家庭居室装饰装修施工协议（二）9篇

家庭居室装饰装修施工协议（二）9篇篇1发包方（甲方）：[甲方姓名]承包方（乙方）：[乙方姓名]工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.甲方装饰装潢的房屋坐落于[房屋位置]，建筑面积为[建筑面积]平方米。2.乙方负责进行居室装潢设计、施工及后期维护。3.甲方委托乙方对房屋进行个性化装修，设计主题及要求如下：整体风格：简约现代，注重空间利用和实用性。主要材料：优质环保材料，确保装修质量。施工细节：注重施工细节，确保装修效果。后期维护：提供必要的后期维护服务，确保装修效果持久。二、工程方式1.乙方根据甲方要求进行现场勘察，确定设计方案及预算。2.乙方按照设计方案进行材料采购及施工准备。3.乙方开始施工，按照施工进度表进行装修作业。4.装修完成后，乙方进行后期维护服务，确保装修效果。三、工程期限1.本协议签订后，乙方开始现场勘察，确定设计方案及预算。2.乙方按照设计方案进行材料采购及施工准备，确保在[预计开工日期]开始施工。3.乙方在[预计完工日期]前完成施工，确保装修效果达到甲方要求。4.乙方提供一年的后期维护服务，确保装修效果持久。四、工程造价1.本次装修工程的总预算为人民币[总预算金额]元。2.甲方在签订本协议时支付人民币[首期款金额]元作为首期款。3.乙方施工完成后，甲方支付剩余款项人民币[尾款金额]元。4.乙方提供的后期维护服务为免费维护，确保装修效果持久。五、质量要求1.乙方在施工过程中必须确保施工质量和效果，符合甲方要求。2.乙方在施工前必须仔细核对设计图纸，确保施工准确无误。3.乙方在施工过程中必须遵守相关的安全规定和操作规程，确保施工安全。4.乙方在施工完成后必须进行全面清理，确保施工现场整洁卫生。六、违约责任1.如果乙方在施工过程中未能按照施工进度表按时完成装修作业，或者施工质量不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任。2.如果甲方未按照本协议约定支付款项或提供必要的支持和资料，甲方需承担相应的违约责任。3.如果因不可抗力或意外事件导致本协议无法按时履行或无法完成，双方均不承担违约责任。七、争议解决1.如果双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如果协商无法达成一致意见，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果，并承担相应的法律责任。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方协商补充或修改，补充或修改后的协议与本协议具有同等法律效力。4.在履行本协议过程中，双方应严格遵守相关法律法规和规定，确保协议的合法性和有效性。篇2甲方（业主/发包方）：_________________________乙方（装修方）：_____________________________鉴于甲乙双方同意进行家庭居室的装饰装修工程，为确保施工顺利进行并明确双方权益，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确甲乙双方在家庭居室装饰装修过程中的权利和义务，规范施工行为，保障双方的合法权益。二、工程概况1.工程位置：_____________________________。2.房屋结构：_____________________________。3.装饰范围：居室、客厅、餐厅、厨房、卫生间等。4.工程内容：包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装、水电改造等。三、工期及进度安排1.施工期限：自本协议签订之日起至______年______月______日。2.进度安排：双方共同商定，并书面确认施工进度表。如遇特殊情况，需双方协商调整。四、工程造价及付款方式1.工程造价：本协议装饰工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。2.付款方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款。具体付款比例及时间节点如下：预付款：协议签订后______日内支付工程总造价的______%。进度款：根据工程进度分期支付。尾款：工程竣工验收合格后______日内支付。五、工程质量和验收标准1.乙方需按照国家标准及行业规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方需通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。3.甲方有权委托第三方机构进行工程质量检测，费用由甲方承担。4.若工程质量不符合约定，乙方需承担修复或返工责任。六、材料设备供应1.施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量合格。2.乙方需提供材料样品，经甲方确认后，方可使用。3.若施工中需更换材料，需提前告知甲方，并取得甲方同意。七、安全生产与文明施工1.乙方需严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。2.乙方需保持施工现场整洁，采取文明施工措施。3.如因乙方原因造成安全事故或环境污染，由乙方承担全部责任。八、违约责任1.若甲方未按约定支付工程款，需向乙方支付违约金。2.若乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担违约责任，并赔偿甲方损失。3.若因不可抗力因素导致协议无法履行，双方均不承担违约责任。九、其他约定事项1.本协议未尽事宜，由双方协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。3.本协议解释权归甲乙双方共同所有。如有争议，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。甲方（业主/发包方）：_________________________（签字/盖章）乙方（装修方）：_____________________________（签字/盖章） 日期：_________________________日期：_________________________篇3甲方（业主/发包方）：____________________乙方（装饰公司/承包方）：____________________鉴于甲方需要对其家庭居室进行装饰装修，特委托乙方进行该项工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议概述本协议涉及家庭居室的装饰装修工程，包括设计、材料采购、施工等环节。工程位置：____________________。工程期限自______年______月______日起至______年______月______日止。二、工程内容1.设计方案：乙方应按照甲方要求进行居室设计，并提供详细的设计图纸和方案。2.材料采购：乙方负责按照设计方案采购所需材料，确保材料质量符合国家标准。3.工程施工：乙方应按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。三、工程款项及支付方式1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：签订合同后支付定金______元。施工开始后的每个阶段支付进度款。工程竣工验收合格后支付尾款。四、工期及保修期1.工程期限：按照本协议约定的时间完成施工。2.保修期：工程竣工验收后，乙方提供为期______年的保修服务。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：甲方应按时支付工程款项。甲方应提供施工所需的水电等条件。甲方应及时与乙方沟通，提出合理的设计要求。2.乙方责任与义务：乙方应按照设计要求及施工规范进行施工。乙方应确保施工质量及工程进度。乙方应提供保修服务，及时处理工程问题。六、违约责任及赔偿1.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权顺延工期。若甲方逾期支付款项，应支付违约金。2.若乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工并承担相应费用。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决。七、争议解决方式本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.双方应共同遵守本协议的各项约定。2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。九、协议生效及签订时间本协议自双方签字盖章之日起生效，签订时间为______年______月______日。甲方（业主/发包方）：____________________（签字/盖章）联系电话：____________________日期：_______年_______月_______日乙方（装饰公司/承包方）：____________________（签字/盖章）联系电话：____________________日期：_______年_______月_______日篇4委托方（甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。施工承包方（乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》，以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.工程位置：XXXX。2.居室规格：XXXX。3.工程内容：XXXX。4.工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日，总施工天数XX天。二、工程价款及结算方式1.工程价款：大写XXXX元，小写XXXX元。工程造价已包含材料费、劳务费、设计费、税金等所有费用。2.结算方式：竣工验收合格后，一次性支付工程总造价。开具正式发票。三、施工准备及工期延误1.甲方在开工前向乙方提供施工区域平面布置图及现场工地的钥匙。提供施工所需的水、电等设施。对施工的难点部位提出合理的建议。协助乙方办理有关物业部门需要的手续。2.乙方在开工前进行工地勘察，编制施工预算及进度计划。准备好施工所需的工具、材料。调配好施工人员。按时开工。3.因甲方原因（如未按时支付工程款项、未及时提供材料或物业部门手续等）造成工期延误，责任由甲方承担。每延误一天，甲方需向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。4.因乙方原因造成工期延误，责任由乙方承担。每延误一天，乙方需向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。四、施工内容及变更1.乙方必须按照甲方认可的施工图纸及说明进行施工，不得擅自更改施工内容。若甲方有新的施工要求或需要变更施工内容，需提前告知乙方，在双方协商后方可施工。2.因甲方原因需要变更施工内容时，双方需签订书面协议，由此产生的额外费用由甲方承担。3.因乙方原因需要变更施工内容时，双方需签订书面协议，由此产生的额外费用由乙方承担。五、施工质量及验收1.乙方必须按照施工图纸及说明进行施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方需做好质量检查工作，确保每一道工序都达到验收标准。2.工程竣工后，乙方需通知甲方进行验收。甲方需在收到通知后XX天内进行验收，逾期未验收则视为验收合格。3.验收时，若甲方发现施工质量问题或未达到验收标准，需书面告知乙方，乙方需按要求进行整改并重新验收。4.若因乙方原因导致施工质量问题或未达到验收标准，由此产生的整改费用由乙方承担。若因甲方原因导致施工质量问题或未达到验收标准，由此产生的整改费用由甲方承担。六、保修服务1.乙方提供XX年的保修服务，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内若发生质量问题或损坏现象，乙方需无偿进行维修或更换。2.保修期内若因甲方原因导致质量问题或损坏现象，乙方需先行为甲方进行维修或更换，由此产生的费用由甲方承担。保修期内若因乙方原因导致质量问题或损坏现象，由此产生的维修或更换费用由乙方承担。3.保修期结束后，若甲方需要对工程进行维护或更新，乙方需提供有偿服务。具体费用需双方协商确定。七、违约责任1.若甲方未按时支付工程款项或未提供必要的支持和服务，造成工期延误或施工质量问题，责任由甲方承担。每延误一天或质量问题严重到影响使用效果时，甲方需向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。2.若乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准，责任由乙方承担。每延误一天或质量问题严重到影响使用效果时，乙方需向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。同时，乙方还需承担由此产生的整改费用。3.若因第三方原因导致工期延误或施工质量问题，双方需共同协商解决方案。若协商不成时，双方可通过法律途径解决争议。但争议解决期间不影响本协议其他条款的履行。八、争议解决方式及管辖法院1.若甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。但争议解决期间不影响本协议其他条款的履行。2.本协议管辖法院为XXXX法院。若因履行本协议而产生的争议由该法院管辖并审理。在审理过程中所产生的诉讼费用、保全费用等合理开支由责任方承担。若双方都有责任时，则按责任大小分担相关费用。3.若因争议解决期间给双方造成篇5甲方（业主/发包方）：______________________乙方（装修公司/承包方）：______________________鉴于甲方委托乙方进行家庭居室的装饰装修施工工程，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程位置：甲方位于_______________的住宅居室。2.工程内容：居室的装修设计、施工及相关辅助工作。具体内容包括但不限于水电改造、墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。二、工程造价及支付方式1.工程总造价：人民币____________元（大写：_________________________元整）。2.支付方式：双方约定采取以下付款方式：合同签订后预付总价款的XX%，工程中期验收合格后支付XX%，工程竣工验收合格后支付剩余款项。三、工期及质量要求1.工程期限：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计______天。如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商确定新的工期。2.质量要求：乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量符合双方约定的标准。四、材料供应及保管1.乙方负责采购施工所需的材料，并确保材料质量符合国家相关标准。2.甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现材料存在质量问题，乙方应立即更换。3.施工过程中的材料损耗由乙方承担。如因甲方原因造成材料损失，损失部分由甲方承担。五、施工变更及调整1.施工过程中，如甲方需对原设计方案进行调整，应书面通知乙方，双方协商一致后，可进行施工变更。2.施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法按照原设计方案进行，双方可协商调整工程内容、工期及造价。六、工程验收及保修1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______天内组织验收。验收合格后，双方签订验收合格书。2.工程保修期：工程竣工验收合格之日起______年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。七、违约责任1.若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。2.若乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应向甲方支付违约金并承担由此造成的损失。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任。八、其他事宜1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。篇6甲方（业主/发包方）：______________________乙方（装修公司/承包方）：______________________鉴于甲乙双方就甲方家庭居室装饰装修事宜达成共同协议，为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特订立本协议。一、协议背景及目的甲方委托乙方进行家庭居室装饰装修施工，双方本着诚实信用、等价有偿、公平自愿的原则，经友好协商，达成如下协议。二、工程概况1.工程位置：______________________。2.居室结构：______________________。3.装饰风格：______________________。4.工程内容：包括居室拆改、水电改造、墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。三、工程期限1.工程开工日期：自本协议签订之日起计算。2.工程竣工日期：预计为开工日期后的______天，具体根据工程实际情况调整。四、工程造价及付款方式1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。2.付款方式：分期支付。开工前支付工程总造价的______%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。五、工程质量及验收标准1.乙方应按照双方确认的设计方案及施工要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收标准按照国家和地方相关标准执行，同时遵循双方约定的其他标准。3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至符合约定标准。六、双方义务及责任1.甲方应按时支付工程款项，不得无故拖延。2.乙方应按时开工，按照约定工期完成工程，保证工程质量。3.甲方应提供施工所需的水电等基础设施，并确保施工环境安全。4.乙方应遵守施工安全规范，确保施工安全，防止事故发生。5.双方应共同保护施工现场，防止材料损失及浪费。6.甲方不得擅自变更设计方案，如确需变更，应提前与乙方协商并达成一致意见。7.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成损失，应负责赔偿。七、违约责任1.若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。2.若乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。3.若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应负责整改并赔偿相应损失。4.若甲方提出变更设计方案，双方应协商一致并签署书面变更协议。若因变更导致工程延期或增加费用，双方应友好协商解决。5.其他未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。八、争议解决方式本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。篇7发包方（甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。承包方（乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：XXXX。2.工程户型：XXXX。3.工程方式：XXXX。4.工程内容：对居室进行装饰、装修，具体项目包括：（1）XXXX。（2）XXXX。（3）XXXX。（4）XXXX。（5）XXXX。（6）XXXX。（7）XXXX。（8）XXXX。（9）XXXX。（10)XXXX。5.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工，工期XX天。二、工程造价1.工程预算总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。工程结算总造价以双方确认的结算清单为准。2.乙方必须按照预算和甲方确认的结算清单完成全部工程内容，不得擅自变更预算内容。如因甲方原因需要变更预算内容，则双方需协商确定变更的费用。三、施工与设计1.乙方需按照甲方认可的设计图纸和要求进行装修施工。如甲方未提供设计图纸，则乙方需按照常规设计和施工要求进行施工。2.乙方在施工过程中需保证施工质量，按照施工工序进行验收，确保每个施工环节的质量达到标准。3.乙方需确保施工现场的安全和卫生，避免对周围环境和人员造成影响。四、材料采购与保管1.甲方需按照预算要求提供装修所需的全部材料，并确保材料的品质和数量符合施工要求。2.乙方在材料采购过程中需严格遵守甲方指定的品牌和规格，不得擅自更改。如因特殊情况需要更改，需征得甲方同意。3.乙方需妥善保管甲方提供的材料，确保材料不受损坏和丢失。如因乙方原因导致材料损坏或丢失，乙方需承担相应的赔偿责任。五、工程进度与验收1.乙方需按照工程进度表进行施工，确保每个施工环节按时完成。如因特殊情况需要调整进度表，需征得甲方同意。2.在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方需积极改进施工方式，提高施工质量。3.工程竣工后，乙方需通知甲方进行验收。甲方需在收到通知后XX天内进行验收，并提出验收意见。如验收不合格，乙方需按照甲方要求整改并重新验收。六、违约责任1.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。2.如因甲方原因导致工程延期或质量问题，甲方需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。3.双方违反协议规定的其他情形，违约方需承担相应的违约责任。被违约方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。七、争议解决1.如因协议履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼的顺利进行。2.双方同意在诉讼过程中积极配合法院的调查取证工作，及时提供所需证据和材料。同时，双方也应尊重法院的判决结果，履行判决义务。如一方不履行判决义务，另一方可以向法院申请强制执行。3.在争议解决过程中，双方应遵守保密义务，不得泄露涉及争议的商业秘密和个人隐私。同时，双方也应尊重对方的合法权益，不得采取任何形式的报复或恶意竞争行为。八、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议义务，确保工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。2.本协议一式XX份，甲、乙双方各执XX份。协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。篇8委托方（甲方）：_________受托方（乙方）：_________项目名称：_________一、工程概况1.工程位置：_________2.居室规格：_________3.工程内容：_________4.工程开工日期：_________5.工程竣工日期：_________6.工程总天数：_________二、工程价款工程价款（大写）_________（小写）_________三、付款方式1.双方合同签定后，甲方先向乙方支付工程总金额的_________%，即_________元，作为预付款。2.工程施工进行到中期时，甲方再向乙方支付工程总金额的_________%，即_________元，作为中期款。3.乙方将工程竣工结算文件交给甲方后，甲方再向乙方支付工程总金额的_________%，即_________元，作为尾款。4.甲方在验收文件上签署最后验收意见后，乙方才能取得工程余款。四、违约责任1.乙方在工程竣工后，不能按照合同及国家规范验收达标的，所造成的损失由乙方承担。2.甲方若不按合同约定支付工程款的，所造成的损失由甲方承担。3.乙方在施工过程中，由于违反消防、安全操作规程等原因造成自身或第三者伤害，由乙方自行负责。4.甲方若不按合同约定进行中期验收而继续施工，由此造成的损失由甲方承担。5.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔。6.乙方在施工过程中若违反合同规定，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。7.甲方在验收时，提出的合理要求乙方必须无条件满足。否则，由此造成的损失由乙方承担。8.甲方在验收时，若对质量、工期等提出疑问，乙方必须配合甲方进行必要的返工或补救工作。否则，由此造成的损失由乙方承担。9.甲方在验收时若对隐蔽工程提出疑问，乙方必须配合甲方进行必要的检查或挖掘工作。否则，由此造成的损失由乙方承担。10.乙方在保修期内必须严格按照保修条款进行保修服务。否则，由此造成的损失由乙方承担。11.甲方在保修期内若对房屋进行再次装修或变动房屋结构等行为，所造成的损失由甲方承担。12.乙方在保修期内若因甲方装修或其它原因所造成的损失由甲方承担。但乙方有义务协助甲方进行必要的取证工作。13.乙方在工程竣工后，必须按照合同及国家规范验收达标，否则由此造成的损失由乙方承担。但甲方有义务协助乙方进行必要的检查工作。14.甲方在工程竣工后，必须按照合同及国家规范验收达标，否则由此造成的损失由甲方承担。但乙方有义务协助甲方进行必要的检查工作。15.由于不可抗拒力导致甲乙双方不能按期履行合同时，双方应协商解决方案。如协商不成，双方均不承担违约责任。但如因一方原因导致合同无法按时履行，则违约方需承担相应的违约责任。16.合同签定后，若一方要求终止合同，需提前一周通知对方。并赔偿由此给对方造成的全部损失。若双方协商不成，可通过法律途径解决。但双方均不承担违约责任。17.在施工过程中若发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均不承担违约责任。但双方都有义务协助对方进行必要的取证工作。若协商不成，可通过法律途径解决。但双方均不承担违约责任。18.甲乙双方都有义务保护对方的商业秘密不受侵犯。若一方违反此规定，需赔偿由此给对方造成的全部损失。但双方均不承担违约责任。19.甲乙双方都有义务协助对方进行必要的取证工作。若一方拒绝协助或无法协助对方进行取证工作，需赔偿由此给对方造成的全部损失。但双方均不承担违约责任。20.其它未尽事宜双方友好协商解决。如协商不成可通过法律途径解决。但双方均不承担违约责任。21.合同生效及终止：合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后甲乙双方不得以任何理由无故终止合同（不可抗力因素除外），如一方有特殊情况需终止