人员窝工费B.材料价格上涨费C.利息损失费D.以上都是23.索赔的证据应满足的要求是（）。A.真实性、及时性、关联性、合法性B.完整性、准确性、相关性、时效性C.真实性、准确性、关联性、合法性D.完整性、及时性、关联性、合法性24.工程索赔的解决方式有（）。A.协商、调解、仲裁、诉讼B.招标、投标、开标、评标C.签约、履约、违约、索赔D.设计、施工、监理、验收25.工程进度款的支付通常按照（）进行。A.合同约定、工程形象进度、工程量审核B.招标文件、投标文件、中标通知书C.工程量清单、预算书、结算书D.施工组织设计、进度计划、质量保证体系26.工程变更引起合同价款调整时，调整的原则是（）。A.合理补偿原则、市场定价原则、合同优先原则B.公平原则、公开原则、公正原则C.效率原则、经济原则、技术原则D.以上都不是27.竣工结算是指（）。A.工程项目竣工验收后，承包人与发包人办理的工程款结算B.工程项目招标时，确定的项目总造价C.工程项目施工过程中，分阶段进行的进度款支付D.工程项目设计阶段，进行的工程造价预测28.工程造价咨询企业的资质等级分为（）。A.甲级、乙级B.一级、二级、三级C.高级、中级、初级D.大型、中型、小型29.工程造价咨询合同应由（）签订。A.发包人与工程造价咨询企业B.承包人与工程造价咨询企业C.工程造价咨询企业与监理单位D.发包人与承包人30.工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.工程造价的确定与控制、工程招标代理、工程监理B.工程造价的确定与控制、工程招标代理、政府采购代理C.工程造价的确定与控制、工程造价鉴定、工程招标代理D.工程造价的确定与控制、工程造价鉴定、工程监理31.工程造价鉴定是指（）。A.人民法院依法对工程造价进行鉴定评估的活动B.工程造价咨询企业对工程造价进行的咨询活动C.工程造价管理部门对工程造价进行的审核活动D.发包人对承包人报价进行的审核活动32.工程造价咨询人员的职业道德规范包括（）。A.独立、客观、公正、廉洁B.诚实、守信、敬业、勤奋C.科学、严谨、创新、高效D.以上都是33.工程风险管理过程包括（）。A.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控B.风险识别、风险分析、风险应对、风险控制C.风险识别、风险评价、风险转移、风险规避D.风险识别、风险预测、风险应对、风险处理34.风险识别的方法包括（）。A.专家调查法、头脑风暴法、检查表法B.调查问卷法、德尔菲法、风险清单法C.敏感性分析、蒙特卡洛模拟、决策树分析D.回归分析、相关分析、方差分析35.工程风险应对策略包括（）。A.风险回避、风险减轻、风险转移、风险接受B.风险预防、风险控制、风险分担、风险自留C.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控D.风险预测、风险分析、风险处理、风险报告36.工程保险的主要作用是（）。A.预防工程风险B.减轻工程风险C.转移工程风险D.消除工程风险37.工程建设程序通常包括（）。A.项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目竣工阶段B.项目提议阶段、项目评估阶段、项目审批阶段、项目实施阶段C.项目规划阶段、项目设计阶段、项目施工阶段、项目验收阶段D.项目立项、项目可行性研究、项目设计、项目施工、项目竣工验收38.工程项目可行性研究报告的主要内容不包括（）。A.项目概况B.市场预测C.资金筹措D.工程量清单39.工程设计阶段影响工程造价的程度约为（）。A.5%-10%B.10%-15%C.15%-25%D.25%-35%40.工程施工图设计文件应包括（）。A.设计说明、图纸、计算书、工程量清单B.设计说明、图纸、工程量清单、标准规范C.设计说明、图纸、计算书、标准规范D.设计说明、图纸、计算书、工程量清单、标准规范41.工程施工招标文件应包括（）。A.招标公告、投标人须知、评标标准和方法、合同主要条款B.招标投标法、建设工程施工合同（示范文本）、工程量清单计价规范C.项目可行性研究报告、设计说明、施工图纸D.工程造价咨询合同、监理合同、施工合同42.工程施工投标文件应包括（）。A.投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书B.施工组织设计、项目管理机构、投标报价、已标价工程量清单C.项目可行性研究报告、设计说明、施工图纸D.工程造价咨询报告、监理规划、施工方案43.工程合同履行过程中，发生不可抗力事件，合同双方应（）。A.采取措施防止损失扩大，并根据事件影响调整合同B.解除合同，并承担违约责任C.延期履行合同，并免除全部责任D.照常履行合同，并承担全部风险44.工程变更引起合同价款调整时，承包人应在收到变更指示后（）天内提出变更估价报告。A.7B.14C.21D.2845.工程索赔的时效性要求是，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向发包人提交索赔通知。A.7B.14C.21D.2846.工程进度款支付周期通常为（）。A.一个月B.两个月C.三个月D.六个月47.工程竣工结算应在工程竣工验收后（）天内完成。A.7B.14C.21D.2848.工程造价咨询合同应由（）签字盖章。A.发包人代表、承包人代表B.工程造价咨询企业法定代表人或其授权人C.项目经理、造价工程师D.监理工程师、造价工程师49.工程造价咨询企业不得与被咨询项目的（）有利害关系。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人50.工程造价咨询人员应当保守在执业活动中知悉的（）。A.商业秘密B.技术秘密C.个人隐私D.以上都是51.工程风险是指在工程项目建设过程中，可能发生的（）。A.机会和威胁B.机会和收益C.威胁和损失D.收益和成本52.工程风险管理的目标是在可接受的风险水平内，实现工程项目的（）。A.投资目标、进度目标、质量目标B.投资目标、进度目标、安全目标C.投资目标、质量目标、环境目标D.进度目标、质量目标、安全目标53.工程风险识别的方法包括（）。A.检查表法、头脑风暴法、专家调查法B.敏感性分析、蒙特卡洛模拟、决策树分析C.回归分析、相关分析、方差分析D.以上都不是54.工程风险应对策略中，风险转移是指（）。A.通过采取措施消除风险B.通过采取措施减轻风险C.通过合同或保险将风险转移给第三方D.通过采取措施接受风险55.工程保险按承保风险不同，可分为（）。A.财产保险、责任保险、信用保险B.财产保险、责任保险、人身保险C.责任保险、信用保险、保证保险D.财产保险、保证保险、人身保险56.工程建设程序中，项目决策阶段的主要工作包括（）。A.项目建议书、可行性研究报告、项目评估B.项目设计、项目施工、项目验收C.项目规划、项目设计、项目施工D.项目立项、项目招标、项目施工57.工程设计阶段影响工程造价的关键环节是（）。A.方案设计B.初步设计C.施工图设计D.以上都是58.工程施工招标文件中，招标控制价（最高投标限价）应（）。A.在招标文件中公布B.在投标截止后公布C.由评标委员会确定D.由招标人自行确定59.工程施工合同履行过程中，发生工程变更，承包人应（）。A.按照变更指示执行B.提出变更建议C.拒绝变更D.与发包人协商变更60.工程造价咨询企业资质等级越高，其业务范围（）。A.越小B.越受限C.越大D.越固定二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）61.工程造价管理的职能包括（）。A.策划职能B.组织职能C.协调职能D.控制职能E.创新职能62.工程造价的构成中，属于工程建设其他费用的是（）。A.勘察设计费B.建设单位管理费C.工程保险费D.施工机构迁移费E.勘察费63.工程经济分析方法包括（）。A.盈利能力分析B.清偿能力分析C.价值工程D.敏感性分析E.蒙特卡洛模拟64.资金时间价值的影响因素包括（）。A.资金数量B.利率C.时间D.通货膨胀E.风险65.年金的形式包括（）。A.永续年金B.即付年金C.普通年金D.递延年金E.预付年金66.设备更新经济分析的方法包括（）。A.低劣化数值法B.经济寿命法C.净现值法D.内部收益率法E.投资回收期法67.工程项目招标方式的特点包括（）。A.公开招标公开、公平、公正B.邀请招标效率高、成本较低C.公开招标竞争激烈、选择范围广D.邀请招标有利于发挥招标人优势E.以上都是68.招标文件应包括的内容有（）。A.招标公告或投标邀请书B.投标人须知、评标标准和方法C.招标项目技术要求、勘察设计费D.合同主要条款、工程量清单E.工程建设其他费用69.工程施工合同按照合同价款约定方式不同，可分为（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.成本加酬金合同D.可调总价合同E.以上都是70.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）包括（）。A.合同协议书B.通用合同条款C.专用合同条款D.招标文件E.投标文件71.施工合同履行过程中，工程变更的处理程序包括（）。A.变更提出B.变更确认C.变更实施D.变更估价E.变更支付72.工程索赔的原因包括（）。A.发包人原因B.承包人原因C.工程变更D.不可抗力E.工程风险73.索赔的证据应满足的要求是（）。A.真实性B.及时性C.关联性D.合法性E.完整性74.工程进度款的支付方式包括（）。A.按月支付B.按形象进度支付C.按合同约定支付D.分段支付E.竣工一次支付75.工程变更引起合同价款调整时，调整的原则是（）。A.合理补偿原则B.市场定价原则C.合同优先原则D.公平原则E.效率原则76.竣工结算的内容包括（）。A.承包人完成合同约定的工作量B.合同约定的奖惩C.应扣除的款项D.发包人应支付的款项E.工程造价咨询费77.工程造价咨询企业的资质等级分为（）。A.甲级B.乙级C.一级D.二级E.三级78.工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.工程造价的确定与控制B.工程招标代理C.工程造价鉴定D.工程监理E.政府采购代理79.工程造价咨询人员的职业道德规范包括（）。A.独立B.客观C.公正D.廉洁E.效率80.工程风险管理过程包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险预测81.工程风险识别的方法包括（）。A.检查表法B.头脑风暴法C.专家调查法D.敏感性分析E.德尔菲法82.工程风险应对策略包括（）。A.风险回避B.风险减轻C.风险转移D.风险接受E.风险预防83.工程保险的主要作用是（）。A.预防工程风险B.减轻工程风险C.转移工程风险D.消除工程风险E.弥补工程损失84.工程建设程序通常包括（）。A.项目决策阶段B.项目准备阶段C.项目实施阶段D.项目竣工阶段E.项目验收阶段85.工程设计阶段影响工程造价的关键环节是（）。A.方案设计B.初步设计C.施工图设计D.设计概算E.技术设计86.工程施工招标文件中，招标控制价（最高投标限价）应（）。A.在招标文件中公布B.由评标委员会确定C.由招标人自行确定D.低于成本价E.高于市场价87.工程施工合同履行过程中，发生工程变更，承包人应（）。A.按照变更指示执行B.提出变更建议C.拒绝变更D.与发包人协商变更E.及时通知监理人88.工程造价咨询企业资质等级越高，其业务范围（）。A.越大B.越受限C.越具竞争力D.越灵活E.越稳定89.工程风险是指在工程项目建设过程中，可能发生的（）。A.机会和威胁B.机会和收益C.威胁和损失D.收益和成本E.风险和不确定性90.工程风险管理的目标是在可接受的风险水平内，实现工程项目的（）。A.投资目标B.进度目标C.质量目标D.安全目标E.环境目标91.工程风险应对策略中，风险转移是指（）。A.通过采取措施消除风险B.通过采取措施减轻风险C.通过合同或保险将风险转移给第三方D.通过采取措施接受风险E.通过加强管理控制风险92.工程保险按承保风险不同，可分为（）。A.财产保险B.责任保险C.信用保险D.人身保险E.保证保险93.工程建设程序中，项目决策阶段的主要工作包括（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.项目评估D.项目设计E.项目评估报告94.工程设计阶段影响工程造价的关键环节是（）。A.方案设计B.初步设计C.施工图设计D.设计概算E.技术设计95.工程施工招标文件中，招标控制价（最高投标限价）应（）。A.在招标文件中公布B.由评标委员会确定C.由招标人自行确定D.低于成本价E.高于市场价96.工程施工合同履行过程中，发生工程变更，承包人应（）。A.按照变更指示执行B.提出变更建议C.拒绝变更D.与发包人协商变更E.及时通知监理人97.工程造价咨询企业资质等级越高，其业务范围（）。A.越大B.越受限C.越具竞争力D.越灵活E.越稳定98.工程风险是指（）。A.在工程项目建设过程中，可能发生的各种不确定性B.在工程项目建设过程中，必然发生的事件C.在工程项目建设过程中，可以避免的事件D.在工程项目建设过程中，无法控制的事件E.在工程项目建设过程中，可能发生的损失99.工程风险管理过程包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险报告100.工程风险应对策略包括（）。A.风险回避B.风险减轻C.风险转移D.风险接受E.风险预防试卷答案一、单项选择题1.C2.A3.C4.C5.D6.C7.A8.C9.D10.C11.C12.B13.A14.B15.A16.A17.D18.C19.A20.A21.A22.D23.A24.A25.A26.A27.A28.A29.A30.A31.A32.A33.A34.A35.A36.C37.A38.D39.C40.D41.A42.B43.A44.B45.B46.A47.B48.B49.B50.D51.C52.A53.A54.C55.A56.A57.D58.A59.A60.C二、多项选择题61.ABCDE62.ABD63.ABCD64.ABCD65.ABCDE66.AB67.ABC68.ABD69.ABCDE70.ABC71.ABCD72.ACD73.ABCD74.ABCD75.ABC76.ABCD77.ABD78.ABC79.ABCD80.ABCD81.ABCE82.ABCD83.ACE84.ABCD85.ABCD86.ACE87.ABD88.AE89.ACE90.ABCD91.C92.ABC93.ABC94.ABCD95.AE96.ABD97.AE98.AE99.ABCD100.ABCD解析一、单项选择题1.工程造价管理的基本任务是指对工程造价进行预测、计划、控制、核算、分析和评价。选项A、B、C、D分别描述了工程造价管理的一部分职能或活动，但只有选项A全面概括了其基本任务。2.全过程造价管理的核心是设计阶段的造价控制。虽然全过程造价管理贯穿项目始终，但设计阶段对造价的影响最大，是控制的关键。3.工程造价的构成中，属于建筑安装工程费的是施工单位二次搬运费。选项A、B、D属于工程建设其他费用或设备购置费。4.在工程造价管理中，采用价值工程的主要目的是在保证功能的前提下，降低工程项目的成本。价值工程的核心是提高价值，而降低成本是实现提高价值的重要途径。5.下列关于工程造价计价依据的说法，错误的是工程造价计价依据是固定不变的。选项A、B、C都是工程造价计价依据的正确说法，只有选项D是错误的。6.工程量清单计价模式的核心是工程合价的计算。工程量清单计价模式是通过工程量清单和工程单价来计算工程合价，因此工程合价的计算是其核心。7.某项目投资1000万元，预计年净收益为150万元，项目寿命期10年，折现率10%，则该项目的净现值（NPV）约为379万元。根据净现值公式计算得出。8.在工程经济中，衡量项目盈利能力的静态指标是投资回收期（PP）。选项A、B、D是动态指标，只有选项C是静态指标。9.资金时间价值产生的主要原因是资金的流动性偏好和通货膨胀。选项A、B、C都是资金时间价值的影响因素，但主要原因还是流动性偏好和通货膨胀。10.某项目年初投资100万元，年末收益20万元，年利率5%，则该项目一年后的终值（FV）为110万元。根据终值公式计算得出。11.将1000万元投资于一项收益率为8%的基金，每年复利计息一次，5年后的未来价值（FV）为1586.64万元。根据终值公式计算得出。12.在工程经济分析中，年金是指定期等额收付的款项。选项A、C、D描述的不是年金，只有选项B是年金的定义。13.某项目年等额净收益A为80万元，寿命期n为10年，折现率i为10%，则该项目的现值（PV）约为496.7万元。根据现值公式计算得出。14.下列关于设备租赁的说法，正确的是租赁设备不能获得设备的所有权。租赁是一种使用权转让，承租人不能获得设备的所有权，只有使用权。15.在设备更新经济分析中，不考虑沉没成本的原因是沉没成本是过去已经发生的费用。沉没成本是历史成本，与未来的决策无关，因此不考虑。16.工程项目招标方式分为公开招标和邀请招标。这是两种主要的招标方式。17.招标文件应包括的内容有招标公告或投标邀请书、投标人须知、招标项目技术要求、评标标准和方法、合同主要条款。选项B、C、D描述的是招标文件的一部分内容，不全面。18.招标控制价（最高投标限价）应按照招标文件规定的计价方法和计价依据编制。招标控制价是根据招标文件的要求编制的，而不是其他选项描述的方式。19.工程施工合同按照合同价款约定方式不同，可分为固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同。这是三种主要的工程施工合同类型。20.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款。这是该示范文本的组成部分。21.在施工合同履行过程中，发生工程变更，变更程序包括变更提出、变更确认、变更实施。这是变更处理的基本程序。22.施工过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用包括利息损失费。选项A、B、C可能是索赔的费用，但利息损失费是由于工期延误导致的，是常见的索赔费用。23.索赔的证据应满足的要求是真实性、及时性、关联性、合法性。这些都是索赔证据的基本要求。24.工程索赔的解决方式有协商、调解、仲裁、诉讼。这是解决工程索赔的常见方式。25.工程进度款的支付通常按照合同约定、工程形象进度、工程量审核进行。这是进度款支付的基本原则。26.工程变更引起合同价款调整时，调整的原则是合理补偿原则、市场定价原则、合同优先原则。这是合同价款调整的基本原则。27.竣工结算是指工程项目竣工验收后，承包人与发包人办理的工程款结算。这是竣工结算的定义。28.工程造价咨询企业的资质等级分为甲级、乙级。这是工程造价咨询企业资质的两种等级。29.工程造价咨询合同应由工程造价咨询企业法定代表人或其授权人签字盖章。这是合同签字盖章的要求。30.工程造价咨询企业的业务范围包括工程造价的确定与控制、工程招标代理、工程造价鉴定。这是工程造价咨询企业的主要业务范围。31.工程造价鉴定是指人民法院依法对工程造价进行鉴定评估的活动。这是工程造价鉴定的定义。32.工程造价咨询人员的职业道德规范包括独立、客观、公正、廉洁。这些都是工程造价咨询人员的职业道德要求。33.工程风险管理过程包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。这是风险管理的基本过程。34.工程风险识别的方法包括检查表法、头脑风暴法、专家调查法。这些都是风险识别的方法。35.工程风险应对策略包括风险回避、风险减轻、风险转移、风险接受。这是风险应对的常见策略。36.工程保险的主要作用是转移工程风险。保险的主要作用是将风险转移给保险公司。37.工程建设程序通常包括项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目竣工阶段。这是工程建设的基本程序。38.工程项目可行性研究报告的主要内容不包括工程量清单。工程量清单是设计阶段的成果。39.工程设计阶段影响工程造价的程度约为15%-25%。这是工程设计阶段对造价的影响程度。40.工程施工图设计文件应包括设计说明、图纸、计算书、标准规范。这是施工图设计文件的基本内容。41.工程施工招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标标准和方法、合同主要条款。这是招标文件的基本内容。42.工程施工投标文件应包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书、施工组织设计、项目管理机构、投标报价、已标价工程量清单。这是投标文件的基本内容。43.工程合同履行过程中，发生不可抗力事件，合同双方应采取措施防止损失扩大，并根据事件影响调整合同。这是不可抗力事件发生时的处理原则。44.工程变更引起合同价款调整时，承包人应在收到变更指示后14天内提出变更估价报告。这是变更估价报告的提交时间要求。45.工程进度款支付周期通常为一个月。这是进度款支付的一般周期。46.工程竣工结算应在工程竣工验收后14天内完成。这是竣工结算的完成时间要求。47.工程造价咨询合同应由工程造价咨询企业法定代表人或其授权人签字盖章。这是合同签字盖章的要求。48.工程造价咨询企业不得与被咨询项目的发包人有利害关系。这是为了确保咨询服务的独立性。49.工程造价咨询人员应当保守在执业活动中知悉的商业秘密。这是对造价咨询人员的职业道德要求。50.工程造价咨询人员应当保守在执业活动中知悉的商业秘密、技术秘密、个人隐私。这些都是造价咨询人员的职业道德要求。51.工程风险是指在工程项目建设过程中，可能发生的（威胁和损失）。风险通常包含不确定性带来的不利影响。52.工程风险管理的目标是在可接受的风险水平内，实现工程项目的（投资目标、进度目标、质量目标）。这是风险管理的目标。53.工程风险识别的方法包括检查表法、头脑风暴法、专家调查法。这些都是风险识别的方法。54.工程风险应对策略中，风险转移是指（通过合同或保险将风险转移给第三方）。这是风险转移的定义。55.工程保险按承保风险不同，可分为（财产保险、责任保险、信用保险）。这些都是常见的工程保险类型。56.工程建设程序中，项目决策阶段的主要工作包括（项目建议书、可行性研究报告、项目评估）。这些都是项目决策阶段的主要工作。57.工程设计阶段影响工程造价的关键环节是（方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算、技术设计）。这些都是在设计阶段影响造价的关键环节。58.工程施工招标文件中，招标控制价（最高投标限价）应（在招标文件中公布）。招标控制价通常在招标文件中公布。59.工程施工合同履行过程中，发生工程变更，承包人应（按照变更指示执行）。承包人应按照变更指示执行。60.工程造价咨询企业资质等级越高，其业务范围（越大）。资质等级越高，业务范围通常越广。二、多项选择题61.工程造价管理的职能包括（策划职能、组织职能、协调职能、控制职能、创新职能）。这些都是工程造价管理的基本职能。62.工程造价的构成中，属于工程建设其他费用的是（勘察设计费、建设单位管理费、施工机构迁移费）。这些都是工程建设其他费用的构成部分。63.工程经济分析方法包括（盈利能力分析、清偿能力分析、价值工程、敏感性分析、蒙特卡洛模拟）。这些都是常用的工程经济分析方法。64.资金时间价值的影响因素包括（资金数量、利率、时间、通货膨胀、风险）。这些都是影响资金时间价值的因素。65.年金的形式包括（永续年金、即付年金、普通年金、递延年金、预付年金）。这些都是年金的不同形式。66.设备更新经济分析的方法包括（低劣化数值法、经济寿命法）。这些都是常用的设备更新经济分析方法。67.工程项目招标方式的特点包括（公开招标公开、公平、公正、邀请招标效率高、成本较低、公开招标竞争激烈、选择范围广、邀请招标有利于发挥招标人优势）。这些都是招标方式的特点。68.招标文件应包括的内容有（招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标标准和方法、招标项目技术要求、勘察设计费）。这些是招标文件应包括的内容。69.工程施工合同按照合同价款约定方式不同，可分为（固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同）。这些都是工程施工合同的类型。70.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-001（示范文本）包括（合同协议书、通用合同条款、专用合同条款）。这些都是该示范文本的组成部分。71.施工合同履行过程中，工程变更的处理程序包括（变更提出、变更确认、变更实施）。这些都是变更处理程序。72.工程索赔的原因包括（发包人原因、不可抗力、工程风险）。这些都是工程索赔的原因。73.索赔的证据应满足的要求是（真实性、及时性、关联性、合法性）。这些都是索赔证据的基本要求。74.工程进度款的支付方式包括（按月支付、按形象进度支付、按合同约定支付）。这些都是常见的进度款支付方式。75.工程变更引起合同价款调整时，调整的原则是（合理补偿原则、市场定价原则、合同优先原则）。这些都是合同价款调整的原则。76.竣工结算的内容包括（承包人完成合同约定的工作量、合同约定的奖惩、应扣除的款项、发包人应支付的款项、工程造价咨询费）。这些都是竣工结算的内容。77.工程造价咨询企业的资质等级分为（甲级、乙级）。这是工程造价咨询企业资质的两种等级。78.工程造价咨询企业的业务范围包括（工程造价的确定与控制、工程招标代理、工程造价鉴定）。这些都是工程造价咨询企业的业务范围。79.工程造价咨询人员的职业道德规范包括（独立、客观、公正、廉洁）。这些都是工程造价咨询人员的职业道德要求。80.工程风险管理过程包括（风险识别、风险评估、风险应对、风险监控）。这些都是风险管理的基本过程。81.工程风险识别的方法包括（检查表法、头脑风暴法、专家调查法）。这些都是风险识别的方法。82.工程风险应对策略包括（风险回避、风险减轻、风险转移、风险接受）。这些都是风险应对的策略。83.工程保险的主要作用是（预防工程风险、转移工程风险、弥补工程损失）。这些都是工程保险的主要作用。84.工程建设程序通常包括（项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目竣工阶段）。这些都是工程建设程序。85.工程设计阶段影响工程造价的关键环节是（方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算、技术设计）。这些都是在设计阶段影响造价的关键环节。86.工程施工招标文件中，招标控制价（最高投标限价）应（在招标文件中公布）。招标控制价通常在招标文件中公布。87.工程施工合同履行过程中，发生工程变更，承包人应（按照变更指示执行、及时通知监理人）。承包人应按照变更指示执行，并及时通知监理人。88.工程造价咨询企业资质等级越高，其业务范围（越大）。资质等级越高，业务范围通常越广。89.工程风险是指在工程项目建设过程中，可能发生的（机会和威胁、威胁和损失、风险和不确定性）。风险通常包含不确定性带来的不利影响，可能发生机会和威胁，也可能带来损失。90.工程风险管理过程包括（风险识别、风险评估、风险应对、风险监控）。这些都是风险管理的基本过程。试卷答案一、单项选择题1.C2.A3.C4.C5.D6.C（此处省略部分题目，以下为模拟试卷所有题目及解析一、单项选择题1.工程造价管理的基本任务是指对工程造价进行预测、计划、控制、核算、分析和评价。选项A、B、C、D分别描述了工程造价管理的一部分职能或活动，但只有选项A全面概括了其基本任务。2.工程造价管理的基本任务是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指是指