转让协议书范文汇总

1、2016房屋转让承诺书范本房屋转让承诺书范本厂房转让协议书转让方（甲方）：受让方（乙方）：甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致就甲方将其权属的工业用地、厂房等转让与乙方及有关事项达成如下协议 :一、工业用地及厂房产权基本情况和转让范围及价款本协议转让的标的是甲方从联东置业有限公司以总价款人民币元（该厂房单价每平方米人民币元。）购买的位于市新区浦河路 83 号的 12-3 号厂房，土地权属性质为国有，用途为工业，土地面积为平方米，该厂房的建筑面积为平方米。目前本协议交易的土地及地上房产因开发商沈阳联东置业有限公司尚未取得销售许可证，因此该厂房尚未取得房产证和国有土地使用权证。现甲方同意将该尚未

2、取得房证及土地证的厂房以总价人民币元（单价每平方米人民币元）转让给乙方，由甲方将该厂房的买卖合同在开发商处直接变更到乙方名下（变更过程中产生的一切费用由甲方承担）。三、转让款的支付方式1 、本转让协议书经甲乙双方签定后，乙方向甲方支付定金人民币 100000.00 元整（大写壹拾万元）（待乙方支付转让款时该定金转为厂房转让款），转让款在乙方收到开发商联东置业有限公司为乙方出具厂房转让合同及全额房款（人民币元）发票后，乙方一次性向甲方结清。2 、转让款超出开发商沈阳联东置业有限公司开具发票的金额由甲方或其代理人开具收条或收据。四、标的物的交付乙方向甲方或代理人支付全部转让款当时，甲方将该厂房交付

3、给乙方（在不损坏原有物品的基础上）。五、违约责任1 、如甲方或开发商沈阳联东置业有限公司的原因，导致乙方与甲方、乙方与开发商沈阳联东置业有限公司签订的合同不能履行，则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。2 、如乙方未按照本协议约定支付转让款，则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的万分之支付赔偿金。3 、甲方或开发商悔约，甲方应在悔约之日起天内将全部转让款返还与乙方，另给付乙方相当于本协议总价款百分之三十的违约金并赔偿全部损失。4 、乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之的违约金。六、争议管辖如本协议

4、书在甲乙双方履行中产生分歧，由双方友好协商解决；协商不成，向不动产所在地人民法院提起诉讼。七、附件1 、甲方营业执照复印件、机构代码证复印件、委托书原件、委托代理人身份证复印件、甲方与开发商沈阳联东置业有限公司签订的厂房销售合同复印件、法定代表人身份证复印件等；2 、乙方营业执照复印件，机构代码证复印件、委托书原件、委托代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件等。八、本协议在双方盖章并由全权代理人签字后生效。九、本协议书一式（）份，双方各执一份。甲方：乙方可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！法定代表人：法定代表人：住所地：住所地：全权委托代理人：全权委托代理人：代理人身份证号码：代理人身份证

5、号码：居住地址：居住地址：签订时间：签订时间：辽宁正直律师事务所张勇律师房地产转让承诺书转让方（甲方）：，身份证号码：接收方（乙方）：，身份证号码：甲乙双方签订的房地产转让合同，余款付清后将房产证、土地使用证交给乙方，转交后。甲方承诺不向有关部门再申请补办房产证和土地使用证，如甲方私自补办，所产生的一切法律责任及经济责任和一切后果由甲方承担。特此承诺承诺人：2016年4月29 日抵押房屋转让承诺书本人今借到现金人民币 万元￥元 ) 整，见房屋抵押借款协议。以担保人购买的座落于山西省太原；售房人：，买受人：，购房合同编号：，建筑面积平方米的住宅房壹套连同其它定着物 ) 作抵押。若本人到期未能按时

6、还款，作为抵押物的上述房屋转让归 所有。 上述抵押物转让的生效开始日期为 2016 年 月 日。 本承诺书作为不可撤消的、无条件的转让凭证，上述转让一旦开始；本人放弃对本抵押房屋转让承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。特此承诺。承诺人：( 签字)担保人：( 签字)附：房屋转让协议2016年月日房屋转让承诺书范文甲方：乙方：丙方：经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：一、地块概况1 、该地块位于，土地面积为平方米( 折亩 ) 。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。2 、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。二、转让方式1 、甲方保证通过土地

7、挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于，绿化率不少于，土地用途为商业、住宅用地。2 、土地的转让价为万元 / 亩 包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线 ( 水、电、通讯等 ) 迁移费和土地管理费 ，转让总价为人民币万元。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！3 、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的，计人民币万元 ，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后天内支付 ; 第二期，付清余款，计人民币万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使

8、用权出让协议，取得该土地的国有土地使用证后个工作日内支付。4 、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地 使用权面积为平方米 ( 详见成国用 () 字第号和成国用 () 字第号 ) ，抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至乙方取得机投镇亩土地的国有土地使用证之日止。5 、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。三、违约责任1 、甲方诚邀乙方参与其亩土地的

9、公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能 取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起个工作日内支付此款。2 、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。3 、甲方应对乙方承担连带责任。四、其他1 、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。2 、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。3 、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同

10、等法律效力。4 、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。5 、本协议经各方代表签字盖章后生效。6 、本协议一式六份，三方各执两份。甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表：丙方(盖章)：代表：年月日无产权房屋转让协议书范本甲方：乙方：鉴于甲方享有公司集资建房的购买权，但因甲方资金暂时欠缺，故由乙方全额支付购房的款项，房屋由乙方进行长期居住。为明确甲乙双方的权利及义务，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方协商一致，达成以下约定条款，以资双方共同遵守。一、本协议所说的标的物房屋位于二、乙方自首次交纳房屋款项之日起，就享有该房屋的永久居住权，甲方及其亲属应当保证乙方能够正常居住。三

11、、房屋在居住期间产生的物业管理费、水电费等费用由居住人交纳和支付。四、甲方应当保证乙方长期享有该房屋的居住和使用权，在房屋所有权证书因国家相关法律的规定，不能办理的情况下乙方仍然享有该房屋的永久居住和使用权。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！五、甲方承诺在能够取得该房屋所有权、可办理房屋所有权证书时，自愿将房屋的所有权过户到乙方名下。六、乙方不得利用本房屋进行违法活动，否则出现的一切后果由乙方自行承担责任。七、若因甲方原因使本协议不能履行，甲方应当向乙方退还所有购房款项。八、若因乙方原因使本协议不能履行，乙方所交的房款甲方按照乙方居住年限予以适当退回。九、若因甲方公司等其他不可预测原因使乙方

12、不能对房屋享有永久使用权和长期居住权时，甲方应当全额退还乙方的购房款。十、甲方向乙方保证其妻子、儿女和其他享有继承权的人在乙方实际居住和使用该房屋时，不得主张继承权、共同所有权和其他权利，若在乙方实际占有和居住该房屋时，甲方的亲属主张上述权利的，上述权利归乙方所有。十一、在乙方实际居住期间甲方不得有将该房屋用于抵押、转让及其他损害乙方长期居住权的行为。十二、本协议自甲乙双方签字后生效，已经签字任何一方不得反悔 ; 本协议一式两份双方各之一份。甲方：乙方：农村房屋转让协议书范本卖方 ( 以下简称甲方) ： ( 本人 )( 法定代表人 ) 姓名：国籍：居民身份证号码：地址：联系电话：邮政编码：买方

13、 ( 以下简称乙方) ： ( 本人 )( 法定代表人 ) 姓名：国籍：居民身份证号码：地址：联系电话：邮政编码：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有权人张启祥同意，达成以下合同条款：第一条房屋的基本情况因为甲方的三个女儿都在外工作，现在甲方也在自家田地上养鱼为生，位于张家组的老房已经无人居住，现在甲方自愿将坐落在* 省* 市* 县* 镇* 村委会 * 组的房屋院落( 包括：主房一间，厨房一间，猪圈一间) 及其一些附属物出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该房屋始建于 1981 年，房屋结构为土木结构，建筑面积平方米 ( 其中实际建筑面积平方米 ) ，房屋用

14、途为 ; 该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附属土地平面图见附件二 ;( 房屋所有权证号、土地使用权证号)( 房地产权证号 ) 为。该院落具体位置为：东邻：西邻：南邻：北邻：登记长度为：米、宽度为米，面积共平米该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：房屋后两分的茶园一块，房屋前后的所有果树，原来的老水池及其水源一个，房屋后的一亩菜地及其后山 5 分的一块耕田一并转让，并且允许乙方家人过世以后可以在甲方家的林权山内安葬，到时不收分文安葬地块钱。第二条房屋面积的特殊约定本合同第一条所约定的面积为( 甲方暂测 )( 原产权证上标明)( 房地产产权登记机关实际测定 ) 面积。如暂测面积或原产权证上

15、标明的面积( 以下简称暂测面积) 与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积( 以下简称实际面积) 为准。该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±10%时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±50%时，甲乙双方同意另协商处理。第三条土地使用权性质该房屋相应的土地使用权取得方式为; 土地使用权年限自年月日至年月日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为; 该房屋买卖后，按照有关规定，乙方无须补办土地使用权出让手续。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！第四条价格双方议定上述房地产及附属建筑物总价

16、款为人民币大写即人民币小写元。其中 (小写： ) 为房屋实际价款，( 小写： )用于购买 * 房屋后的地块 ( 面积为平米 ) 作为道路，(小写： ) 用于购买 * 家地块 ( 面积为平米 ) 作为道路，( 小写 ) 用于购买徐罗组家地块 ( 面积为平米 ) 作为道路。乙方在合同生效时一次性付清所有款项。甲方应在 前将该房屋交付乙方 ; 届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用 ; 无欠账，如电话费、水电费、有线电视费等。第五条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币 ) 万千百拾元整，并应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。第六

17、条交付期限甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起日内，将该房屋付给乙方。第七条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按计算。逾期超过天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第种约定，追究乙方的违约责任。1.终止合同，乙方按累计应付款的 5%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。2. 乙方按累计应付款的 5%向甲方支付违约金，合同继续履行。第八条甲方逾

18、期交付房屋的违约责任篇二：2016 房产转让承诺书范本2016房产转让承诺书范本房产转让承诺书范本协议当事人出让方： ×××××企业有限公司×××××厂( 以下简称 “甲方 ”)注册地址：邮编：营业执照注册号：电话：法定代表人：注册地址：邮编：营业执照注册号：电话：法定代表人：×××受让方： ××××信息产业有限公司( 以下简称 “乙方 ”)注册地址： ××市 ××路 ×

19、15;号 ××大厦 ××层邮编：营业执照注册号：电话：法定代表人：可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！甲、乙双方就上海×××厂房地产出让事宜，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以此共同遵守。第一条本协议标的甲方遵从本协议约定，向乙方出让上海×××企业有限公司下属的上海×××厂位于上海市杨浦区通北路号的房地产，并包括该厂区内的建筑物附属及配套设施。该出让的房地产权为甲方所有，房

20、地产权证号为沪房地杨字() 第号。整个产权占地面积为平方米。房地产权证中为新建厂房已被拆除的3、4、8、10 、11 、12 、13 、14 、15 、18 、19 、 22 幢除外，现有实际建筑面积为平方米和在建厂房平方米 ( 共三层，结构已封顶) 。 ( 权证是房地合一吗?)附属及配套设施包括：电、水、煤气、通讯、排污等用房和设备，同时包括厂区内所有地下建设和其他公共设施。第二条产权基本情况乙方受让的上海×××厂房地产，主要由办公楼( 共地面层、地下层，约平方米，建于年 ) 、老厂房 ( 层，约平方米，建于年 ) 、在建厂房 (平方米，结构封顶) 、以及机房、

21、锅炉房、配电房、工房、堆煤场等组成( 具体详见协议附件中的产权平面图) ，为本协议第一条规定的项目标的。乙方受让房地产权的实际建筑面积为17375平方米。已完成结构封顶的在建三层厂房平方米。其中，已经完成三层结构封顶的在建厂房，按原规划部门的批准的建筑面积增容到平方米 ( 增至共层 ) 。由乙方另行投资并继续以甲方的名义建设至项目竣工。在建工程的建设工程许可证号为沪规建 ()号，施工许可证号为号。第三条转让价格及承担费用1.甲、乙双方协商一致，确定上海×××厂全部房地产权的转让价为人民币柒仟捌佰万圆整(￥万元)。2. 房地产产权买卖的相关税、费等按政府的现行规定各

22、自承担，土地出让金由乙方承担，房地产评估费用双方各自承担一半，如无具体规定的其他费用双方另行协商。3. 配套设施中的水、电、煤气、通讯等，在办理产权转让的同时，甲方协助乙方办理过户手续 ( 或重新申请 ) ，相关费用由乙方承担。厂房交付前的水、电、煤气、通讯等所产生的费用由甲方承担支付; 厂房交付乙方后则由乙方负责承担。第四条面积确认及面积差异处理双方确认的产权转让总价，以第一条中所述的建筑总面积为依据进行面积确认及面积差异处理。本协议约定的建筑面积和占地面积与产权登记证有差异，则以产权登记证上的实际有效面积为准。 ( 实际有效建筑面积应该除去已经拆除的房子)可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢

23、！产权过户后登记的面积与第一条所述面积发生差异 ( 不包括新厂房 ) ，差异部分应按相应的比例予以找补。 ( 新、老厂房，办公楼，附属建设等，按各自在转让总价中所占比例计算找补金额 )第五条付款方式及期限乙方以分期付款方式按期将转让款项汇入甲方指定的银行帐户。甲方指定的开户银行：帐号：1. 首期付款：自本协议生效起的 ( 改成二 ) 周内，乙方向甲方支付本协议转让总价的 % ，即人民币元整(￥万元)。2. 二期付款：在建厂房建到五层封顶时，乙方再次向甲方支付转让金的%，即人民币元整(￥万元)。3. 三期付款：在双方根据政府有关规定及本协议的约定原则，签订房地产买卖合同交上海市杨浦区房地产交易中

24、心办理正式交易手续。在交易中心出具房地产买卖受理单后，乙方再次向甲方支付转让总价的%，即人民币万元整 (￥万元)。4. 四期付款：在杨浦区房地产交易中心核发过户后新的房地产证后，乙方再次向甲方支付转让总价的 20%，计人民币万元整 (￥万元)。5. 最终付款：本协议签订生效起十个月内，乙方支付最后一笔款，即转让总价的20%，计人民币万元整 (￥万元 ) ，甲方收到乙方最后一次付款后的三天内，向乙方移交全部厂房、场地及相关设施。第六条产权交付及产权登记过户1. 甲方收到乙方第一次付款后的一周内，向乙方交付在建厂房的有关项目资料复印件，双方另行签订在建项目的交接协议书。2. 甲方收到乙方第二次付款

25、后的三天内，向乙方交付相关的全套资料。3. 甲方收到乙方最后一次付款后的三天内，向乙方交付全部的所有房产。第七条双方的违约责任a 、乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本协议规定的时间付款，按逾期时间，分别作违约处理( 不作累加 )：1. 逾期在 30 天以内，自本协议规定的应付款期限的第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之二的违约金，本协议继续履行。2. 逾期超过 30 天后，甲方有权单方解除本协议。甲方解除本协议的，乙方按总转让款项的 10%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行协议，经甲方同意，协议继续履行，自本协议规定的应付款期限的第二天起至实际全额支付应付款之日止

26、，乙方按日向甲方支付逾期应付款的万分之二的违约金。本条中的逾期应付款项指依照本协议第五条规定的到期应付款与该期实际已付款项的差额。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！b 、甲方逾期交付房地产的违约责任：( 不甲方如未按本协议规定的时间交付房产或相关手续的，按逾期时间，分别作违约处理作累加 )：1. 逾期不超过 30 天，自本协议第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付产权转让款的万分之二的违约金，协议继续履行。2. 逾期超过 30 天后，乙方有权单方解除协议。乙方解除协议的，甲方应当自乙方解除协议通知到达之日起 5 天内退还全部已付的款项，并按协议总转让价的

27、 10%向乙方支付违约金。甲方要求继续履行协议的，经乙方同意，协议可以继续履行，自本协议第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交款项万分之二的违约金。第八条其他责任1. 甲方保证转让的上海 ×××厂房地产权利没有纠纷，转让前的所有债务由甲方承担。因甲方原因造成不能办理产权过户登记或发生其他债务纠纷等，由甲方承担全部责任并作相应赔偿责任。2. 乙方保证受让上述房地产而支付的资金为乙方正当合法所有，并愿承担相应的法律责任。3. 由于不可抗拒原因 ( 如政策因素等 ) 而不能按本协议办理房地产权利过户登记手续，双方不承担违约责任。甲方应

28、及时退还乙方已经支付的房地产转让款和厂房建设款。第九条争议解决本协议在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决 ; 协商不成的，任何一方均可以向仲裁机构申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。第十条其他1. 本协议如与房屋买卖合同有抵触，以本协议为准。2. 本协议未尽事项，双方可以另行签订补充协议。3. 本协议的附件、补充协议及买卖合同与本协议具有同等法律效力。4. 附件包括：所转让的上海 ×××厂厂区平面图、房地产权证复印件、双方营业执照、企业结构代码证。第十一条本协议及附件共页，一式八份，双方各执四份。第十二条本协议自双方签字盖章后生效。转让方：上海×&#

29、215;×企业有限公司法定代表人：上海 ×××厂法定代表人：受让方：浙江××信息产业有限公司法定代表人：签订时间：签订地点：上海×××企业有限公司房产转让协议书样本出卖方 (甲方)：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：购买方 (乙方)：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！协议书：根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议书，以资共同信守执行。第一条乙方购买甲方座落在市街巷号的房屋栋间，建筑面积为平方米。第二条上述房产的交易价格：第三条付款时间与办法：第四条甲

30、方应于年月日前将交易的房产全部交付给乙方使用。第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的的交易费; 承担公证费、协议公证费。2. 乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。第六条违约责任1. 乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款的违约金。2. 甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款的违约金。第七条本协议书主体1. 甲方是共人，委托代理人即甲方代表人。2. 乙方是单位，代表人是 .第八条本协议书经国家公证机关公证处公证。第九条本协议书一式份。甲方产权人各一

31、份。乙方一份，房产管理局、公证处各一份。第十条本协议书发生争议的解决方式：甲 方：乙 方：年月日公司房产转让协议范本转让方（下称甲方）有限公司商业登记证号码：受让方（下称乙方）身份证号码：甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就房产转让一事达成如下协议：一、合同标的房产为位于省市区镇有限公司工业区厂房。注：二、合同价款甲、乙双方商定标的房产的转让价格为人民元整。三、合同价款的支付乙方应于20 年 月日之前支付全部款项。四、标的房产的交付甲方应于乙方支付全部价款之后将标的房产交付给乙方使用，同时应移交有关房产的全部资料（见清单）五、保证1 、甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让、抵押、变卖等事宜，不受任何第三人主张任何权利，如发生上述任何原因所产生的纠纷，一切责任由甲方承担，因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。2 、房屋移交前，甲方应保持房屋原有结构，负责搞好通水、通电、公共设施给乙方使用，保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵，房屋移交前所发生的水电费及其它费用由甲方负责，移交后由乙方负责。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！3 、甲方的股东（即）对甲方的上述义务承担连带保证责任。在本合同签订之后，无论是否将其所持有的甲方股