2021年实用的工程工程合同模板合集6篇

1、the heart is endless, and good is the most valuable treasure.勤学乐观天天向上（页眉可删）实用的工程工程合同模板合集6篇 工程工程合同 篇1甲 方：乙 方：甲方因为需要购买一批窗帘，根据合同法及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，特签订本合同，具体条款如下：1、工程慨况及内容：承包的方式；包工包料，不得转包、分包。承包的内容：祥见附表。工期：年 月 日至 年 月 日。2、质量标准：保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因

2、甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。3、造价：工程总价为人民币_15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。4、付款方式：工程完工验收合格后30天内全额付清。5、违约责任1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。6、合同争议的

3、解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）向合同签订地人民法院起诉。7、其他具体规定1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。3）执行合同时间为不分周一至周日。4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

4、本合同的附件为本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：签约地点：签约日期：年 月 日工程工程合同 篇2发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_甲乙双方很据现场装修内容，在审议后签订本装修合同，具体内容如下：1. 承包工程：_地点：_承包范围：_承包方式：_ 承包内容：见施工项目报价清单附件。2. 承包工期：_天，从每笔工程款预付到位立即继承施工起计算工天，在保证工程质量的前提下，可适当提前，因不可抗拒因素的，工期顺延。3. 工程质量：按乙方提供的图纸设计要求进行施工装修。部分可参照甲方要求。4. 付款方式：（1） 签订合同后，以双方核定的工程总造价金额（

5、rmb）。付工程款_15000_元（大写：_壹万伍仟_元），甲方未预付金额的不得进场施工。（2） 木工基础完工，甲方付给乙方工程款_20000_元（大写：_贰万_元）（3） 木工基础完工及砖工完工，甲方付给乙方工程尾款_8000_元（大写：_捌仟_元）（4） 整个工程完工验收合格完工半年后，甲方付给乙方工程质保金_20xx_元（大写：_贰仟_元）如甲方未按合同要求付款，影响工程进度，由甲方负责。乙方不得承担任何责任。5. 乙方做到安全施工，文明施工，乙方人员施工时出现安全问题，由乙方自行负责。6. 合同双方当事人的任何一方，因未履行合同的约定，应处以违约金_元，甲乙双方均遵守国家法规及有关条文

6、规定，违者自行承担责任。7. 整个工程保质保量，如有质量问题而返工，其材料，人工费，由乙方负责，未完工甲方提前施工或私自动用工程成品而造成的经济损失，由甲方负责。8. 在装修过程中，应按照物业管理及有关部门的要求进行施工，不能违规操作，分清甲乙双方的责任和义务，如发生纠纷事宜，甲乙双方协商进行解决处理。9. 装饰装修施工中产生的垃圾，由乙方负责运出现场，搬到楼下指定的堆放地点，施工完成后由乙方对装修垃圾彻底清除。但乙方应收取甲方相应的垃圾转运费及材料搬运费。10. 质保期：防水处理限期为2年，其余工程项目质保期为1年。11. 按合同附表项目施工，如另有增加项目，甲乙双方应现场定价，由甲乙双方签

7、字后进行施工。12. 本合同附件施工项目报价清单是本合同的重要组成部分，具有合同的同等法律效益。13. 合同一式两份，当事人签字后生效。甲方： 乙方：电话： 电话：日期: 日期:工程工程合同 篇3甲方：园区投资开发有限公司法定代表人：系电话：_乙方：法定代表人：联系电话：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、乙方负责维修甲方办公室30台空调（挂机）二、乙方维修内容为：1、清洗空调；2、添加制冷添加剂；3、配置10个空调遥控器；4、保障空调正常工作其他维护内容。三、乙方保证于20xx年3月28日

8、前将维修后空调如数交付甲方，并自交付之日起1年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修、四、乙方必须保证空调拆卸后完好无损，承担维修期间保管拆卸空调盗失责任，保证维护后安装固定、五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换空调零部件、确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件一致或与整机功能性能匹配、六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费、费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）、其中：1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；2、配置万能空调遥控器30元/个。七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉

9、讼、八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力、九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：20xx年 月 日 20xx年 月 日工程工程合同 篇4甲方：_电话：_联系人：_乙方：_电话：_联系人：_兹甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就乙方承接_ 保养工程，达成以下协议：一、保养单位名称：_.二、保养合同内容：_.三、保养周期及内容：每月巡检一次a.测试自动门各项功能。b.检测雷达灵敏度。c.检查门体及止摆器紧固情况。四、随机事件：（接到电话48小时内到达现场）1

10、.电器故障：12小时内排除。2.机械故障：24小时内排除。3.对于玻璃破损更换：3 天内完成。五、保养程序：1.甲方协调和安排合适的维护时间，可安排在周六、日。2.乙方根据工作情况安排工作时间，上午或下午。3.每次保养完后由乙方工作人员填写维修记录，甲方工作人员对记录逐项核查完后签字认可，维修工作方可结束。六、换件费用：1.甲方承揽全部换件费用。2.甲方有权自购零件。3.甲方有权要求乙方代购零件。七、保养费用：全年保养费用为人民币_ （_ 元）。八、付款方式：自本合同签字之日起一周内甲方向乙方支付人民币：_ 元整（_ 元）。半年到期后一周内，支付佘款。计人民币：_ 元整（_ 元）九、合同执行期

11、间遇特殊情况不能按以上条款执行时，甲、乙双方共同协商解决。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签字）：_ 代表（签字）：_ 年_月_日 _ 年_月_日工程工程合同 篇5业 主（甲方）：监理单位（乙方）：工程建设监理公司黄石分公司湖北银行股份有限公司黄石分行业 主：湖北银行股份有限公司黄石分行（以下称“业主”） 监理单位：工程建设监理公司黄石分公司（以下简称“监理”）依据中华人民共和国经济合同法、建筑装饰装修工程质量验收规范以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：湖北银行

12、黄石分行开发区支行装饰工程 2、工程内容：湖北银行黄石分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价4、合同起止时间： 年月日至 年月日第二条：公司委托代表湖北中南工程建设监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。第三条：监理人员的资质要求派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）第四条：监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。第五条：监

13、理的义务权力 1、监理的义务：1.1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；1.3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；1.5、工程施工组织设计和技术方案

14、，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；1.6、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料；1.7、出具工程监理评估报告。2、监理的权力：2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建

15、议权；2.2、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；2.5、工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告；2.6、工程施工进度的检查、监督权

16、，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。第四条：业主的义务及权力 1、业主的义务1.1、业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件；1.2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；1.3、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理；1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。2、业主的权利2.1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更

17、的审批权；2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。第五条：罚则约定1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。 2、监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由

18、向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。第六条：合同生效、变更与终止及解释权 1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。 4、本合同依据合同法、湖北省室内装饰工程监理管理规定、建设工程监理规范、室内装饰工程质量规范、湖北省室内装饰施工监理规程享有对本合同的解释权。第七条：争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。本合同一式陆份，具有同

19、等法律效力，双方各执叁份。业 主：（签章）湖北银行股份有限公司黄石分行甲方代表：（签章）监理单位：（签章）工程建设监理公司黄石分公司乙方代表：（签章）工程建设监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表年 月 日工程工程合同 篇6依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、工程概况工程名称：工程地点：分包范围：分包内容：分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）2、分包工作期限开始工作日期:20xx年月日;结

20、束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天3、质量安全标准3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-20xx）和建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定建筑施工安全检查标准（jgj59-99）。3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。4、分包合同4.1总包合同同样适用于劳务分包。4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。6、项

21、目经理6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。（2）向分包提供各层水、电。（3）向分包责任人进行技术交底。7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8

22、、分包义务8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，

23、认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖

24、欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收;8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求，及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。8.12分包因自

25、身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5元的违约金。8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。9、材料、设备供应9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。（1）

26、总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。10、分包价格10.1本工程的分包价格采用下列方式计算：（1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。11、分包工程款的支付（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按30

27、0元执行;（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。12、施工变更12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费