加压泵房、消防水池、深井泵房分包合同

1、工程分包合同发包人：河南省危废工程工程部 以下称“甲方承包人： 以下称“乙方 甲、乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包条例?的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，并共同遵守之。一、工程概况1、工程名称： 清水池及消防水池、深井泵房、加压泵房2、工程地点： 新郑工地 二、承包范围及承包方式1、承包范围：所有本工程范围之内所有的土建及安装工程。具体的工程范围及工程量、工作内容详见相应的施工图纸、设计文件和?河南危险废物处置中心清水池/深井泵房/加压泵房工程预算书?。质量、进度等不能满足施工总要求时，甲方有权减少乙方承包的

2、工程量。2、本工程采取包工包料、包质量、包工期、包平安施工、包文明施工。甲方根据国家质量验收标准和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，必须符合现行相关国家、地方及行业施工标准和质量验收标准，误超出要求每处分款500元，并整改完成后进行下道工序。乙方须完善自检制度，加强施工质量管理，隐蔽工程必须及时报验，验收合格前方可进行下道工序。假设工程质量达不到要求，不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担，如因乙方原因未到达双方约定的质量目标，承包单价扣10%。乙方在施工中有不听指挥、盲目蛮干现象时，甲方有权对乙方进行制止并予以处分。3、乙方不得再将工程工程转包，假设

3、发现，那么甲方有权终止履行合同，终止时，乙方在甲方的债权由甲方全部没收，由此带来的经济损失全部由乙方承当。三、工期要求1、甲方通知乙方进场后计算工期。乙方必须在现场保证足够的施工人员，具体施工进度应该满足甲方、监理的总进度要求。2、非不可抗力影响，工期不得顺延，也不增加费用含因顺延造成的窝工费用和其他损失；因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用含因顺延造成的窝工费用和其他损失。3、工程开、竣工日期：每拖延一天，甲方对乙方罚款 元四、工程质量1、工程要求质量等级 合格。2、如甲方、监理、质检站提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承当因此而发生的一切费用，工期不予

4、顺延。五、双方职责甲方1、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，设计变更的签证。2、负责监督工程质量、进度、平安、文明施工及CI筹划等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的质量、平安、文明施工等问题有权提出整改、处分意见。3、确认乙方的工程质量、进度、平安以及文明施工不能满足工程要求，甲方有权发出警告、采取处分措施，严重者甲方有权单方解除合同另择施工队伍，由此而造成的损失概由乙方承当。4、负责协调乙方材料构件及机具的临时堆放场地及围护设施，协调施工现场临时用水、用电接驳点。水、电费由乙方自理。5、负责协助乙方在施工中与监理、总包及其他交叉施工队伍的关系和配合。6、甲方有权根据乙方在施

5、工工期内提供的劳务人员名单直接发放人工工资。其费用在工程总造价中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐或“本工程工资已全部领齐字句，并印上手印。7、组织工程交工验收。8、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。乙方1、严格按甲方确认的图纸进行施工，不得更改设计方案，并确保工程质量、进度和平安。2、服从总包、甲方的统一管理和现场的统一协调，负责搞好监理、总包及其他交叉施工单位的协调和配合。3、负责编制施工组织方案及施工进度方案，并严格按图纸、合同工期和有关质量要求进行施工；负责编制工程的交竣工资料，且交竣工资料需与工程进度同步。4、严格遵守现行国家、地方

6、、行业及本工种相关的平安文明施工标准、规程，作好平安防护和文明施工。因乙方原因而引起的一切人身和设备平安事故以及由此而发生的一切处分和后果概由乙方承当。5、遵守当地政府、各级行政主管部门和现场的法律、法规和一切规章制度，如有违反，由乙方负责。6、负责缴纳当地政府或有关主管部门所要求缴纳的一切规费。7、搞好现场文明施工，做到材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；完工后整理好现场，做到工完场清，交工之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好有关工序及竣工验收工作。8、乙方负责为现场所有施工人员购置意外伤害保险，如乙方进场时由甲方购置，相关费用从工程款中扣除。无意外伤害保险的施工人员不得进场

7、。9、乙方负责在工程开工或施工队进场后两天内提供该承包工程的劳务人员名单、经验证的身份证复印件、无名指指纹印及工资标准给甲方委托参与该工程管理的工作人员，发放人工工资方法见?劳务人工工资发放规定?。10、乙方现场负责人需在现场办公，每天到工程部报到，做到随叫随到1小时内。未经工程经理同意擅自离开现场。11、乙方必须立刻绝对遵从甲方所有发出的工程指令，服从甲方的一切指挥，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。六、合同价款 金额：元暂定其中：1、暂定暂定暂定1、合同价款已包括本工程为完成该项工作内容所有的主、辅工序及按施工标准、法规及设计文件所规定的其它工序和材料的水平、垂直运输等；

8、也包括了为完成该工程所采取的必要的组织及技术措施、施工措施、平安文明措施以及现场设备的进出场及维护。施工中所需的设备、工器具及平安劳保用品由乙方自理。所产生的建筑和生活垃圾，须倒运至甲方指定地点；本合同价款采用可调价格合同方式确定。 采用可调价格合同，合同价款调整方法：为完本钱工程而发生的工程量清单工程费、措施工程费、规费、税金按?河南省建设工程工程量清单综合单价?2021版其中材料单价按照郑州市工程造价管理机构每月季发布的与施工同期的价格信息计算实际完成工程量价款。信息价中局部未涵盖的材料及装修装饰材料那么由双方协商，同时将协商结果写入?材料认质认价单?。2、由于乙方不能满足工程要求时，按五

9、条甲方3款要求，甲方按乙方所做完的承包分项单价结算。七、付款及结算1、本工程无预付款。2、付款方式：按工程的形象进度按月计算。乙方根据月度工程进度节点完成情况，当月25日向甲方递交所完成的工程进度节点工作量，按相关机构审定后工作量的85%支付。竣工验收后付至合同暂定合同价的90%，经委托的中介机构审定后付至竣工结算总额的95%，剩余5%竣工验收之日起满一年后14天内付清无利息。八、工程保修方法详见合同附件：?房屋建筑工程质量报修书?九、签证1、工程签证应能证明签证事实、甲方将按照分包合同的规定办理签证结算。2、以下情况下可以签证：1、因甲方原因造成返工返修酌情签证；2、单项签证超过100元。3

10、、乙方提交的签证单或计算单应注明以下内容： 1、工程指令签发时间及编号； 2、签证事实发生、完成及提交的日期； 3、执行签证事实的依据工程指令或委托书等函件作为附件； 4、签证事实及完成情况简述； 5、涉及的经济数量； 6、分包方签发人员的签名 内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，甲方应拒收。十、违约责任1、任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承当。2、如合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，交由甲方住所地人民法院裁决。十一、附那么1、合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及国家和地方有关法规要求。2、本合同一式四份，甲方执份、乙方执一

11、份，双方签字盖章后生效，工程竣工及付清所有应付款项后自行失效。3、未尽事宜双方协商解决，补签相应的备忘录。发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定代表人签名或盖私章： 法定代表人签名或盖私章：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日附件:工 程 质 量 保 修 书发包人全称:河南华宸工程建设 承包人全称: 根据?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量管理条例?和?房屋建筑工程质量保修方法?，为保证清水池及消防水池、深井泵房、加压泵房在合理使用期限内正常使用，发包人承包人双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责

12、任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基根底工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程、设备安装和装修，以及双方约定的其他工程。具体质量保修内容双方约定如下:由承包人施工的工程工程。二、质量保修期质量保修期，自工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基根底工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、上下水管线、设备安装安装工程为2年；4、供热及供冷为2个采暖期及供冷期。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承当。2、发生须紧急抢修事故如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等, 承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构平安的质量问题，应