劳务施工合同8-28.doc

劳务施工合同甲方：成都桂湖防水保温工程有限公司 乙方： 性别： 年龄： 身份证号码： 根据中华人民共和国劳动法，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 本合同为短期施工劳务合同本合同生效日期（暂定） 年 月 日，本合同（暂定）年 月 日终止。 二、工作内容 第二条 承包范围： 1、 工程名称： 2、 涂料饰面保温（界面砂浆+3公分胶粉聚苯颗粒浆料+耐玻 纤网格布+抗裂砂浆）。 3、 现场内材料的装卸和转运、成品、半成品的保护。 4、 工完场清。 5、 保温工程的补烂。 第三条 乙方应按照甲方的要求以及外墙保温施工图集施工，按，时完成外墙保温工作，并达到国家规定的外墙保温施工质量标准。 二、施工要求以及劳动保护 第四条 甲方提供施工期间人员的住宿。 第五条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业首选、业务技术、安全文明施工及有关规章制度的教育和培训。 第六条 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全额承担。 61 施工人员进入施工现场必须戴安全帽并着装整洁。 62在外墙脚手架上施工的人员必须正确系好安全带，如甲方发现未正确系挂安全带罚款10000元次(如总包方或现场安检人员发现则加倍罚款20000元次)。 63在施工现场不得相互嘻笑打闹，不得与其他施工班组闹矛盾产生摩擦，违者将严肃处理并处以罚款。 64不得有损坏现场机具以及偷盗现场的物资的行为，违者将受到严厉处罚升上报有关部门追究其责任。 65施工材料不得浪费，如有浪费乙方按实际数量赔偿。 66乙方必须指定 同志为现场施工负责人，负责对现场人员的管理和协调工作。要求该负责人必须全程驻守工地，对工程质量和临时性的问题的处理。 第七条 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明 施工等规范、条例，遵守甲方和总包方的现场管理规定。因乙方违反 现场管理规定而造成事故的责任和因此发生的一切费用，由乙方承 担。 第八条 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材 料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、 建筑垃圾必须通过运输到地面，严禁从高空直接向下抛物。 三、 劳动报酬及支付方式 第九条 外墙内保温施工的人工费甲方单价包干以 元m2支付乙方，按实际保温施工面积进行结算。 第十条 支付方式 1、 在施工期间甲方预支乙方施工人员的生活费。 2、 工程竣工验收后，甲方付给乙方劳务总额的 %。 3、 剩余的劳务费竣工后三个月内，一次性全部付清(扣除工 程中罚款后的余额)。 四、施工工期 第十一条乙方进场施工时间以甲方通知时间为准，外墙保温施工工期暂定为 天(单栋建筑具体形式时间以甲方开工通知书时间为准)。 以上时间包括：备料工期、工程交接检查；制作安装工期；后期处理施工工期。 1、 乙方按甲方及监理的要求进场配合或施工，严格遵守甲方及监理在现场提出的各阶段施工进度要求。同时须服从工程总工期需要并积极配合甲方要求的工程进度，不得影响到下道工序的正常进行。 2、 乙方未能按合同履行责任，不能按期保质保量完工，每逾 期1个工作日，乙方向甲方支付本合同总价款的 违约金(所罚金额在保证金中扣除)。延期7个工作日，甲方可强制采取任何措施安排抢工，但此阶段乙方责任不予解除，逾期15个工作日，甲方有权解除合同，乙方承担法律责任及相关损失。 六、工程质量及质保 第十二条 本工程保温采用挤塑聚本板保温系统。乙方所做外层抹面砂浆的垂直度、平整度应达到国家规定标准，并配合甲方向总包方移交完工工作面。乙方不按合同约定施工，施工质量及技术资料质量达不到合同约定质量标准或施工用材料、设备不符合设计图纸等的要求，甲方有权责令乙方暂停施工、进行整改，由此造成的返工费用和工期延误责任由乙方自行承担。保温表面平整度要求项次项目允许偏差（）检验方法中线抹灰1立面垂直4用2m垂直检测尺检查2表面平整度4用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方天4用直角检测尺检查4墙裙、勒脚上口直线度4拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 注：中级抹灰面层外观质量要求一一表面光滑、洁净，接搓干整，灰线清晰顺直。第十三条 乙方对施工的项目免费质保期为一年，在质保期间出现的质量问题，乙方在接到甲方通知的24小时内即到现场实施维护。 七、安全责任及其他约定第十四条 乙方在项目施工期间造成的任何安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。第十五条 劳动争议处理 因履行发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解：调解不成，当事人一方要坟仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第十六条