湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件定稿_第1页
湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件定稿_第2页
湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件定稿_第3页
湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件定稿_第4页
湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件定稿_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

竞争性谈判邀请函致(被邀请单位)平顶山热力集团有限公司进行湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判,特邀请贵单位前来我公司就此项目参与竞争性谈判。湛河区法院支线蒸汽管道改造工程主要工作内容是本次施工主要为支架制作安装、支架基坑开挖回填、管道连接,安装保温、焊缝探伤,整体管道水压试验、蒸汽吹扫。本次竞争性谈判依据中华人民共和国招标投标法、评标委员会和评标方法暂行规定、中电投河南电力有限公司竞争性谈判与询价采购管理规定、平顶山热力集团有限公司竞争性谈判与询价采购实施细则,遵循“公开、公平、公正、科学、严谨、择优”的原则进行。请贵单位准备壹式伍份(正本壹份、副本肆份、电子版U盘)参谈文件(格式及要求详见湛河区法院支线蒸汽管道改造工程竞争性谈判文件)和竞谈保证金为伍仟元人民币(竞争性谈判前壹天必须缴纳竞谈保证金到指定的银行账户并告知)(汇票信息名称平顶山热力集团供热有限公司;地址电话平顶山市矿工路东段03753822606;开户行账号中行建东支行246800139411),于2013年11月4日0900时前密封后递交至平顶山热力集团有限公司经营管理部,随即进行竞争性谈判。迟到的参与竞谈单位(含书面资料和保证金未按时提交),平顶山热力集团有限公司将拒绝其参加竞争性谈判,请各参与竞谈单位代表准时参加。参与竞谈单位自行承担参加竞争性谈判的所有费用,平顶山热力集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。现场勘查时间2013年10月30日上午9时联系人虎晓顶山热力集团有限公司2013年10月21日联系人曹晓通联系电话03753822283竞争性谈判文件格式(请在此位置标明“正本”或“副本”字样)竞争性谈判文件湛河区法院支线蒸汽管道改造工程单位(盖章)二0一三年十月二十一日目录第一章竞争性谈判文件编制要求21竞争性谈判文件格式2竞争性谈判文件编制要求第二章技术规范和质量要求17第三章合同格式24第一章竞争性谈判文件编制要求1竞争性谈判文件(以下简称“竞谈”)格式(请在此位置标明“正本”或“副本”字样)竞争性谈判文件湛河区法院支线蒸汽管道改造工程单位(盖章)二0一三年十月二十一日目录一、法定代表人身份证明3二、法定代表人授权书4三、单位情况登记表5四、关于资格的声明函6五、资信证明文件7六、竞谈合同条款及技术规范差异表8七、承诺函9八、报价书10一、法定代表人身份证明法定代表人身份证明单位名称单位地址单位成立时间年月日姓名性别年龄职务系(单位名称)的法定代表人。特此证明。附法人身份证复印件参与竞谈单位(盖单位章)年月日二、法定代表人授权书法定代表人授权书项目名称湛河区法院支线蒸汽管道改造工程日期致平顶山热力集团供热有限公司(单位名称),中华人民共和国合法企业,法定地址。(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的竞谈、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知送达对方以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而消失。被授权人签名授权人签名职务职务参与竞谈单位公章三、单位情况登记表单位情况登记表项目名称湛河区法院支线蒸汽管道改造工程单位名称法定代表人地址邮政编码电话传真开户银行账号本次竞谈联系人移动电话电子邮件信箱四、关于资格的声明函关于资格的声明函项目名称湛河区法院支线蒸汽管道改造工程日期致我公司愿意针对上述项目参与竞谈。竞谈文件中所有关于竞谈的资格、证明、陈述等文件均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。特此声明参与竞谈单位代表签字单位公章五、资信证明文件及技术部分要求1企业工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、安全生产许可证、资质等级证书复印件。(开标时现场验证原件)(经过当年年检的副本复印件的年检时间、年检章要求清晰可见,复印件加盖单位行政章)2其他生产或经营许可证明性文件的复印件。3近三年来类似3个工程的业绩证明。包括合同、协议书复印件加盖单位行政章。4近三年经济行为是否受到起诉的情况说明,加盖单位行政章。5企业简介、组织机构、施工能力、设备配置、人员配备等资料并加盖单位行政章。6、竞争性谈判文件技术部分劳动力计划及施工进度计划主要施工办法(焊接、保温、水压试验等)拟投入主要施工机械设备清单主要技术及施工人员证件(安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等)质量保证专项措施安全文明生产专项措施工期及保证专项措施六、合同条款及技术规范差异表合同条款及技术规范差异表合同条款及技术规范参谈文件序号条目简要内容条目简要内容七、承诺函承诺函项目名称湛河区法院支线蒸汽管道改造工程日期致平顶山热力集团供热有限公司很荣幸能参与上述项目的工程竞谈。我代表公司,在此作如下承诺1完全理解和接受合同条款的一切规定和要求。2我公司报价为闭口价(按“报价书”报价)。即在竞谈有效期和合同有效期内,该报价固定不变。3若我单位能够承担该项服务,我方将按照竞谈文件的具体规定与工程项目法人签定合同,并且严格履行合同义务,为该工程项目提供优质的施工及服务。如果在合同执行过程中,发现工程施工及服务质量问题,我方一定尽快按工程质量及服务要求修复或整改,并承担相应的经济责任。4在整个工程竞谈过程中,我方若有串标、陪标等违规行为,贵方可取消我方参与竞谈的资格,我方完全接受。5若与我单位签订工程合同,本承诺函将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。单位代表签字单位公章八、报价书报价书致平顶山热力集团供热有限公司很荣幸能参与湛河区法院支线蒸汽管道改造工程的报价。我代表,在此作如下承诺1我方己仔细研究了贵公司湛河区法院支线蒸汽管道改造工程施工要求本次施工主要为本工程为湛河区法院支线蒸汽管道改造工程,采用架空敷设,主要管道为DN200约444米,本次施工主要为支架制作安装、支架基坑开挖回填、管道连接,安装保温、焊缝探伤,整体管道水压试验、蒸汽吹扫(具体以图纸为准)。以上为合同条款的全部内容,我方完全理解和接受合同条款规定的一切要求,经认真研究确定根据工程竞谈文件的要求,本工程采取图纸内固定总价包死不变原则进行报价,总报价为元大写人民币(需提供工程预算书及详细的计算书)。设计变更及另委工程调整办法(1)设计变更调整办法设计变更调整,即实际施工时对施工图的变更进行增减。调整时只取定额直接费,不计取其他费用。材料费调差因工程实际需要,乙方自行采购的主材价格参考平顶山市建设工程造价管理协会同期发布的平顶山工程造价中公布的材料单价进行调差。(2)另委工程调整办法对另委工程按河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)定额下浮10结算。材料费调差因工程实际需要,乙方自行采购的主材价格参考平顶山市建设工程造价管理协会同期发布的平顶山工程造价中公布的材料单价进行调差。工程中人工费调整、措施费、间接费、税金及其他费用按照平顶山市建设工程造价管理机关下发的有关文件执行。图纸内的报价包含但不限于相应的标准定额内容及相关文件取费;工程协调费、破除、恢复及赔偿费用;工程完工后临建及余物拆除清理恢复费用;甲供材料领用、运输、装卸、检验、保管等。设计变更、另委工程部分只对实际发生的工程量进行计取,其他费用如工程协调费、赔偿费用;工程完工后临建及余物拆除清理恢复费用;甲供材料领用、运输、装卸、检验、保管等包含在图纸内固定总报价内。2综合单价为闭口价。报价有效期180天内和合同有效期内,该报价固定不变。3若我方报价能够与贵方达成协议,我方将按照贵方的具体规定与贵方签订施工合同,并且严格履行合同义务,为该工程项目提供优质的施工及服务。如果在合同执行过程中,发现工程施工及服务质量问题,我方一定尽快按工程及服务质量要求修复或整改,并承担相应的经济责任。4本承诺函将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。法人代表或授权代表签字公章报价日期注报价要求及报价表1报价要求11报价原则参谈单位应根据自身的经验和实力实事求是地报价,不得哄抬报价或恶性压价。报价应包括为完成本标所需的所有费用。12报价依据121参谈单位应按照竞谈文件规定、本标施工范围以及企业管理经验、水平等相应的标准定额内容及相关文件取费编制报价书并自行报价。122参谈单位参照施工图,结合自身经验,自行报价;参谈单位需自行计算报出本投标标段的工程量和报价。123定额及报价标准1231本工程招标指定投标采用河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)定额及费率,材料价格土建工程中允许按实调差的材料及安装工程中的未计价材,可参考采用平顶山市定额站发布的平顶山建设工程造价信息中相应材料价格,不足部分可参考生产厂家出厂采购价、市场价计算。参谈单位根据各自的施工经验,鼓励参谈单位按成本价加合理利润自行确定让利幅度进行报价。1232招标人和参谈单位均认为参谈单位投标报价时所计算的工程量,应为施工图设计的工程量含现场勘察的工作量,中标后不作调整。13报价131参谈单位应按竞谈文件规定格式进行报价。参谈单位没有填写报价的项目,将被认为此项费用已包括在工程报价书中的其它项目报价中。133工程报价包括相应的标准定额内容及相关文件取费;工程协调费、破除、恢复及赔偿费用;相关政府收费。134参谈单位报价可按上述条款编制报价并自行考虑报价让利,让利内容可反映在报价编制说明及报价表中。135为完成本标段工程所需的全部材料均由参谈单位供应,并被视为已包含在投标报价中。136报价风险参谈单位的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。参谈单位在计算报价时应充分考虑政策、市场变化及非招标单位责任等因素造成的风险。参谈单位报价将被视为根据企业经验和市场情况涵盖了施工图纸及本标书范围的全部内容,同时被相应视为达到了本工程施工所需的当期的价格水平,并考虑到第138款中所述风险。137不论参谈单位是否报风险包干费,投标总价中已包含但不限于以下费用及风险(1)按合同中规定可作调整以外的部分。(2)预防一般性自然灾害所采取的措施费用。(3)由于工期要求需增加的各种费用。(4)现场安全文明施工费用。(5)地方关系协调,施工道路、排水、降水,施工及生活租地、水源、电源等为完成施工图范围内全部建筑、安装工程而发生的其他费用。(6)工程完工后临建及余物拆除清理恢复费用。(7)不可预见的施工措施费,施工材料、消耗性材料的价差及施工中一般设计变更和材料代用等发生的费用。(8)为确保工程正常施工,根据施工组织设计采取的施工方案发生的费用。(9)为保证安全施工而采取的所有安全措施发生的费用。(10)参谈单位对材料领用、装卸、检验、保管等费用。(11)参谈单位的施工区、生活区各种费用。(12)参谈单位为本工程达标投产所发生的费用。(13)政策性调整及其他不可预见费。(14)除招标方承担的赔偿外的其它拆迁赔偿费用。2价格表21一般要求211当分项价之和与总价不符时,以分项价之和为准。212报价币种为人民币,进口部分也应以人民币报价。213价格表中报价为本工程合同有效期内固定不变价格。214报价应注明日期和法定代表人或其授权委托人的签字、签章。215发票提供正规建筑业的发票。注投标方报价为自主报价,招标方有权认为投标方已充分了解本工程实际工程量,投标方请谨慎报价。22报价表格式投标报价表序号项目名称报价(万元)备注1工程造价合计(定额报价)2其他费用(施工范围内影响施工的市政设施的拆除与恢复、围墙的拆除与恢复;绿化、路面的破除与恢复;建筑物的穿越;甲供材料领用、运输、装卸、检验、保管相关政府收费,全部工作所需要的协调等)该项费用不调整总计(12)小写大写注要求工程预算书及详细的计算书随报价表一并递交。2、本工程所用一切材料除甲供材外均由施工单位提供。甲供材范围DN200无缝钢管,DN200热压弯头,岩棉管壳,DN200闸阀。3、报价施工范围包含不限于相应的标准定额内容及相关文件取费,影响施工的市政设施的拆除与恢复、围墙的拆除与恢复;绿化、路面的破除与恢复;建筑物的穿越;垃圾外运;材料运输、装卸、检验、保管相关政府收费,全部工作所需要的协调等。报价单位章_报价日期_授权委托人(签字)_编制要求1、竞争性谈判文件应按照格式要求的组成分为商务技术文件、报价文件(报价书、报价表、预算书),分别单独密封。2、竞争性谈判文件应对项目法人竞谈要求中有关合同条款、工期、有效期、质量及服务要求、技术标准及要求、范围、质量及服务保证期等实质性内容作出响应。同时在满足合同条款实质性要求的基础上,可以提出更有利于竞谈单位对该工程项目的承诺。3、竞争性谈判文件应用不褪色的材料书写或打印,并由参与竞谈单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的,应附法定代表人签署的授权委托书。4、竞争性谈判文件要求提供的资质证明材料为复印件,年检时间、年检章要求清晰可见,复印件加盖单位行政章,注明“与原件一致”字样。5、报价书参与竞争性谈判单位根据合同条款的要求进行一次合理报价。(否则按不实质性响应竞争性谈判采购文件主要内容处理)51报价币种为人民币报价。52报价应注明日期、法定代表人或其授权委托人的签字、签章。53报价有效期内和合同有效期内,该让利报价固定不变。6、竞争性谈判保证金为伍仟元人民币。61发生以下情况之一者,竞谈保证金将予以没收。611参与竞谈单位在有效期(截止日期后180天)内撤回其参谈文件。612参与竞谈单位不按邀请函规定时间参与竞谈或放弃竞谈。613参与竞谈单位在竞谈截止日期后对参谈文件作实质性修改。614参与竞谈单位被通知签订合同时,拒绝签订合同(即不按竞谈文件要求的条款和参谈文件的承诺、价格、问题澄清文件等签订合同)。62保证金的退还621未中标的参与竞谈单位的竞谈保证金在合同签订后14日内退还,不计利息。622中标单位的竞谈保证金在签订合同时自动转为合同履约保证金,其差额部分按财务部门制度补齐。7、竞争性谈判文件的密封和标记竞争性谈判文件、报价书单独密封,加贴封条,并在封套的封口处加盖参与竞谈单位章,封套上应写明“单位名称、单位地址、项目名称”。8、竞争性谈判文件(含商务技术文件、报价文件)正本壹份,副本肆份。81正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样,当副本和正本不一致时,以正本为准。82未按要求密封和加写标记的竞谈文件,则不予受理。83未按照竞谈文件要求密封造成泄密,责任由参与竞谈单位自负。9、竞争性谈判文件的递交91所有参加工程竞谈的文件壹正肆副都必须按规定的竞谈截止时间之前送至规定的地点。92参与竞谈单位所递交的竞谈文件不予退还。93逾期送达的或者未送达指定地点的竞谈文件,将不予受理。10评标办法最低评标价法,技术部分审核无差别时价格低者中标,价格相同时技术优先。11合同授予111中标通知在规定的竞谈有效期内,竞谈单位以书面形式向中标单位发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的参与竞谈单位。112签订合同自中标通知书发出之日起5天内,竞谈单位和中标单位根据竞谈文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的,竞谈单位取消其中标资格。第二章技术规范和质量要求平顶山热力集团供热有限公司湛河区法院支线蒸汽管道改造工程技术规范和质量要求平顶山热力集团有限公司生产技术部二0一三年十月二十一日1、工程施工说明施工要求本次施工主要为本工程为湛河区法院支线蒸汽管道改造工程,采用架空敷设,主要管道为DN200约444米,本次施工主要为支架制作安装、支架基坑开挖回填、管道连接,安装保温、焊缝探伤,整体管道水压试验、蒸汽吹扫。(以图纸为准)。2、施工及质量要求质量要求工程达到100合格,验收按照城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ282004)及其他相关标准执行。在施工过程中,施工方应自行采取防护措施,施工结束应做到工完场清。3、安全文明施工(1)建立安全文明施工组织机构,制订安全文明施工管理细则,设专职或兼职管理人员,加强管理,保证现场安全文明施工。(2)施工人员进入现场前必须进行安全教育,进入现场必须佩带安全帽,特殊工种必须持证上岗。(3)施工区域应设置安全护栏和必要的安全警示标志。(4)要做好排、降水及防雨防冻措施。(5)施工现场材料必须堆放整齐,做好防晒、防雨淋,施工机械设备停放整齐。(6)遵守平顶山市对市区施工的环保要求,施工工地应减少对附近居民噪音、空气的污染。(7)因安全文明施工问题被媒体曝光、或受到市有关部门处罚者,承包方应按规定向市有关部门交纳罚金。否则将由发包方对承包方进行处罚,并以2倍罚金的金额从工程款中扣回。同时承包方要按要求对安全文明施工进行整改。4、甲供材范围DN200无缝钢管,DN200热压弯头,岩棉管壳,DN200闸阀第三章合同格式平顶山热力集团供热有限公司湛河区法院支线蒸汽管道改造工程合同书建设单位平顶山热力集团供热有限公司施工单位二0一三年十月河南平顶山发包方平顶山热力集团供热有限公司(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)签订地点河南省平顶山市甲方的湛河区法院支线蒸汽管道改造工程通过竞争性竞谈确定乙方进行工程施工,并就湛河区法院支线蒸汽管道改造工程事宜达成一致意见,签订如下合同,双方共同遵守。一合同名称湛河区法院支线蒸汽管道改造工程二项目地址平顶山市卫东区矿工路三工程范围及内容承包范围及内容本次施工主要为本工程为湛河区法院支线蒸汽管道改造工程,采用架空敷设,主要管道为DN200约444米,本次施工主要为支架制作安装、支架基坑开挖回填、管道连接,安装保温、焊缝探伤,整体管道水压试验、蒸汽吹扫。(以图纸为准)。四合同标的及承包方式湛河区法院支线蒸汽管道改造工程采用包工、包料、包质量、保安全、包工期的承包方式(除甲供材外一切满足本工程要求的材料均由乙方负责提供)。甲供材DN200无缝钢管,DN200热压弯头,岩棉管壳,DN200闸阀甲供材料的使用乙方在施工过程中使用甲供材料,需按甲方管理规定提前编制需用计划,报甲方批准后由甲方采购。甲方在结算时按乙方的实际材料领用量核算甲供材料费用。如果乙方领用的甲供材料量超出工程结算分析量,其超出部分的材料用量将按照甲方实际采购的相应材料价格(包括运杂费、采保费)计算材料费用扣减乙方工程款。甲供材施工现场若有丢失、损坏,甲方从工程款中按照采购价扣除。五合同期限及工程项目进度合同工期以开工报告签署日期算起25天。项目施工乙方必须满足甲方工程项目施工进度的安排。因人力不可抗拒因素确需延长工期的,乙方需及时办理工程延期申请,否则,视为不需延期。若在规定工期内未完成施工项目,将视为违约,按本合同违约条款承担违约责任。六工程项目费用计算方法1、本工程采取图纸内固定总价包死不变原则进行报价,总报价为元大写人民币。2、设计变更调整办法设计变更调整,即实际施工时对施工图的变更。调整时只取定额直接费,不计取其他费用。材料费调差因工程实际需要,乙方自行采购的主材价格参考平顶山市建设工程造价管理协会同期发布的平顶山工程造价中公布的材料单价进行调差。3、另委工程调整办法(1)对另委工程按河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)定额下浮10结算。(2)材料费调差因工程实际需要,乙方自行采购的主材价格参考平顶山市建设工程造价管理协会同期发布的平顶山工程造价中公布的材料单价进行调差。(3)工程中人工费调整、措施费、间接费、税金及其他费用按照平顶山市建设工程造价管理机关下发的有关文件执行。图纸内的报价包含但不限于相应的标准定额内容及相关文件取费;工程协调费、破除、恢复及赔偿费用;工程完工后临建及余物拆除清理恢复费用;甲供材料领用、运输、装卸、检验、保管等。设计变更、另委工程部分只对实际发生的工程量进行计取,其他费用如工程协调费、赔偿费用;工程完工后临建及余物拆除清理恢复费用;甲供材料领用、运输、装卸、检验、保管等包含在图纸内固定总报价内。4工程结算结算价款图纸内总报价金额设计变更调整金额另委项目调整金额七结算方式1本合同使用货币种类为人民币。2湛河区法院支线蒸汽管道改造工程付款方式乙方按时完成约定的所有工程内容,经甲方会同有关部门验收,达到合同约定的质量标准后,乙方在工程实际完工之日起,10日内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。经甲方审核确认后给予乙方结算,支付工程款的90,剩余10留作质保金,待保修期满后,如无保修扣款则全部退还。八质量要求及保修期限工程达到100合格,验收按照城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ282004)及其他相关标准执行。保修期为2个采暖期。九双方责任及义务1甲方11对乙方所承包项目的技术要求、质量标准进行交底。12负责对乙方提供有关技术资料和质量标准等。13负责对乙方施工质量进行检查、监督,对其违反规定的行为,根据有关规定甲方有权进行考核。14负责及时审核乙方报审结算资料。15负责按时向乙方支付承包价款。2乙方21乙方派到甲方的施工人员,必须经过技

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论