2021年有关装修合同汇总十篇

1、you cant control the weather, but you can change your mood.通用参考模板（页眉可删）有关装修合同汇总十篇 装修合同 篇1合同编号：_发包人：承包人：本工程设计人：电话：施工队负责人：电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条、工程概况工程地点：_。工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。工程承包方式：双方商

2、定采取下列第_种承包方式。承包人包工，包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；承包人包工，发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。合同价款：本合同工程造价为（大写）：_元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条、工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条、施工图纸双方商定施工图纸采

3、取下列第_种方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）_元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条、发包人义务开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则；提供施工期间的水源，电源；负责协调施工队与邻里之间的关系；不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；施工期间发

4、包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条、承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。第七条、材料的提供由发包人提供的材料，设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料

5、明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；由承包人提供的材料，设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条、工期延误对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：工程量变化和设计变更；不可抗力；发包人同意工期顺延的其他情况。因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因

6、造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条、质量标准双方约定本工程施工质量标准：_。施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条、工程验收和保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭

7、居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。第十一条、工程款支付方式双方约定按以下第_种方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：工程进度过半指：_。其他支付方式：_。工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。工程款全

8、部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条、违约责任合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违

9、约金_元。第十三条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条、几项具体规定因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_元（此费用不在工程价款内）。施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条、其他约定事项：_第

10、十六条、附则本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人（签字）： 承包人（盖章）：法定代表人：委托代理人：_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇2合同编号:_发包人:电话:承包人: 电话： 电话: 法定代表人： 施工队负责人: 法定代表人:依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:_.

11、1.2 工程承包方式:双方商定采取承包人包工，发包人包料承包方式.第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.第三条 施工图纸发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见工程设计图纸);第四条 发包人义务4.1 开工前_两_天，为承包人入场施工创造条件.陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则;4.2 提供施工期间的水源，电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施

12、工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收.第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3 保证居室内上，下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场.第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期第六条 工期延误6.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延:(1)工程量变化和设计

13、变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况.6.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延.6.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延.第七条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:按双方协商而定_.。施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担.第八条 工程验收8.1承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应

14、填写工程验收单8.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单.在工程款结清后，办理移交手续.8.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月.验收合格签字后，填写工程保修单第九条 工程款支付方式9.1合同生效后，发包人每按已经做好的 约定直接向承包人支付工程款:9.2工程完工后，验收合格后支付工程总款的15%。9.3 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后3日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.第十条 违约责任10.1 合同双方当事人中的任

15、何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失. 11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责.10.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失.10.4 发包人未按期支付工程款的，承包方有权停工，并向发包方催缴工程款。发包方每延误一星期向对方支付违约金元.10.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延.第十一条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，

16、由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼.第十二条 几项具体规定12.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内).12.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管.工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用.12.3 施工期间，承包人每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分.第十三条 其他约定事项_ _13.1 本合同经双方签字(盖章)后生

17、效，合同履行完毕后终止.13.2 本合同一式_份，双方各执_份，13.3 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力.附件：装饰工程预算表（发包方、承包方各持一份）发包人(签字): 承包人(盖章):法定代表人:委托代理人:年 月 日 年 月 日装修合同 篇3甲方：乙方（施工方）：甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：1就项目，乙方作为施工单位，应于年 月 日之前将质量保证金人民币共计 元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。2乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。3工程出现质量缺陷问题，经

18、甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。4工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。5甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。6未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。7本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方（签

19、章）：_乙方（签章）：_年 月 日签订地点：_装修合同 篇4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及有关改造装修的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：2、 工程地点：3、 承包方式：包工包料4、 工程概况：二、 工程改造装修内容1、改造装修：2、拆迁垃圾清运三、 改造、装修费用依甲方的使用要求及条件要求为依据。费用合计为： 万元。四、 工程期限开工日期：年月日竣工日期：年月日五、 付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方总价的2、改造完成时，甲方即付给乙方总价的3、装修验收合格后，甲方即付给乙方总价的六、双方责任1、 甲方：

20、负责提供改造、装修的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应指明。2、 乙方：按甲方提供的工程装修设计图进行施工。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、 如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、 其它未尽事宜由双方协商解决。3、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方：乙方：年 月 日装修合同 篇5甲方：_乙方：_根据中华人民共和国建设部民用建筑工程室内环境污染控制规范、住宅室内装饰装修管理办法和国家质量监督检疫总局发布

21、的室内装饰装修材料有害物质限量十项标准及有关法律法规的规定，甲、乙双方就绿色环保装修问题，达成如下协议：1.乙方保证工程实行环保设计、采用环保材料、进行环保施工、装修后室内空气质量达到国家环保标准。2.可检测工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)验收后，甲方如果认为有必要对室内空气质量进行检测，可以委托下列具有国家资质的检测机构进行空气质量检测，检测费用由甲方承担。国家建筑材料检测中心-室内环境检测总站_电话：_3.室内环境空气检测项目为“甲醛”、“苯”、“tvoc”三项，检测数据以本合同列出的，上述具有国家资质的检测机构出具的环境检测报告为准。4.甲方同意在室内空气进行检测时，必须符合以下

22、条件，否则检测结果无效，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。4.1 检测须在未搬入家具，未配置木地板、橱柜等项目的情况下进行;室内所有对环境能产生影响的材料(如板材，涂料等)均须为乙方报价明细上和增减项单上的项目，且为乙方提供。4.2 如果有非乙方施工项目，或有未与乙方书面约定(指合同或变更单)而进行施工的项目(包括数量增加而未有书面约定的)，检测结果无效。4.3 检测时间应在可检测工程完工验收_天(不算做工程延期)之后进行，在此期间，室内必须每天24小时通风换气，地漏和下水管须用遮盖物封闭。4.4 检测由乙方专职人员(非施工人员)、检测中心专业人员、客户三方同时在场的情况下进行，唯此情况下进

23、行的检测视为有效。4.5 符合本合同列出的，具有国家资质检测机构所要求的室内、室外空气条件、温度等其他必要条件。5.由于装修引起室内空气不合格的主要原因是使用了环保不合格的材料，因此如果室内空气经检验不合格，则首先要在使用材料上寻找原因。甲、乙双方首先共同查找在检工程中的材料，如果发现有本合同4.1及4.2条款的情况或行为，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。如没有发现本合同4.1及4. 2条款的情况或行为，装饰所用材料全部为乙方承诺使用并提供的材料，责任由乙方负责。6.室内空气质量不合格的原因除装修污染外，还有建筑主体、家具等污染，对装饰装修以外的污染，乙方不承担任何责任。7.由于乙方原因导

24、致室内空气不合格，乙方按下列步骤解决7.1 进行综合治理，治理期限为一个月，治理造成的延期交付视同工程延期，乙方每日按合同造价的3承担违约金。检测机构出具检测报告之前的时间(以检测报告上标明的出具时间为准)，不算做工程延期。7.2 治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方为甲方办理退单，并退还甲方已交全部施工款。7.3 乙方退还甲方已交全部施工款后，本合同自动终止，乙方不再负有其他责任。8.由于室内空气中有害物质含量会因挥发越来越少，因此空气质量不存在保质期。9.本合同必须与施工合同同时签定方可有效。乙方拥有对本合同的最终解释权。10.本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方(签字)：_ 乙

25、方(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_精选简版装修合同范本发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。装修合同 篇6委托方（甲方）：_承接方（乙方）：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程_2、居室规格：_室_厅_厨_卫，施工建筑面积_平方米。3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）4、工程价款（金额大写）：_元整，该

26、工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）5、工程开工日期：_年_月_日6、工程竣工日期：_年_月_日7、工程总天数：_天第二条：施工内容1、客厅：鞋柜_个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装_个插座和_个开关。2、主卧：衣柜_个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜_个（带梭门）加吊柜、床头柜_个、做石膏线、安装_个插座和_个开关。3、次卧：衣柜_个（带梭门）加吊

27、柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜_个、床头柜_个、做石膏线、安装_个插座和_个开关。4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装_个插座和_个开关、防水处理。6、强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用_眼，

28、开关带_眼插座，另装配电箱（空开）_组。7、墙面施工的流程：_遍底漆_遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做_底_面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8、订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为xx元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。第三条：材料供应1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求

29、，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。5、工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。第四条：付款方式开工支付_元，水电完工验收合格后付_元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付_元，交房验收合格后付_元，余款在交房后付清。第五条：其他事项1、安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。2、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，双方自签订日起生效。甲方（业主）：_乙方（包方）：_签约日期：_签约日

30、期：_装修合同 篇7业主 (以下简称甲方)： 联系电话：施工队(以下简称乙方)： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、 工程概况工程二、 价格清包工费： ￥5200元，大写：伍仟贰佰元整其中 水电工 元木工 元瓦工 元油漆工 元垃圾清运费 元三、 付款方式1、施工队进场，预支生活费： 1000元2、木工完成，付1000 元3、瓦工完成，付1000元4、工程竣工，付1800 元5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须

31、画草图让甲方认可.五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半

32、包的工程.8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、 工期从 20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应及时替

33、乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2

34、、 现场禁止吸烟。3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的报价单。3、 乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求a.装修工艺“电路安装工艺要求：1、 电路安装时，必须用有合格证书的产

35、品材料。2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测

36、算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7、 所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。8、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定43cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的

37、面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。”“水路工艺安装要求：1、 使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。2、 在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。3、 通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4、 管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有

38、站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。”刷墙1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理2

39、一遍108胶 两遍腻子 一遍底漆 两遍面漆 天花板一样3 注意乳胶漆要求的对水量4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。包门套1. 拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。2. 油漆：聚酯清漆3遍。3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包包门套、哑口的验收标准1要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺 2 铅垂贴在门套上检查垂直度包门1. 多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mm20xxmm)。2. 油漆：聚酯清漆3遍。3.门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，

40、腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。门验收标准1.做门要开木门防裂槽2.门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反3.注意所有的门要等高等宽储物柜数量： 大芯板底架，榉木板饰面，榉木实木线收口，外开门有木线造型，内部有隔断。油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍)；内部清漆2遍。壁柜验收要求 l 要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖(大阳台、橱房、卫生间)1.对原基层进行处理。2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3.贴墙砖验收标准 贴装石材及磁砖不平整度要求为1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺铺地砖1.

41、对原基层进行处理。2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3.铺地砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。装修合同 篇8甲方:_乙方:_双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程_二、价格工费:￥_三、付款方式1.施工队进场，付首期款。2.瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。3.工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。四、设计1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。2.甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工

42、前须画草图让甲方认可。五、材料1.乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用， 双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。2.乙方自行采购的材料需甲方认可方可使用。3.乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应及时向甲方说明。4.乙方应协助甲方收货，核对数量和配件的准确性。5.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。7.甲方有权增加或减少装修项目，加项时与乙方协商价格、材料等事宜。六、工期从 _年_月_日起至_年_月_日止，工期为_天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方

43、因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方施工人员应协助搬运，甲方适当付费。八、垃圾清运1.垃圾袋装化。2.垃圾应日日清。3.垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2.未经甲方许可，工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。3.乙方应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。乙方指定由 _为工地现场负责人， _为替补负责人。4.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。5.未经甲方同意，任何情况下乙方不得

44、停工或殆工。停工一天扣除乙方人工费_元/天。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。十一、工地现场管理1.现场禁止使用明火，乙方配备灭火器。2.现场禁止吸烟。油漆材料必须和其他材料分开放置。3.乙方要爱护甲方家中物品，损坏时负责修复并恢复原样，并赔偿全部损失。十二、维修1.因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在_年内无偿维修。2.普通维修乙方应在甲方通知乙方后_天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方 必须在_小时内赶到并维修。3.若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所产生的人工费用由乙方支付。十三、合同附件1.

45、家装合同(2)施工项目、报价单。2.乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1.本家装合同(1)，(2)与北京市家装合同具备同等法律效力，签字盖章有效。出现争议甲乙双方先协商，按合同约定处理。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。甲方签字:_ 乙方签字:_签订日期:_装修合同 篇9发包方(甲方)：承包方(乙方)：合 同 编 号:北京市工商行政管理局监制xx年三月修订使 用 说 明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。 2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙

46、双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。 7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任

47、。粘贴印花税票处：北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款：发包方(以下简称甲方)： 委托代理人(姓名)： 民族： 住所： 身份证号： 联系电话： 手机号：承包方(以下简称乙方)： 营业执照号： 住所： 法定代表人： 联系电话： 委托代理人： 联系电话： 建筑资质等级证书号：本工程设计人： 联系电话：施工队负责人： 联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况 1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积:1.3工

48、程户型:1.4工程内容及做法(见报价单和图纸);1.5工程承包，采取下列第 种方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。1.6工程期限 日(以实际工作日计算); 开工日期 年 月 日; 竣工日期 年 月 日。17工程款和报价单(1)工程款:本合同工程造价为(人民币) 金额大写:(2) 报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。(3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，甲方应

49、当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-xx)的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条 甲方工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4