SMW工法清包合同(对外)

精选范本 供参考 围护工程施工合同围护工程施工合同 合同编号 合同编号 委托单位委托单位 施工单位施工单位 上海城地建设发展有限公司 工程名称 工程名称 工程地点工程地点 年 月 日 精选范本 供参考 SMW 工法工程合同 甲方 甲方 乙方 上海城地建乙方 上海城地建设发设发展有限公司展有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民建筑法 建筑安装工程承包合同条例 双方经过 友好协商 乙方愿意承包 工程 双方本着平等互利 协商一 致的原则 达成以下协议 第第 1 条条 工程概况工程概况 工程名称 工程地点 承包范围 三轴搅拌止水桩 三轴搅拌加固桩的施工 型钢插 拔 型钢插 拔 合同工期开工日期 年 月 日完工日期 年 月 日 本工程工期 个日历天 以实际开工之日起计算 第第 2 条条 合同价款及工程量合同价款及工程量计计算算 1 工程单价 三轴搅拌止水桩单价为 元 立方 三轴搅拌加固桩 单价为 元 立方 型钢插拨施工费 元 T 以上单价不包括水泥 型钢 水电费 材料检测费 置换土方外运费 水泥棚搭设费 工程税 金 甲方管理费 地下障碍物处理 周边管线保护等 2 工种量暂定 三轴搅拌止水桩约 立方 三轴搅拌加固桩约 立方 型钢约 吨 3 本工程合同价款暂估 元 人民币金额大写 最终按实际完成工作量结算 单价不变 4 工种量计算方法 精选范本 供参考 650 三轴搅拌止水桩工程量计算 围护按设计桩长 0 599 施工幅数 每两个圆为一幅 650 三轴搅拌桩加固工程量计算 围护按设计桩长 0 866 施工幅数 每三个圆为一幅 850 三轴搅拌止水桩工程量计算 围护按设计桩长 1 031 施工幅数 每两个圆为一幅 850 三轴搅拌桩加固工程量计算 围护按设计桩长 1 495 施工幅数 每三个圆为一幅 1000 三轴搅拌止水桩工程量计算 围护按设计桩长 1 423 施工幅数 每两个圆为一幅 1000 三轴搅拌止水桩工程量计算 围护按设计桩长 2 061 施工幅数 每三个圆为一幅 型钢 每米 kg 型钢 每米 kg 条 3 条工程价款的支付工程价款的支付 1 施工结束甲方支付合同价款的 2 开挖结束 甲方支付至结算价款的 3 施工结束后 内甲方付清余款 条 4 条工程工程质质量量 1 乙方在工程施工中应严格按设计图纸要求进行施工 本工程质量等级为合格 2 在基坑开挖时 乙方派人到场 如有漏水应派人进行堵漏 3 如由于漏水造成的损失由乙方负责 4 本合同施工质量保证期为一年 自基坑开挖完成算起 条 5 条甲方代表甲方代表 1 甲方驻工地代表姓名 2 甲方驻工地代表职责 按合同约定 及时提供给乙方所需指令 标准 图纸并履行其他合同约 定的义务 条 6 条甲方工作 1 甲方于本合同签订后 7 天内 向乙方提供施工图纸3套 包括竣工图纸 2 套 或施工技术 说明 精选范本 供参考 2 负责组织经甲方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收 对乙方的质量 进度 安全和文 明施工进行监督 3 负责与业主和政府有关部门的一切联系工作 4 负责提供现场施工用水 用电接口 型钢的运输 型钢拨除时甲方负责提供施工场地 25 吨汽 车吊车作业面 施工期间办公及工人住宿用房由甲方无偿免费提供给乙方 5 负责组织分部工程和工程竣工验收工作 6 甲方不按合同约定完成以上工作造成工期延误 工期相应顺延 7 由于非乙方原因导致乙方施工设备及人员发生停工窝工的情况 甲方应给予签证 8 由于非乙方原因导致乙方 SMW 工法设备二次进出场 甲方每次补贴 25000 元进出场费 条 7 条乙方代表乙方代表 1 乙方驻工地代表姓名 2 乙方驻工地代表工作 按业主和甲方代表批准的施工作业计划 施工组织设计 工期控制计 划 质量目标和业主和甲方代表依据合同发出的指令 要求施工 履行分包合同中规定的其 它所有权利及义务 条 8 条乙方工作乙方工作 1 按照甲方通知的时间准时进场 2 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求 服从业主方 甲方 监理方的管理 3 乙方必须编制的施工组织设计和方案及详细施工作业进度进行施工 未经甲方代表同意 不 得擅自更改施工方案 经甲方审批后的施工进度计划一旦下达 必须保证全面完成 4 负责自行施工区域的场地保洁工作 5 乙方必须严格遵守有关安全 文明施工 后勤卫生 环保 消防 保卫的各项管理规定 违反 规定 由此造成的一切责任及损失均由乙方承担 6 按规范要求填报施工报表 精选范本 供参考 7 发生伤亡及其它安全事故 乙方应立即报告甲方 同时按政府有关部门的要求处理任 条 9 条争争议议的解决的解决 甲乙双方发生争议时 可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解 不愿通过 协商或调解不成的 须向上海市长宁区法院提取诉讼 条 10 条合同生效与合同生效与终终止止 本合同自签字盖章之日起生效 甲乙双方在结清工程尾款后随即终止 本合同其他未尽事宜可另补充协议与本合同具有同等法律效力 条 11 条合同份数合