建设工程施工合同土建B

1、建设工程施工合同土建 B建设工程施工合同(GF 1999 0201 )中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 22建设工程施工合同土建B第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：中平能化建工集团有限公司鉴证方：平煤股份幵拓处鉴证方：平煤股份总办室依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中平能化集团内部工程价款结算暂行办法与其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方在鉴证方鉴证下就 项目 总承包工程协商一致，订立本合同一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应付承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围

2、承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：六、组成合同的文件组成合同的文件包括：1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书与其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6标准、规范与有关技术文件7图纸8. 工程量清单9. 工程报价单与双方共同确认的预算书10. 双方有关工程的洽商、变更与书面协议或文件是为本合同的组成部份七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予 它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付和同

3、价款与其他 应当支付的款项。十、合同生效合同订立地点： 合同订立时间：本合同各方约定自各方签字并盖章后生效。3 / 22建设工程施工合同土建 B发 包 人：（公章）住所 :承 包 人：（公章）住所 :4 / 22法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银 行：账号：账号：邮政编码：邮政编 码：鉴证方：鉴证方：负责人：负责人：建设工程施工合同土建B第三部分 专用条款一、词语定义与合同文件2. 合同文件与解释顺序合同文件组成与解释顺序：执行合同通用条款第2条3.1本和同除使用汉语外，还使用 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中

4、华人民共和国合同法、中华 人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全管 理条例3.3使用标准、规范使用标准、规范的名称： 按现行与合同履行期间颁发或者修订的 国家、行业、地方建设工程施工规范规程、质量检验、评定标准执行。发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范的约定：采用由发包人和监理单位与承包人确认的标准和要求。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 工程幵工前7日内， 发包人向承包人提供完整施工图纸4套。4.2发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求与费用承担： 无二、双方一般权利和义务5. 工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权

5、：详见本工程建设工程委托监理合同书与发 包人以书面形式委托监理工程师的其他权限。详见监理工程师授权通知 书。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、签证；工期顺延 与费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；工程款支付；其余按本工 程建设工程委托监理合同书执行。详见监理工程师授权通知书。5.3发包人派驻的工程师姓名: 职务：职权:作为发包人代表处理与本工程建设相关的一切事宜。5.4不实行监理的，工程师的职权：无6. 项目经理姓名：职务：7. 发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下的工作：（1）施工场地具备施工条件与完成的时间：幵工前5日内具备施工条件。施工现场“四通一平”，如果发包

6、方委托 承包方施工，发包方支付费用，按签证结算。（2 ）将施工所需要的水、电、电讯线路界知识工程地的时间、地点和供应要求： 指定水、电、通讯接口位置，保证施工需要。（3）施工场地与公共道路的通道幵通时间和要求：幵工前5日内完成，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：幵工前7日内提供（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_ 按通用条款8.1条执行（6 ）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款8.1（ 8 ）执行（7）双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工

7、作：无9承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文 件提交时间：按发包人要求的内容、时间提交（2 ）应提供计划、报表的名称与完成时间：幵工前由承包人提供总的工期与资金计划，工程幵工后，每月17日前向 发包人与监理工程师提供当月完成工程量报表，每月 25 日前向发包人与 监理工程师提供下月施工计划。（3）承担施工安全保卫工作与非夜间施工照明的责任和要求：_按通用条款第 9.1（ 3 ） 执行执行。（4）向发包人提供的办公和生活房屋与设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无（6）已完工程成

8、品保护的特殊要求与费用承担：施工期间，承包人负责已完成的工程、材料、已安装设备与构件的 保护；因施工需要必须破坏的，由承包人提前3天书面通知发包方与监 理方，经认可后进行实施，其造成的损失承包人不予承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保 护建筑）、古树名木的保护要求与费用承担：发包人提出处置方案，承包人负责实施，发生费用由发包人承担，工期 顺延。（8）施工场地清洁卫生的要求：文明施工、工完场清，保持现场整齐清洁（9 ）双方约定承包人应做的其他工作： 承包人协调工农关系,发包人协助三、施工组织设计与工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时

9、间： 图纸会审后7日内提供施工组织设计（施工方案），每月25日提供下月 进度计划。工程师确认时间：收到后7日以内10.2群体工程中有关进度计划的要求： 按双方认可的工程总体进度网络计划的要求13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：因非承包方原因影响工期时，经监理工程师签字，发包人认可工期相应 顺延，其他按通用条款第13条执行。四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收仃.1 双方约定中间验收部位： 基槽、基础、主体与安装工作面、 主体与需要验收部位。19.工程试车19.5 试车费用的承担： 按通用条款执行五、安全施工承包人均应按国家安全生产相关规定执行，并承担相应的法律和经 济责任。六、

10、合同价款与支付23. 合同价款与调整23.2本合同价款采用可调价格方式确定。（1）、采用固定价合同，合同价款包括的风险范围:无 风险费用计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：无（2 ）、采用可调价合同，合同价调整方法：合同价款调整以签字 确认的设计变更、现场签证（含技措签证）确定工程量，以合同约定的 计价方式予以调整，未计价材与认质认价的材料价格由承包人向发包人 报审，经批准后按实调整。（3）、采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 无24. 工程量确认24.1承包人项工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月17日提供25. 工程款（进度款）

11、支付双方约定的工程款（进度款）支付的时间和方式：工程幵工后，承包人每月17日提供当月完成工程进度预算，经甲方监理 核准后，次月支付工程款，工程款拨付至工程造价的95%时停止拨付， 竣工结算后扣除5%的质保金，其余一次付清，竣工一年后无质量问题， 付全部质保金。七、材料设备供应26. 发包人供应材料设备26.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承 担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款规定。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_ 执行通用条款规定。（3 ）承包人可代为调剂串换的材料： 执行通用条款规定。（4）到货地点与一览表不符：执行通用条款

12、规定。（5）供应数量与一览表不符：执行通用条款规定。（6）到货时间与一览表不符：执行通用条款规定。26.6发包人供应材料设备的结算方法： 执行通用条款规定 27承包人采购材料设备27.1 承包人采购材料设备的约定:采购材料，质量由发包人、监理 确认，并经发包人给予认可为准， 价格按照施工同期平顶山市工程造 价或承包人报价，发包人给予认可为准。八、工程变更执行通用条款第29条九、竣工验收与结算29. 竣工验收29.1 承包人提供竣工图的约定： 承包人向发包人提供一套加盖 竣工图章的竣工图（施工图加设计变更）。29.2中间交工工程的范围和竣工时间：无十一、违约、索赔、争议30. 违约30.1本合同

13、中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第26.4 款规定本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第33.3 款规定双方约定的发包人其他违约责任:执行通用条款第35.1条，赔偿损失双方协商30.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定包承人违约应承担的违约责任：执行通用条款第14.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第15.1 款规定双方约定的承包人其他违约责任:执行通用条款第35.2（3）条、第35.3条31. 争议31.1本合同在履

14、行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决， 协商不成的，按下列第一种方式解决：（1）提交 中平能化集团主管部门仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十、其他32. 工程分包32.1本工程发包人同意承包人分包的工程：根据实际情况双方议定，分包施工单位为： 暂无33. 不可抗力33.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款第39条规定34. 保险34.1本工程双方约定定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 执行通用条款与有关件发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款（2）承包人投保内容：执行通用条款与有关文件。35. 担保35.1本工程双方约定担保时向如下：（1 ）发包人向承包人提供履约担保，担保方式

15、为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：无36. 合同份数36.1双方约定合同副本份数：正本两份，甲乙双方各执一份；副 本八份，甲乙双方各执四份。37. 补充条款1、土建工程按照河南省建筑和装饰工程综合基价（2002）与 配套费用定额，补充子目套用相关定额；安装工程按照河南省安装工 程单位综合基价（2003 ）与配套费用定额，补充子目套用相关定额。 取费类另U按定额规定执行。2、合同价调整办法：材料价格按平顶山市工程造价部门发布的2010年第六期工程信息价计算,未包含部分最终以市场考察为准；经 确认的图

16、纸变更、现场签证，按合同规定的费用计算方法调整；组织措 施费按照施工实际情况，经监理、发包方确认后，按合同中约定计取方 法计算；混凝土施工全部采用商品混凝土，运距为23km 。安全文 明施工增加费按照豫建设标【2006】82 号文执行。3、未尽事宜按集团公司有关规定与文件执行。附件1 :承包人承揽工程项目一览表单位工程 名称建设 规模建筑面积 （平方米）结构层 数跨度 （米 ）设备安 装内容工程造价 （万元）幵工 日期竣工 日期附件2 :发包人供应材料设备一览表序 号材料设备 品种规格 型号单位数量单价质量 等级供应 时间送达 地点备注附件三：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称

17、）：鉴证方：鉴证方：发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质 量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对签定工程质量保修书。一、工程量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定 和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、 有防水规定的卫生间、房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电器 管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以与双方约定的其他项目。 具体保修内容，双方约定如下： 合同中工程承包范围二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例与有关规定，约定本工程的 质量保修期如下：1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理 使用年限；2. 屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年；3. 装修工程为年；4. 电器管线、给排水管道、设备安装工程为年；5供热与供冷系统为个采暖期、供暖期；6. 住在小区的给排水设施、道路等配套工程为年；7. 其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1. 属于保修范围、内容和项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不再约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人管理。2. 发生紧急抢救事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到 达事