110千伏范市变10千伏出线改造工程施工组织设计

110千伏范市变10千伏出线改造工程施工招标文件招标编号NBGC2014048（慈溪015）04招标人慈溪市输变电工程有限公司招标代理宁波永耀招标咨询有限公司2014年7月第一章投标邀请函宁波永耀招标咨询有限公司受慈溪市输变电工程有限公司委托就110千伏范市变10千伏出线改造工程进行招标采购。详细内容参见前附表。为此，特邀请贵单位投标人按招标文件的规定对上述项目提交密封的有竞争性的投标文件。招标条件本招标项目业主为慈溪市输变电工程有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100。项目已具备施工招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。项目概况与招标范围工程名称110千伏范市变10千伏出线改造工程说明新建工作井24座，其中J2040工作井6座，J2025工作井7座，J2020工作井11座。2孔160波纹管245M,4孔160波纹管20M，6孔160波纹管440M，13孔160波纹管2孔90PE管70M，15孔160波纹管2孔90PE管160M，22孔160波纹管2孔90PE管210M，2孔160MPP顶管50M，6孔160MPP顶管50M，8孔160MPP顶管50M，15孔160MPP顶管2孔90PE管220M，22孔160MPP顶管1孔90PE管80M。详见施工图。投标人资格要求31本次招标要求投标人须已通过宁波永耀电力投资集团公司2014年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。本次招标不在进行资格审查和技术评分。递交投标文件时如提供的项目经理与通过资格预审的项目经理不一致，需提供项目经理的相关原件证书（二级及以上的建造师注册证书或建造师临时执业证书）。32本次招标不接受联合体投标。招标文件的获取41招标代理机构将收取每套标书200元的工本费（含图纸）。并在投标前，将标书工本费汇至单位名称宁波永耀招标咨询有限公司银行账号33101984236050500605开户银行建行宁波市望京支行。财务电话057451101457传真057451101457凭带有银行印章的回单（可在网上直接打印）前来领取标书费发票，招标文件售后不退；标书费尽可能在开标日期前一天到账。投标文件的递交51投标文件递交的时间为2014年7月18日14时00分，地点为宁波永耀大酒店二楼阳光大厅前台业务1（宁波市开明街341号）。52逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。53递交标书时需同时递交授权委托书、法定代表人的身份证复印件及其及委托代理人身份证复印件和告知书，以便招标人核实投标人身份，否则招标人将不予受理。6联系方式招标人慈溪市输变电工程有限公司招标代理机构宁波永耀招标咨询有限公司地址慈溪市北三环西路999地址开明街341号永耀大酒店二楼办公室二邮编邮编315010联系人黄斌联系人王晓莹电话057451095699电话51101229传真传真51101228开户行开户银行建行宁波市望京路支行账号账号331019842360505006052014年7月16日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容112招标人名称慈溪市输变电工程有限公司地址慈溪北三环西路999号联系人黄斌电话51095699传真113招标代理机构名称宁波永耀招标咨询有限公司地址联系人王晓莹电话51101229传真51101228114项目名称110千伏范市变10千伏出线改造工程115建设地点慈溪121资金来源自筹122出资比例100123资金落实情况已落实131招标范围招标人提供的施工图范围内的安装工程，详见工程量清单，具体包括但不限于电缆沟土建施工、顶管施工。承包方式包工包料（除工程所需的管材由甲方提供）132计划工期计划工期60天133质量要求合格（验评按电力建设施工质量验收及评定规程第一部分土建工程DL/T521012005执行）141投标人资质条件、能力和信誉资质条件投标人须已通过宁波永耀电力投资集团公司2014年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。信誉要求在开标日前三年内无骗取中标或严重违约行为。项目经理资格具有相应二级及以上建造师注册证书（含临时执业）。其他要求投标人须已通过宁波永耀电力投资集团公司2014年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。142是否接受联合体投标不接受191踏勘现场1101投标预备会议和招标文件答疑时间及地点时间同1102规定的投标人提出问题的截止时间1102投标人提出问题的截止时间请投标人于2014年7月17日930时之前将疑问传真和发电子邮件至招标代理，传真号码511012281103招标人书面澄清的时间2014年7月17日1630时前111分包不允许。112偏离不允许21构成招标文件的其他材料/221投标人要求澄清招标文件的截止时间同1102规定的投标人提出问题的截止时间222投标截止时间2014年7月18日14时00分223投标人确认收到招标文件澄清的时间收到招标文件澄清文件后24小时内，24小时内不确认视为已收到。232投标人确认收到招标文件修改的时间收到招标文件修改文件后24小时内，24小时内不确认视为已收到。311构成投标文件的其他材料/331投标有效期120日历天341投标保证金投标保证金（必须单独密封）投标人应以标段为单位向招标代理机构提交金额为人民币20000元的投标保证金，有多个标段的，应分别开具并一一对应。投标保证金有效期与投标有效期一致。未提交投标保证金（所有形式必须提供相应凭证）或提交的投标保证金不符合规定的报价文件，可视为无效投标。投标保证金从投标人基本账户（与基本帐户开户许可证一致）以电汇、银行汇票、全国通用转帐支票（须具备12位银行密码，并限额在伍拾万元以内）、同城转帐支票（限宁波市区）等招标代理机构认可的合法担保形式提交，不接受银行保函和现金。已办理预交投标保证金的投标人，按标段提交预交投标保证金收据的复印件，则视为其已提交该标段的投标保证金（预交投标保证金不足的，投标人应另行补足）；如该标段未提交预交投标保证金收据的复印件，则视为无投标保证金，该标段作废标处理。投标保证金应按下列开户行及银行帐号开列单位名称宁波永耀招标咨询有限公司银行账号33101984236050500605开户银行建行宁波市望京路支行352近年财务状况的年份要求无353近年完成的类似项目的年份要求无355近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求在开标日前三年36是否允许递交备选投标方案不允许373签字或盖章要求投标文件封面、投标函以及相关证明材料复印件上均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字（可以签字章）或盖章。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。工程报价单上需要另加盖造价编制人员资格章。374投标文件副本份数正本一份，副本二份，正副本单独密封（投递标书时要密封包装正副两份，不符合者不接收标书）375装订要求投标文件需装订成册（不得活页装订），投标文件的内容应包括投标函及投标函附录、投标保证金、已标价工程量清单。412封套上写明招标人名称慈溪市输变电工程有限公司投标人名称110千伏范市变10千伏出线改造工程投标人的地址投标人联系人及电话在年月日时分前不得开启422递交投标文件地点开标地点宁波永耀大酒店二楼开标大厅（宁波市开明街341号）423是否退还投标文件否51开标时间和地点开标时间2014年7月18日14时00分起（开标室只准法定代表人或委托人一人代表入内）开标地点宁波永耀大酒店二楼开标大厅（宁波市开明街341号）52开标程序（1）核对投标人的授权委托书（2）密封情况检查投标人与监督部门进行检查（3）开标顺序按投标文件递交时间的逆顺序71是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数二名731履约担保履约担保的形式法律允许的任何形式履约担保的金额中标价的10。8投标最高限价招标人设置投标最高限价为1078696元投标人报价高于投标最高限价的为废标。9投诉、举报国网宁波供电公司监察部05745110299210招标代理服务费中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。（）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。（）按国家发展和改革委员会发改办价格2003857号文件规定，招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式计算,收费标准见下表单位万元（）招标代理服务费以人民币支付。中标金额100以下100500500100010005000500010000费率1007005503502011中标通知书领用须知中标通知书须在交清中标代理费之后才予以发放，未凭中标通知书而签订合同的，将暂停其入围资格，如二次未凭中标通知书而签订合同的，则中止本年度入围资格、并取消下一年入围资格。第三章评标办法条款号评审因素评审标准说明本评标办法只对有效投标报价的投标人的投标文件进行评审。投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、“三类人员”证书一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求联合体投标人不允许联合体投标报价唯一只能有一个有效报价211形式评审标准投标人参加会议投标人法定代表人或委托代理人参加开标会议的，并在开标记录上签名投标内容符合第二章“投标人须知”第131项规定工期符合第二章“投标人须知”第132项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第133项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第331项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第341项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定工程量清单符合“工程量清单”给出的范围和数量，改变招标人提供的工程量清单中的任何内容（包括项目名称、计量单位及数量）均作为废标处理；212响应性评审标准投标最高限价投标人报价高于投标最高限价的为废标221分值构成综合得分100分1、商务标得分100分，其中投标报价100分2、廉洁信用扣分。3、综合得分为商务标得分与廉洁信用扣分之和。4、若是采用下浮率投标，投标单位的投标价格预算价（1投标下浮率）。下浮率控制在二位小数以内。5、招标人可以事前确定最高价、最低价，或最大下浮率、最小下浮率，超出此范围的为废标。注通过211、212审查合格的投标人才可进入综合得分的计算。222评标基准价计算方法评标基准价计算方法评标基准价采用复合方法，进入综合得分的计算投标报价才有资格进入评标基准价复合。在开标时，由投标人代表（最后一个投标书送达的投标人）在以下A、B、C、D方案中随机抽取确定评标基准价计算方法。A、以所有有效投标人评标价的平均值为评标基准价；B、以所有有效投标人评标价去掉所有有效投标人评标价中的最高值价后的平均值为评标基准价；C、评标基准价（所有有效投标人评标价的平均值所有有效投标人评标价中的最低值）/2；D、评标基准价（所有有效投标人评标价的平均值所有有效投标人评标价中的次低值）/2。注有效投标人评标价与算术平均值（所有有效投标人评标价的平均值）偏差超过10、20的报价，不进入评标基准价计算。若全部的有效投标人评标价均超出规定偏差，按有效投标人评标价的平均值为评标基准价。若只有一个有效投标人评标价没有超出规定偏差，则该投标人的投标价格即为评标基准价。223投标报价的偏差率计算公式偏差率100（投标人报价评标基准价）/评标基准价偏差率偏差率100（投标人报价评标基准价）/评标基准价2241投标报价评分标准1、报价分（满分100分）A偏差率等于0，得满分100分；B偏差率小于0，每差1扣1分；C偏差率大于0，每差1扣3分。偏差率不足1时，使用直线插入法计算。以上评分保留小数2位；投标人的最终得分若出现并列的，则以报价低者排列在前；报价相同时，则抽签决定。2242其他因素评分标准廉洁信用评分原则廉洁信用分1、招标人将按照浙江省电力公司“浙电监2007934号浙江省电力公司招投标廉洁信用等级评价暂行办法”文件规定，对投标人进行招投标廉洁信用方面评价的查询；2、浙江省电力公司监察部门指定的专职人员根据其查询结果据实填报投标人廉洁信用等级评价情况查询结果反馈表（以下简称查询结果），并由该专职人员（查询人）负责在公开开标日移交给公司系统各级监察部门委派的参与评标的纪律监督人员密封收存，纪律监督人员和该专职人员（查询人）在查询结果上签字并加盖监察部门的印章。3、查询结果由监督人员报告评标委员会主任（负责人），并由其按照规定执行在评标总分中设立廉洁信用分，廉洁信用分为单列分，以扣分形式体现。4、查询结果执行对查询结果中廉洁信用等级为A级、B级、C级、D级、E级的投标人，评标委员会将在该投标人的综合得分中作一次性最终扣除；扣分值以投标人廉洁信用等级评价情况查询结果反馈表中载明的等级，A级扣0分、B级扣8分、C级扣12分、D级扣16分、E级扣20分。第四章合同条款及格式第一节合同主要条款本工程合同条款中的通用条款和专用条款采用建设部、国家工商行政管理局颁发的建设工程施工合同（示范文本）（GF990201）的合同条款内容。合同协议条款将由招标人与中标人依据建设工程施工合同（示范文本）结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款。1、设计变更引起的合同价款的调整工程结算时，1、工程量清单中的项目及数量发生增减，结算时执行合同原有的价格。A、其中清单项目中单项金额占合同总价的2以上时，其工程量增减超过该项目工程数量15的，建设单位对增减部分工程量的相应单价可重新组价；B、其中材料（包括同品种不同规格之间调整）价格按以下原则确定调整减少的材料应按施工企业的投标报价与同时期信息（市场）价比较，按减去高的价格为调整计算原则；调整增加的材料应按施工企业的投标报价与同期信息（市场）价比较，按低的价格为调整计算原则；C、新增项目的结算合同中有施工工艺类似的工程项目，且合同中的类似项目单价正常，则不另套定额，参照类似项目单价组价，其中材料价确定原则同上；无投标单价的按照浙江省建设工程计价规则（2010）版构筑物工程，弹性费率取中值，下浮6。2、主要价格波动引起的合同价格的调整因物价波动引起的价格在合同期内不予调整。3、工程款进度款支付工程承包价款的支付与结算按财建2004369号文规定执行。即A、合同签订一周内，支付合同总价的10为备料款；B、工程价款按月终实际完成工作量结算，工程进度达到50以后，从工程款中逐步扣回备料款（在工程进度达到80时全部扣回）。C、当发包人向承包人支付的合同价款合计达到本合同价格总额的80时，发包人将停止向承包人支付合同价款，但承包人仍应继续按合同规定完成剩余的工作；D、完成工程结算审计及审价后，支付至结算款的95，余款5作为质量保修金。工程通过竣工验收合格后20天内，中标单位应向招标人提交完整的竣工资料和结算书。招标人收到结算书后委托具备资质的咨询单位在20天内审价完成。4、材料设备供应工程所需的各种设备及材料（除招标人提供的外）、成品、半成品均由乙方自行采购，所购设备材料都必须有出厂合格证、质量保证书和试验报告。严禁使用淡化砂海砂，所购设备材料在用于工程前按有关规范规定进行复试和检验，监理工程师见证取样，若材料检查和检验结果不合格，不得用于工程。施工中使用的设备材料虽有出厂合格证明但规范未要求复试的材料，任何一方有怀疑，可以进行复试，按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。5、工程变更任何由设计单位或乙方出具设计或工程变更联系单，必须经监理、甲方代表签证后方可有效，乙方施工现场开具的工程联系单还必须由设计、现场监理人员、甲方代表签字确认。6、竣工验收与结算61工程竣工经乙方自检合格后由乙方出具工程竣工报告，并向监理公司提交相应资料，由监理公司进行工程预验收，预验收合格后向甲方申请竣工验收。工程竣工投产提交工程资料（归档）并送交工程结算书按省公司相关规定执行。62施工用水、用电由甲方单独设置水、电计量表，乙方应根据供电局、自来水公司每月或每季度抄表的数量支付水电费。63工程质量保修办法按国家有关规定执行。7、违约、索赔和争议71根据中华人民共和国招标投标法第四十六条，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金不计息。质量、工期履约保证金待本工程竣工验收各单位工程达到合同约定的相应质量等级和竣工时间要求并完成竣工结算后退还。单位工程质量等级及工期等未达到合同约定要求的，发生的违约金在工程竣工结算中扣除。72工程竣工后经质监部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处；要求合格等级未达到的，乙方应无条件返工，并承担由此引起的一切责任和甲方的经济损失，并按工程总造价的2支付违约金。承包人被质量监督部门每通报批评一次，向发包人支付违约金人民币2000元。73中标工期即为合同工期。每延期一天，将按结算总造价万分之二扣除违约金，违约金总额不超过工程总造价的2。不计取提前合同工期奖。74承包人必须积极响应国家有关认真落实解决拖欠农民工资精神，保证工程建设过程中足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。若有承包人被国家有关部门认定有拖欠农民工工资时,发包人将从农民工工资保证金中先行支付被认定的拖欠工资数额，不足部分在工程竣工结算中扣除。工程完工后，发包人监督承包人在施工现场醒目位置将农民工工资发放情况进行公示，公示期为15天。公示期内没有发生拖欠、无故克扣农民工工资投诉、举报情况的，承包人可向发包人提出返还农民工工资保证金的申请，同时提供无拖欠农民工工资的证明材料，办理农民工工资保证金的退还手续。75安全文明施工的组织措施，未达到投标文件中的承诺，按合同价款的05处以违约金。承包人应严格执行建设部建办200589号文关于建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定。76施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故和人身伤亡事故等，均由承包人负责，发包人不负任何责任。因此承包人在与发包人订立承包合同前必须依法办理好施工人员人身意外伤亡保险。77施工用水、用电由发包人单独设置水、电计量表，承包人应按照供电、供水部门规定，及时支付水电费。78项目经理到岗率若达不到中标工期的80，每缺勤一天处以2000元的违约金，由现场监理人员负责考核。项目班子主要管理人员到岗率若达不到中标工期的90，每缺勤一天处以500元的违约金，由现场监理人员负责考核。79施工机具配备及施工人员配置达不到投标书中承诺的，酌情处以合同价款干分之一至百分之一的违约金。710双方约定，在履行合同过程中产生争议时1请双方认可的第三方进行调解；2当调解不成时，双方约定B解决争议A、向施工所在地仲裁委员会提请仲裁。B、依法向当地人民法院起诉。第二节合同附件格式附件一合同协议书发包人承包人鉴于发包人拟委托承包人承担工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的专用合同条款、通用合同条款中相应术语的含义相同。第2条下列文件应为合同的组成部分21合同协议书；22中标通知书；23专用合同条款；24通用合同条款；25合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；26投标函及投标函附录；27招标文件（含答疑、澄清文件）；28形成合同的其他文件。第3条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。第4条工程概况41工程名称。42工程地点。43工程内容。44开工日期。45竣工日期。第5条合同价格合同价格通过以下第种方式确定51签约合同价为人民币（大写）（）（含税），最终合同价格以审定的价格为准，价格构成详见附件。52合同价格为人民币（大写）（）（含税），价款构成详见附件。第6条承包人承诺61按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。62工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。63工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。64工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。65严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。66严格按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T282002）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100，资料准确率100，案卷合格率100，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。67积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。第7条发包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。第8条合同生效合同生效条件见专用合同条款。第9条合同份数合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，发包人执份，承包人执份。（以下无正文）签署页发包人（盖章）承包人（签字）法定代表人负责人或授权代表（签字）签订日期签订日期地址地址邮编邮编联系人联系人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号税号税号附件二履约担保格式履约担保_（发包人名称）鉴于_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_（承包人名称）（以下称“承包人”）于_年_月_日参加_（项目名称）_标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1担保金额人民币（大写）_元（_）。2担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人_（签字）地址_邮政编码_电话_传真_年_月_日附件三预付款担保格式预付款担保_（发包人名称）根据_（承包人名称）（以下称“承包人”）与_（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_年_月_日签订的_（项目名称）_标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1担保金额人民币（大写）_元（_）。2担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人_（签字）地址_邮政编码_电话_传真_年_月_日附件四廉洁自律协议书（格式）廉洁自律协议书立协议单位发包人承包人为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家法律和浙江省有关建设工程承发包廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下1双方应当自觉遵守国家法律和浙江省关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。2发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。3发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。4发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。5发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作按排以及出国等提供方便。6发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。7承包人应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。8承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。9承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。10承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品。11承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。12发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价的15的违约金。由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追邀。13发包人发现承包人如有违反本协议、行贿发包人工作人员者，将取消承包人今后参与工程建设投标资格。本廉洁协议作为工程合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签章后立即生效。本协议一式伍份，甲、乙双方各持两份，送交上级监察部门一份。甲方单位名称（盖章）乙方单位名称（盖章）法定代表人（盖章）法定代表人（盖章）授权代表（签字）授权代表（签字）联系人（签字）联系人（签字）联系电话联系电话签订日期附件五安全管理协议书格式施工安全文明生产管理协议发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据各级政府及国家电网公司有关安全管理规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订电力工程项目承包合同的同时签订本协议。1电力工程项目11工程项目名称12工程地址13承包范围见合同相关条款2工程项目期限计划自年月日起开工，至年月日完工，3本协议安全文明管理目标31不发生人身重伤及以上事故；32不发生机械设备事故；33不发生负同等及以上责任的一般交通事故；34不发生火灾事故；35不发生环境污染事故；36不发生因工程建设而造成的停电事故；37达到湖州电力局安全文明施工标化工地要求；4甲方的权利和义务41甲方是本工程的建设单位，甲方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法律、法规、条例以及电力安全生产工作的有关规程、规定和要求。42组织落实各级安全文明施工责任制，对建设工程项目的安全文明施工进行监督管理，对施工企业的安全技术措施计划和施工安全措施的执行进行监督。421应按有关规定对乙方的施工资质和安全资质进行审查，确认乙方承包的工程与其资质相符合；甲方有权督促乙方做好以下工作在施工前将开工报告、施工组织设计、作业指导书及时提交相关单位。加强对施工工艺质量和施工现场安全措施的检查和监督，防止野蛮施工和违章作业，对使用的施工机械、工器具和安全用具检验的合格情况进行检查并形成记录，确保工程的质量和安全。422有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，要求乙方按照国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施制定施工安全技术措施，甲方及时组织有关单位进行审核。423甲方根据掌握的情况向乙方对地下管线和障碍物作详细书面交底。424甲方有权督促乙方按照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）、浙江省电力公司电网建设工程施工安全设施标准化规范、XXX电网建设工程安全文明标化工地考核管理办法等有关要求编制和实施施工现场安全文明施工标准化的相关工作。43施工期间，甲方应检查、督促乙方执行有关安全、文明、防火规定。44应督促施工企业对大型施工机械的技术检验和安全管理；组织基建安全施工检查等重要活动；组织召开基建安全工作有关会议，及时研究和解决安全生产中存在的问题。45参加重大事故及人身死亡事故的调查处理，组织一般基建人身事故的调查处理。对性质严重或典型的基建事故，应及时掌握事故情况，组织召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施并组织落实。46当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。47发生下列情况时，甲方有权要求停工整顿471发生人身伤亡事故；472发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；473发生厂区建筑火灾事故；474重复发生相同性质恶劣的事故；475多次不听从劝告进行违章施工。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。48承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。5乙方的权利和义务51乙方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法律、法规、条例以及电力安全生产工作的有关规程、规定和要求。52乙方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。乙方施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。53乙方应建立健全安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等，并保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，做好检查记录。54乙方在施工前要认真勘察施工现场，拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，详细了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围。有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，乙方应详细了解情况，制定专项施工安全技术措施，并附具安全验算结果，经施工单位安全、技术负责人，总监理工程师审核签字后实施。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工，由专职安全员进行现场监督。乙方应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，经乙方技术负责人、总监理工程师审查合格后实施。55乙方必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，施工前对工作班成员进行危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认每个工作班成员都已知晓。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。56开工前，乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报甲方备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报甲方备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。乙方施工人员应经考试合格后持证上岗，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若在施工中要新进、增添施工人员必须向甲方提出申报，经考试合格后才可持证上岗。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。57乙方负责组织编制涉及本工程施工的重大人员伤亡、重大施工机械设备损坏、倒塔、垮（坍）塌等安全事故应急援救预案，建立有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调的安全事故应急援救体系并组织实施。58乙方不得将承包工程进行转包，主体工程不得分包或变相分包，其他如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得甲方的同意。乙方必须加强对分包单位的管理，对分包单位负有监督和指导的责任，并对分包工程的施工安全负责。59乙方在施工期间必须严格遵守和执行各级政府及国家电网公司等在安全生产、文明生产、治安保卫、消防方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。510当甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。511乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。512乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好符合安全要求的保证，并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。513乙方使用人对施工现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人和现场监理的同意（运行变电所必须取得运行负责人的同意），办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。514特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。515乙双方必须严格执行国家有关消防规定，满足电力系统动火工作的要求，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。516乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应了解地下管线和障碍物详细情况，制定科学合理的施工方法。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮作业。517乙方根据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）及XXX电网建设工程安全文明标化工地考核管理办法和招标文件等有关文件的要求，开工前编制安全技术措施计划、文明施工措施计划，报监理审核，并经甲方批准后实施。518乙方协议书所列的安全措施费、文明施工措施费使用情况必须接受监理及甲方和上级有关部门的监督。如乙方未落实组织设计及专项施工方案中的安全措施或未按国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）及XXX电网建设工程安全文明标化工地考核管理办法等有关文件的要求开展安全、文明施工活动，或将安全措施费、文明施工措施费挪作它用，甲方有权拒绝核签及支付乙方的该项费用，并视具体情节追究其相应的违约责任。519乙方必须确保安全措施费、文明施工措施费的专款专用，在财务管理中单独列出安全措施、文明施工措施项目费用清单备查。520承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。521乙方必须坚持安全文明施工，开展好安全文明施工工地创建活动，做到施工组织合理、工程管理科学、施工作业环境良好、作业方法规范，认真落实“六化”（安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境协调和谐化）施工要求。乙方对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾按甲方指定堆栈堆放并及时清理。乙方不定期清理，甲方组织清理，费用在乙方工程款中3倍扣除。6乙方施工人员发生下列不安全行为的，处以如下违约罚款（1）进入施工现场不戴安全帽，每发现一人次扣50元；（2）高空作业不系安全带，每发现一人次扣100元；（3）高空随意抛物，每次扣100元；（4）安全隔离网、安全隔离护栏等安全设施不符合规范要求，每次扣200元；（5）无证乱接施工电源，配电箱不安装触电保护器或失效，使用铜丝等替代保险丝，未对配电箱、电动工器具等进行定期检查、试验并记录等，每次扣100元；（6）不按规定办理工作票、施工作业票、不按施工作业指导书施工，每次扣500元；（7）施工现场孔洞无盖板、高空平台作业处边缘无栏杆等无防摔跌等保护措施，每次扣500元；（8）施工前不进行安全交底，每次扣500元，交底不签字，每人次扣50元；（9）收到事故隐患通知单后，不按期整改，每次扣500元；（10）不按规定组织安全检查，不及时上报安全检查情况，每次扣500元；（11）不按“四不放过”原则处理恶性未遂事故，不及时上报事故报告或隐瞒事故，每次扣1000元；（12）施工道路上堆放物品或占用道路，设备材料未定置存放，每次扣50元；（13）车辆不按规定乱停放（包括施工车辆、自行车、人力车），每次扣50元；（14）职工（包括民工）未经安全教育而参加施工，每次扣500元；（15）违反消防治安管理条例，消防措施未到位等，每次扣100元；（16）未做好成品保护工作，每次扣100元。（17）违反安全规定，进行野蛮冒险作业的第一次发现当即处以500元违约款。（18）乙方进行野蛮作业虽经签发整改书，但仍未按要求整改的，每发现一次处以30005000元违约款；（19）违反其他安全文明规定，酌情处罚；当上述违纪现象多次重复出现或情节特别严重的将处以3005000元惩罚性违约款。7贯彻谁主管谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括乙方责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、国家电网公司及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。8根据乙方投标书中所承诺的安全、文明施工保证内容，乙方将履约保证金的30（元）作为本工程的安全、文明施工保证金。乙方施工人员在电力生产区域内违反有关安全生产规程制度时，甲方应予制止。在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时，由甲方根据违章程度、工程规模和工期，确定安全施工保证金的扣除比例，直至停止乙方工作。9其他未尽事宜无10本协议执行过程中如遇有与国家、国家电网公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、国家电网公司和地方的有关规定执行。11本协议经双方签字、盖章后生效，作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。12协议一式十份，甲、乙双方各执五份，随工程合同发送有关单位。13甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备损坏、人身伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。甲方单位名称（盖章）乙方单位名称（盖章）法定代表人（盖章）法定代表人（盖章）授权代表（签字）授权代表（签字）联系人（签字）联系人（签字）联系电话联系电话签订日期第五章工程量清单1工程量清单说明11本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程编制。12本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。13本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。14补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明_。15改变招标人提供的工程量清单中的项目名称、计量单位及数量内容均为废标。2投标报价说明21工程量清单报价表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。22投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、规费、税金等等。投标人没有填写或漏写的项目，其费用视为已分摊在其他相关子目的单价或价格之中。3、投标最高限价的设置规则本工程招标人编制的预算价根据招标图纸、浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制，投标最高限价在预算价的基础上作一定下浮。投标人经核算对已公布的最高限价有异议的，投标人可向招标人提出退出投标，投标保证金如数退还。投标人报价如高于投标最高限价，则为废标。4、其他说明31投标人的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化。32招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5、工程量清单另册提供6、施工图另册提供第六章投标文件格式_工程施工投标文件投标人（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人（签字）年月日目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、其他材料七、告知书一、投标函_（招标人名称）1我方已仔细研究了_（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_元（_）的投标总报价，工程工期_日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_，项目经理_（身份证号码）。2我方承诺在投标有效期（120天）内不修改、撤销投标文件。3随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_元（_）。4如我方中标（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在